• Nenhum resultado encontrado

INFORMAÇÕES A INCLUIR NOS ANÚNCIOS DE CONCURSO (conforme referido no artigo 69 o )

ANEXO XIV: LISTA DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS EM MATÉRIA SOCIAL E AMBIEN­ TAL REFERIDAS NO ARTIGO 36.o, N.o

INFORMAÇÕES A INCLUIR NOS ANÚNCIOS DE CONCURSO (conforme referido no artigo 69 o )

A. CONCURSOS ABERTOS

1. Nome, número de identificação (se previsto na legislação nacional), endereço postal, incluindo código NUTS, telefone, fax, correio eletrónico e endereço Internet da entidade adjudicante e, se for diferente, do serviço junto do qual podem ser obtidas informações complementares.

2. Atividade principal exercida.

3. Se for caso disso, indicar se se trata de um contrato reservado a entidades cujo objetivo principal seja a integração social e profissional ou cuja execução está reservada no quadro de programas de emprego protegido.

4. Natureza do contrato (fornecimentos, empreitadas de obras ou prestação de serviços, conforme aplicável; referir, eventualmente, se se trata de um acordo-quadro ou de um sistema de aquisição dinâmico), descrição (códigos CPV). Se for caso disso, indicação de que as propostas abrangem a aquisição, locação financeira, locação ou locação-venda, ou várias das modalidades.

5. Código NUTS do local principal de execução das obras no caso das empreitadas de obras ou código NUTS do local principal de entrega ou de execução no caso dos fornecimentos e dos serviços.

6. Para os fornecimentos e as empreitadas de obras:

a) Natureza e quantidade dos produtos a fornecer (códigos CPV). Indicar, nomeadamente, as opções relativamente a aquisições adicionais e, se possível, o calendário provisório para exercer essas opções, bem como o número de eventuais renovações. No caso dos contratos renováveis, indicar também, se possível, o calendário provisório dos concursos posteriores relativos aos produtos a adquirir ou a natureza e volume das prestações e as características gerais das obras (códigos CPV);

b) Indicar se os fornecedores podem concorrer a uma parte e/ou à totalidade dos fornecimentos de produtos pretendidos.

No caso dos contratos de empreitada de obras, se a obra ou o contrato forem divididos em vários lotes: a ordem de grandeza dos diferentes lotes e a possibilidade de concorrer a um, a vários, ou à totalidade dos lotes; c) Relativamente aos contratos de empreitada de obras: informações relativas ao objeto da obra ou do contrato

quando este inclua igualmente a elaboração de projetos. 7. Para a prestação de serviços:

a) Natureza e quantidade de serviços a prestar. Indicar, nomeadamente, as opções relativamente a aquisições adi­ cionais e, se possível, o calendário provisório para exercer essas opções, bem como o número de eventuais renovações. No caso dos contratos renováveis, indicar também, se possível, o calendário provisório dos concursos posteriores relativos aos serviços a contratar;

b) Indicar se a execução do serviço está reservada, por força de disposições legislativas, regulamentares ou adminis­ trativas, a uma profissão específica;

c) Referência das disposições legislativas, regulamentares ou administrativas;

d) Indicar se as pessoas coletivas devem referir os nomes e as habilitações profissionais do pessoal responsável pela execução dos serviços;

e) Indicar se os prestadores de serviços podem apresentar propostas para uma parte dos serviços. 8. Se conhecido, indicar se é ou não autorizada a apresentação de variantes.

9. Prazo de entrega, de execução ou de validade do contrato de serviços e, na medida do possível, data de arranque. 10. Correio eletrónico ou endereço Internet em que os documentos do concurso estarão disponíveis para acesso livre,

direto e completo, a título gratuito.

Sempre que o acesso livre, direto e completo, a título gratuito, não estiver disponível pelas razões indicadas no artigo 73. o , n. o 1, terceiro e quarto parágrafos, uma indicação de como obter acesso aos documentos do concurso.

11. a) Data-limite de receção das propostas ou das propostas indicativas caso se trate da implementação de um sistema de aquisição dinâmico;

b) Endereço para onde devem ser enviados; c) Língua ou línguas em que devem ser redigidos;

12. a) Quando aplicável, pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas; b) Data, hora e local da abertura.

13. Quando aplicável, cauções e garantias exigidas.

14. Principais condições de financiamento e de pagamento e/ou referências à regulamentação aplicável. 15. Se for caso disso, forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário. 16. Condições mínimas exigidas em termos económicos e técnicos ao operador económico a quem será adjudicado o

contrato.

17. Período durante o qual o proponente é obrigado a manter a sua proposta. 18. Se for caso disso, condições especiais a que está sujeita a execução do contrato.

19. Critérios a que se refere o artigo 82. o que serão utilizados na adjudicação do contrato. Salvo se a proposta

economicamente mais vantajosa seja identificada apenas com base no preço, os critérios que representam a proposta economicamente mais vantajosa e respetiva ponderação ou, se for caso disso, ordem de importância desses critérios caso não constem do caderno de encargos.

20. Se for caso disso, data(s) e referência(s) da publicação no Jornal Oficial da União Europeia do anúncio periódico ou do anúncio de pré-informação no perfil do adquirente a que o contrato diz respeito.

21. Designação e endereço do organismo responsável pelos processos de recurso e, se for caso disso, de mediação. Indicar os prazos para interposição de recursos ou, se for caso disso, a designação, endereço postal, telefone, fax e correio eletrónico do serviço junto do qual podem ser obtidas essas informações.

22. Data do envio do anúncio pela entidade adjudicante. 23. Quaisquer outras informações relevantes.

B. CONCURSOS LIMITADOS

1. Nome, número de identificação (se previsto na legislação nacional), endereço postal, incluindo código NUTS, telefone, fax, correio eletrónico e endereço Internet da entidade adjudicante e, se for diferente, do serviço junto do qual podem ser obtidas informações complementares.

2. Atividade principal exercida.

3. Se for caso disso, indicar se se trata de um contrato reservado a entidades cujo objetivo principal seja a integração social e profissional ou cuja execução está reservada no quadro de programas de emprego protegido.

4. Natureza do contrato (fornecimentos, empreitadas de obras ou prestação de serviços; referir, eventualmente, se se trata de um acordo-quadro). Descrição (códigos CPV). Se for caso disso, indicação de que as propostas abrangem a aquisição, locação financeira, locação ou locação-venda, ou várias das modalidades.

5. Código NUTS do local principal de execução das obras no caso das empreitadas de obras ou código NUTS do local principal de entrega ou de execução no caso dos fornecimentos e dos serviços.

6. Para os fornecimentos e as empreitadas de obras:

a) Natureza e quantidade dos produtos a fornecer (códigos CPV). Indicar, nomeadamente, as opções relativamente a aquisições adicionais e, se possível, o calendário provisório para exercer essas opções, bem como o número de eventuais renovações. No caso dos contratos renováveis, indicar também, se possível, o calendário provisório dos concursos posteriores relativos aos produtos a adquirir ou a natureza e volume das prestações e as características gerais das obras (códigos CPV);

b) Indicar se os fornecedores podem concorrer a uma parte e/ou à totalidade dos fornecimentos de produtos pretendidos;

No caso dos contratos de empreitada de obras, se a obra ou o contrato forem divididos em vários lotes: a ordem de grandeza dos diferentes lotes e a possibilidade de concorrer a um, a vários, ou à totalidade dos lotes; c) Para os contratos de obras: informações relativas ao objeto da obra ou do contrato, caso este inclua igualmente a

7. Para a prestação de serviços:

a) Natureza e quantidade de serviços a prestar. Indicar, nomeadamente, as opções relativamente a aquisições adi­ cionais e, se possível, o calendário provisório para exercer essas opções, bem como o número de eventuais renovações. No caso dos contratos renováveis, indicar também, se possível, o calendário provisório dos concursos posteriores relativos aos serviços a contratar;

b) Indicar se a execução do serviço está reservada, por força de disposições legislativas, regulamentares ou adminis­ trativas, a uma profissão específica;

c) Referência das disposições legislativas, regulamentares ou administrativas;

d) Indicar se as pessoas coletivas devem referir os nomes e as habilitações profissionais do pessoal responsável pela execução dos serviços;

e) Indicar se os prestadores de serviços podem apresentar propostas para uma parte dos serviços. 8. Se conhecido, indicar se é ou não autorizada a apresentação de variantes.

9. Prazo de entrega, de execução ou de validade do contrato e, na medida do possível, data de arranque. 10. Se for caso disso, forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário. 11. a) Data-limite de receção dos pedidos de participação;

b) Endereço para onde devem ser enviados; c) Língua ou línguas em que devem ser redigidos.

12. Data-limite de envio dos convites para apresentação de propostas. 13. Quando aplicável, cauções e garantias exigidas.

14. Principais condições de financiamento e de pagamento e/ou referências à regulamentação aplicável.

15. Informações sobre a situação do operador económico e as condições mínimas exigidas em termos económicos e técnicos.

16. Critérios a que se refere o artigo 82. o que serão utilizados na adjudicação do contrato. Salvo se a proposta

economicamente mais vantajosa seja identificada apenas com base no preço, os critérios que representam a proposta economicamente mais vantajosa e respetiva ponderação ou, se for caso disso, ordem de importância desses critérios, caso não constem do caderno de encargos ou não sejam indicados no convite à apresentação de propostas. 17. Se for caso disso, condições especiais a que está sujeita a execução do contrato;

18. Se for caso disso, data(s) e referência(s) da publicação no Jornal Oficial da União Europeia do anúncio periódico ou do anúncio de pré-informação no perfil do adquirente a que o contrato diz respeito.

19. Designação e endereço do organismo responsável pelos processos de recurso e, se for caso disso, de mediação. Indicar os prazos para interposição de recursos e, se for caso disso, a designação, endereço postal, telefone, fax e correio eletrónico do serviço junto do qual podem ser obtidas essas informações.

20. Data de envio do anúncio pela entidade adjudicante. 21. Quaisquer outras informações relevantes.

C. PROCEDIMENTOS POR NEGOCIAÇÃO

1. Nome, número de identificação (se previsto na legislação nacional), endereço postal, incluindo código NUTS, telefone, fax, correio eletrónico e endereço Internet da entidade adjudicante e, se for diferente, do serviço junto do qual podem ser obtidas informações complementares.

2. Atividade principal exercida.

3. Se for caso disso, indicar se se trata de um contrato reservado a entidades cujo objetivo principal seja a integração social e profissional ou cuja execução está reservada no quadro de programas de emprego protegido.

4. Natureza do contrato (fornecimentos, empreitadas de obras ou prestação de serviços; referir, eventualmente, se se trata de um acordo-quadro). Descrição (código CPV). Se for caso disso, indicação de que as propostas abrangem a aquisição, locação financeira, locação ou locação-venda, ou várias das modalidades.

5. Código NUTS do local principal de execução das obras no caso das empreitadas de obras ou código NUTS do local principal de entrega ou de execução no caso dos fornecimentos e dos serviços.

6. Para os fornecimentos e as empreitadas de obras:

a) Natureza e quantidade dos produtos a fornecer (código CPV). Indicar, nomeadamente, as opções relativamente a aquisições adicionais e, se possível, o calendário provisório para exercer essas opções, bem como o número de eventuais renovações. No caso dos contratos renováveis, indicar também, se possível, o calendário provisório dos concursos posteriores relativos aos produtos a adquirir ou a natureza e volume das prestações e as características gerais das obras (código CPV);

b) Indicar se os fornecedores podem concorrer a uma parte e/ou à totalidade dos fornecimentos dos produtos pretendidos;

No caso dos contratos de empreitada de obras, se a obra ou o contrato forem divididos em vários lotes: a ordem de grandeza dos diferentes lotes e a possibilidade de concorrer a um, a vários, ou à totalidade dos lotes; c) Relativamente aos contratos de empreitadas de obras: informações relativas ao objeto da obra ou do contrato

quando este inclua igualmente a elaboração de projetos. 7. Para a prestação de serviços:

a) Natureza e quantidade dos serviços a prestar. Indicar, nomeadamente, as opções relativamente a aquisições adicionais e, se possível, o calendário provisório para exercer essas opções, bem como o número de eventuais renovações. No caso dos contratos renováveis, indicar também, se possível, o calendário provisório dos concursos posteriores relativos aos serviços a contratar;

b) Indicar se a execução do serviço está reservada, por força de disposições legislativas, regulamentares ou adminis­ trativas, a uma profissão específica;

c) Referência das disposições legislativas, regulamentares ou administrativas;

d) Indicar se as pessoas coletivas devem referir os nomes e as habilitações profissionais do pessoal responsável pela execução dos serviços;

e) Indicar se os prestadores de serviços podem apresentar propostas para uma parte dos serviços;. 8. Se conhecido, indicar se é ou não autorizada a apresentação de variantes.

9. Prazo de entrega, de execução ou de validade do contrato e, na medida do possível, data de arranque. 10. Se for caso disso, forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário. 11. a) Data-limite de receção dos pedidos de participação;

b) Endereço para onde devem ser enviados; c) Língua ou línguas em que devem ser redigidos. 12. Se for caso disso, cauções e garantias exigidas.

13. Principais condições de financiamento e de pagamento e/ou referências à regulamentação aplicável.

14. Informações sobre a situação do operador económico e as condições mínimas exigidas em termos económicos e técnicos.

15. Critérios a que se refere o artigo 82. o que serão utilizados na adjudicação do contrato. Salvo se a proposta

economicamente mais vantajosa seja identificada apenas com base no preço, os critérios que representam a proposta economicamente mais vantajosa e respetiva ponderação ou, se for caso disso, ordem de importância desses critérios, caso não constem do caderno de encargos ou não sejam indicados no convite à negociação.

16. Se for caso disso, designação e endereço dos operadores económicos já selecionados pela entidade adjudicante. 17. Se for caso disso, condições especiais a que está sujeita a execução do contrato.

18. Se for caso disso, data(s) e referência(s) da publicação no Jornal Oficial da União Europeia do anúncio periódico ou do anúncio de pré-informação no perfil do adquirente a que o contrato diz respeito.

19. Designação e endereço do organismo responsável pelos processos de recurso e, se for caso disso, de mediação. Indicar os prazos para interposição de recursos e, se for caso disso, a designação, endereço postal, telefone, fax e correio eletrónico do serviço junto do qual podem ser obtidas essas informações.

20. Data do envio do anúncio pela entidade adjudicante. 21. Quaisquer outras informações relevantes.

ANEXO XII

INFORMAÇÕES A INCLUIR NO ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONTRATO

Documentos relacionados