AC
IG-C - (PAC) BR-364/AC Restauração: Tarauacá - Cruzeiro do Sul, km 538,7 a 558,5 ekm 684,7 a 754,2
Deliberações em Processos de Interesse:
011.470/2009-9 (MIN-BZ - SUSPENSO ) --- PL-1725-2009 - 05/08/2009 004.970/2004-5 (MIN-ASC - ABERTO ) --- PL-2119-2008 - 24/09/2008 004.970/2004-5 (MIN-ASC - ABERTO ) --- PL-1779-2004 - 10/11/2004 004.970/2004-5 (MIN-ASC - ABERTO ) --- PL-1504-2004 - 29/09/2004
Achados com IG-C:
R$ 19.400.000,00
Contrato 4.09.089B - LOTE 02: Restauração rodoviária BR 364/AC - Segmento: km 709,70 ao km 743,10 - Extensão: 33,4 km (R$ 44.379.623,77)
(IG-C) O valor do convênio não cobre as despesas relativas à obra licitada ou é superior às despesas efetivas relacionadas à obra licitada. (TC 011.470/2009-9) (IG-C) Ausência de cadastramento de contrato no SIASG. (TC 011.470/2009-9)
Contrato 4.09.091B - LOTE 01: Restauração rodoviária BR-364/AC - Segmento: km 684,70 ao km 709,70; Extensão: 25 km. (R$ 40.249.055,09) (IG-C) Ausência de cadastramento de contrato no SIASG. (TC 011.470/2009-9)
(IG-C) O valor do convênio não cobre as despesas relativas à obra licitada ou é superior às despesas efetivas relacionadas à obra licitada. (TC 011.470/2009-9) Contrato 4.09.092A - Lote único: Restauração rodoviária BR 364/AC - Segmento: Km 538,7 ao km 558,5; Extensão: 19,8 km (R$ 30.701.067,89)
(IG-C) Ausência de cadastramento de contrato no SIASG. (TC 011.470/2009-9)
(IG-C) O valor do convênio não cobre as despesas relativas à obra licitada ou é superior às despesas efetivas relacionadas à obra licitada. (TC 011.470/2009-9) Contrato 4.09.101Q - Lote 03: Restauração rodoviária BR 364/AC - Segmento: km 743,1 ao Km 754,2; Extensão 11,1 km. (R$ 22.891.354,47)
(IG-C) O valor do convênio não cobre as despesas relativas à obra licitada ou é superior às despesas efetivas relacionadas à obra licitada. (TC 011.470/2009-9) (IG-C) Ausência de cadastramento de contrato no SIASG. (TC 011.470/2009-9)
Convênio Não cadastrado - Execução de Serviços de Restauração da Rodovia BR-364/AC: Segmentos: Km 538,70 - km 558,46 e Km 684,70 - Km 754,16 (Extensão total . 89,22 km) (IG-C) Ausência de cadastramento de contrato no SIASG. (TC 011.470/2009-9)
(IG-C) O valor do convênio não cobre as despesas relativas à obra licitada ou é superior às despesas efetivas relacionadas à obra licitada. (TC 011.470/2009-9) Edital 038/2009 - LOTE 03: Restauração rodoviária BR-364/AC - Segmento: km 743,1 ao km 754,2 - Extensão: 11,1 km. (R$ 23.549.400,53)
(IG-C) O valor do convênio não cobre as despesas relativas à obra licitada ou é superior às despesas efetivas relacionadas à obra licitada. (TC 011.470/2009-9) Edital 039/2009 - LOTE 01: Restauração rodoviária BR-364/AC - Segmento: km 684,7 ao km 709,7 - Extensão: 25,0 km. (R$ 41.494.702,20)
(IG-C) O valor do convênio não cobre as despesas relativas à obra licitada ou é superior às despesas efetivas relacionadas à obra licitada. (TC 011.470/2009-9) Edital 040/2009 - LOTE ÚNICO: Restauração rodoviária BR-364/AC - Segmento Km 538,7 - km 558,5; Extenção 19,8 km (R$ 31.590.689,89)
(IG-C) O valor do convênio não cobre as despesas relativas à obra licitada ou é superior às despesas efetivas relacionadas à obra licitada. (TC 011.470/2009-9) Edital 041/2009 - LOTE 02: Restauração rodoviária BR 364/AC - Segmento: Km 709,7 - Km 743,1; Extensão: 33,4 km (R$ 45.738.218,25)
AM
IG-C - Obras em entidades voltadas à Educação Profissional - AMDeliberações em Processos de Interesse:
009.006/2009-9 (MIN-ALC - SUSPENSO ) --- PL-2121-2009 - 09/09/2009
Achados com IG-C:
R$ 27.555.356,00
Contrato 01/2008 - Construção da Unidade de Ensino Descentralizada do Ifam (R$ 3.603.854,36)
(IG-C) Julgamento ou classificação das propostas em desacordo com os critérios do edital ou da legislação. (TC 009.006/2009-9) (IG-C) Pagamento por serviços não previstos contratualmente. (TC 009.006/2009-9)
(IG-C) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 009.006/2009-9) (IG-C) Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado. (TC 009.006/2009-9) (IG-C) Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado. (TC 009.006/2009-9)
(IG-C) Cláusulas contratuais em desacordo com os preceitos da Lei 8.666/93. (TC 009.006/2009-9)
Edital 003/2008 - Tem por objeto a contratação de empresa para construção da Unidade de Ensino Descentralizada do Ifam em Presidente Figueiredo/AM (R$ 3.603.854,36) (IG-C) Cláusulas contratuais em desacordo com os preceitos da Lei 8.666/93. (TC 009.006/2009-9)
(IG-C) Julgamento ou classificação das propostas em desacordo com os critérios do edital ou da legislação. (TC 009.006/2009-9) (IG-C) Pagamento por serviços não previstos contratualmente. (TC 009.006/2009-9)
Página 2 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
AP
IG-C - (PAC) BR-156/AP - Construção Ferreira Gomes - OiapoqueDeliberações em Processos de Interesse:
012.001/2008-6 (MIN-WDO - ABERTO ) --- PL-2053-2008 - 17/09/2008 005.046/2005-3 (MIN-LMR - ENCERRADO ) --- PL-1371-2005 - 06/09/2005 005.045/2005-6 (MIN-LMR - ENCERRADO ) --- PL-1264-2005 - 24/08/2005 003.178/2004-5 (MIN-LMR - ENCERRADO ) --- PL-2015-2004 - 08/12/2004 004.853/2002-2 (MIN-MBC - ENCERRADO ) --- PL-0794-2002 - 03/07/2002 005.436/2001-6 (MIN-MBC - ENCERRADO ) --- PL-0422-2002 - 24/04/2002
Achados com IG-C:
R$ 49.000.000,00
Contrato 001/2003-SETRAP - Contrato de supervisão e acompanhamento de obras na BR 156/AP - Trecho km 493 a 577,9 (R$ 1.872.192,43)
BA
IG-C - (PAC) BR-135/BA - Divisa PI/BA - R. das Neves - S. Desidério - Divisa BA/MGDeliberações em Processos de Interesse:
008.713/2004-6 (MIN-AM - ENCERRADO ) --- PL-1179-2004 - 18/08/2004 007.250/2003-0 (MIN-AM - ENCERRADO ) --- PL-1005-2003 - 30/07/2003 008.132/2002-2 (MIN-MV - ENCERRADO ) --- PL-0298-2006 - 15/03/2006 008.132/2002-2 (MIN-MV - ENCERRADO ) --- PL-0460-2004 - 28/04/2004 008.132/2002-2 (MIN-MV - ENCERRADO ) --- PL-1058-2002 - 21/08/2002
Achados com IG-C:
R$ 40.000.000,00
Contrato 05/00007/2004-00 - Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-135/BA. TRECHO: São Desidério-Correntina. SUBTRECHO: São Desidério - Km267. SEGMENTO: Km 209 - Km267 (Lote I). (R$ 44.375.003,33) (IG-C) Obras realizadas em terrenos não desapropriados (caracterização de esbulho pela Administração Pública). (TC 007.505/2009-0)
(IG-C) Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa. (TC 007.505/2009-0) (IG-C) Execução de serviços com qualidade deficiente. (TC 007.505/2009-0) (IG-C) Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços. (TC 007.505/2009-0)
Contrato 05/00008/2004-00 - Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-135/BA. TRECHO: São Desidério-Correntina. SUBTRECHO: Km 267/335-Correntina -Lote II. (R$ 80.308.833,61)
(IG-C) Execução de serviços com qualidade deficiente. (TC 007.505/2009-0) (IG-C) Alteração injustificada de quantitativos. (TC 007.505/2009-0)
(IG-C) Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços. (TC 007.505/2009-0)
(IG-C) Obras realizadas em terrenos não desapropriados (caracterização de esbulho pela Administração Pública). (TC 007.505/2009-0) (IG-C) Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa. (TC 007.505/2009-0)
Contrato UT-05/00014/2005-00 - Supervisão, coordenação e controle das obras na Rodovia BR-135/BA, subtrecho São Desidério - Correntina, segmento Km 209,0 - Km 344,74, extensão 135,74 Km. (R$ 587.687.822,00) (IG-C) Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa. (TC 007.505/2009-0)
Página 4 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
BA
IG-C - (PAC) Acesso Rodoviário ao Porto de SalvadorDeliberações em Processos de Interesse:
009.117/2009-8 (MIN-WDO - ABERTO ) --- PL-2232-2009 - 23/09/2009 020.040/2008-9 (MIN-MV - ABERTO ) --- PL-2397-2008 - 29/10/2008
Achados com IG-C:
R$ 68.000.000,00
Contrato 032/2009 - Execução de obras e serviços para implantação e pavimentação da Via Expressa de acesso ao porto, no município de Salvador/BA. (R$ 204.456.532,18) (IG-C) Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado. (TC 009.117/2009-8)
CE
IG-C - Construção do Hospital da Mulher - Fortaleza/CEDeliberações em Processos de Interesse:
008.175/2009-7 (MIN-ALC - ABERTO ) --- PL-1563-2009 - 15/07/2009
Achados com IG-C:
R$ 29.000.000,00
Contrato sem número - Contratação de empresa para a execução das obras civis e do projeto executivo do Hospital da Mulher, pela Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE. (R$ 66.179.843,36) (IG-C) Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 008.175/2009-7)
(IG-C) Superfaturamento decorrente de itens pagos em duplicidade. (TC 008.175/2009-7) (IG-C) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 008.175/2009-7) (IG-C) Sobrepreço decorrente de jogo de planilha. (TC 008.175/2009-7)
(IG-C) Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade. (TC 008.175/2009-7)
(IG-C) Inexistência de BDI diferenciado para itens relevantes de fornecimento de insumos. (TC 008.175/2009-7)
(IG-C) Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração em decorrência da existência de jogo de planilha. (TC 008.175/2009-7) (IG-C) Alteração injustificada de quantitativos. (TC 008.175/2009-7)
Edital 001/2008 - Contratação de Empresa para elaboração de Projeto Executivo e Execução das Obras Civis do Hospital da Mulher em Fortaleza/Ce. (R$ 58.855.606,63) (IG-C) Inexistência de BDI diferenciado para itens relevantes de fornecimento de insumos. (TC 008.175/2009-7)
(IG-C) Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade. (TC 008.175/2009-7)
(IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 008.175/2009-7) (IG-C) Superfaturamento decorrente de itens pagos em duplicidade. (TC 008.175/2009-7)
Projeto Básico -
(IG-C) Projeto básico deficiente ou desatualizado. (TC 008.175/2009-7)
Página 6 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
CE
IG-C - (PAC) Implantação da Adutora Gavião-Pecém/CEDeliberações em Processos de Interesse:
006.082/2009-7 (MIN-ALC - ABERTO ) --- PL-1900-2009 - 26/08/2009 006.082/2009-7 (MIN-ALC - ABERTO ) --- PL-1455-2009 - 01/07/2009 006.367/2008-9 (MIN-RC - ENCERRADO ) --- PL-0676-2009 - 08/04/2009 006.367/2008-9 (MIN-RC - ENCERRADO ) --- PL-1607-2008 - 13/08/2008
Achados com IG-C:
R$ 33.880.800,00
Contrato 07/2007/SRH - Execução das Obras da Primeira Fase da 1ª Etapa da ETA Oeste do Eixo de Integração Castanhão/RMF (R$ 29.745.900,60) (IG-C) Indícios de conluio entre licitantes. (TC 006.082/2009-7)
CE
IG-C - (PAC) Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - RegiãoNordeste
Deliberações em Processos de Interesse:
Achados com IG-C:
R$ 238.534.917,00
Contrato CTNE 92.2007.8050 - Locação de Veículos de diversas categorias, em perfeito estado de conservação e funcionamento, ano de fabricação não inferior a 3 (três) anos da data da solicitação do serviço, para atendimento a todo (R$ 1.581.121,26)
(IG-C) Critério de reajuste inexistente ou inadequado. (TC 007.902/2009-0)
Contrato CTNI 92.2007.1130.00 - Execução de serviços de Construção da Linha de Transmissão Milagres / Coremas - C2, trecho Único, na tensão nominal de 230 kV, circuito simples, compreendendo 01(um) cabo condutor por fase, 02 (dois) (R$ 9.193.515,80)
(IG-C) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 007.902/2009-0) Projeto Básico -
(IG-C) Projeto básico deficiente ou desatualizado. (TC 007.902/2009-0) (IG-C) Obra licitada sem Licença Prévia. (TC 007.902/2009-0)
(IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 007.902/2009-0)
Página 8 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
CE
IG-C - (PAC) Construção do Eixo de Integração da Barragem do Castanhão ao AçudeGavião - Trecho 4 - CE
Deliberações em Processos de Interesse:
006.082/2009-7 (MIN-ALC - ABERTO ) --- PL-1900-2009 - 26/08/2009 006.082/2009-7 (MIN-ALC - ABERTO ) --- PL-1455-2009 - 01/07/2009 029.359/2008-8 (MIN-RC - ENCERRADO ) --- PL-1851-2009 - 19/08/2009 006.367/2008-9 (MIN-RC - ENCERRADO ) --- PL-0676-2009 - 08/04/2009 006.367/2008-9 (MIN-RC - ENCERRADO ) --- PL-1607-2008 - 13/08/2008 004.354/2005-7 (MIN-AC - ENCERRADO ) --- PL-0710-2005 - 08/06/2005
Achados com IG-C:
R$ 3.559.200,00
Contrato 017/SRH/2008 - Execução de obras da construção do Trecho 4 do Canal de Integração das Bacias Castanhão - Região Metropolitana de Fortaleza (R$ 13.419,00) (IG-C) Projeto executivo deficiente ou desatualizado. (TC 006.080/2009-2)
(IG-C) Quantitativos inadequados na planilha orçamentária. (TC 006.080/2009-2)
DF
IG-C - Construção do Anexo III do Ministério das Relações Exteriores/DFDeliberações em Processos de Interesse:
Achados com IG-C:
R$ 70.000.000,00
Contrato 30/2007 - execução de serviços técnicos para elaboração dos projetos de arquitetura, cálculo estrutural, água fria, esgoto sanitário (esgoto a vácuo) e águas pluviais, instalações elétricas (com geração de emer (R$ 3.189.621,00)
(IG-C) Contratação irregular por dispensa ou inexigibilidade. (TC 015.162/2009-9)
Página 10 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
DF
IG-C - Obras de Infra-Estrutura em Universidades Federais - DFDeliberações em Processos de Interesse:
Achados com IG-C:
R$ 261.370.830,00
Contrato 1001/2009 - Construção de predio destinado à Unidade de Ensino e Administração UEA-01 da faculdade UnB-GAMA (R$ 8.019.330,11) (IG-C) Obra em andamento com Licença Prévia ou de Instalação vencidas. (TC 009.960/2009-2)
(IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 009.960/2009-2)
Contrato 1002/2009 - Contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia para prestação de serviços técnicos profissionais relativos à elaboração de estudos preliminares, projetos básicos e projetos executivo (IG-C) Julgamento ou classificação das propostas em desacordo com os critérios do edital ou da legislação. (TC 009.960/2009-2)
DF
IG-C - Reforma do Edíficio Sede do Ministério das Comunicações - DFDeliberações em Processos de Interesse:
011.155/2009-6 (MIN-AC - ABERTO ) --- PL-1849-2009 - 19/08/2009
Achados com IG-C:
R$ 3.971.000,00
Edital 21/2008-MC - contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de substituição das instalações do sistema hidráulico do Edifício Sede do Ministério das Comunicações. (R$ 1.502.527,82) (IG-C) Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento. (TC 011.155/2009-6)
Edital 22/2008-MC - contratação de empresa especializada para a execução de serviços de recuperação de esquadrias e brises das fachadas, principal e posterior, do Edifício Sede do Ministério das Comunicações. (R$ 2.680.072,00) (IG-C) Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento. (TC 011.155/2009-6)
Página 12 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
DF
IG-C - (PAC) Dragagem e Adequação em Portos MarítimosDeliberações em Processos de Interesse:
Achados com IG-C:
R$ 461.813.000,00
Contrato 01/2009 - Dragagem de Aprofundamento por resultado, nos acessos aquaviários ao Porto de Recife/PE, compreendendo o aprofundamento e alargamento do canal de acesso e bacia de evolução do Porto de Recife/PE, conf (R$ 25.111.839,71)
(IG-C) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 005.788/2009-4) (IG-C) Indícios de conluio entre licitantes. (TC 005.788/2009-4)
(IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 005.788/2009-4)
Edital SEP/PR nº 01/2009 - Contratação de dragagem de aprofundamento por resultado, conforme definido no caput do art. 2º da Lei nº 11.610/2007, nos acessos aquaviários ao Porto de Fortaleza-CE. (R$ 42.310.681,25) (IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 005.788/2009-4)
(IG-C) Indícios de conluio entre licitantes. (TC 005.788/2009-4)
Edital SEP/PR nº 03/2008 - Contratação de execução de dragagem de aprofundamento por resultado para o Porto de Rio Grande (RS) (R$ 196.241.781,95) (IG-C) Indícios de conluio entre licitantes. (TC 005.788/2009-4)
(IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 005.788/2009-4) (IG-C) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 005.788/2009-4)
Edital SEP/PR nº 03/2009 - Contratação de dragagem de aprofundamento por resultado, conforme definido no caput do art. 2º da Lei nº 11.610/2007, nos acessos aquaviários aos Portos de Salvador(BA) e de Aratu(BA). (R$ 92.389.199,43)
(IG-C) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 005.788/2009-4) (IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 005.788/2009-4) (IG-C) Indícios de conluio entre licitantes. (TC 005.788/2009-4)
Edital SEP/PR nº 04/2008 - Contratação de execução de dragagem de aprofundamento por resultado para o Porto de Santos (SP). (R$ 203.602.748,05) (IG-C) Indícios de conluio entre licitantes. (TC 005.788/2009-4)
DF
IG-C - Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército -NacionalDeliberações em Processos de Interesse:
Achados com IG-C:
R$ 168.459.088,00
Contrato 26/2008 - Obra de Construção do Bloco I do Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF. (IG-C) Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado. (TC 007.752/2009-0)
(IG-C) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 007.752/2009-0)
Edital 16/2008 - Obra de Construção do Bloco I do Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF (R$ 33.564.857,69) (IG-C) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 007.752/2009-0)
Página 14 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
DF
IG-C - Obra de reforma do Palácio do PlanaltoDeliberações em Processos de Interesse:
013.697/2009-2 (MIN-AC - ABERTO ) --- PL-2214-2009 - 23/09/2009
Achados com IG-C:
R$ 260.719.976,00
Contrato 05/2009 - Execução da Obra de Reforma do Palácio do Planalto, na Praça dos Tres Poderes, Brasília/DF, no regime de empreitada por preço global. (R$ 78.800.000,00) (IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 013.697/2009-2)
Edital 01/2009 - CRO/11 - Obra de Reforma do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, Brasília/DF,no regime de Empreitada por Preço Global. (R$ 93.833.346,34) (IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 013.697/2009-2)
GO
IG-C - Implantação Perímetro de Irrigação Flores de Goiás / GODeliberações em Processos de Interesse:
019.817/2009-0 (MIN-AC - ABERTO ) --- PL-2216-2009 - 23/09/2009 006.750/2009-1 (MIN-ASC - SUSPENSO ) --- PL-2099-2009 - 09/09/2009 006.344/2008-4 (MIN-AC - ENCERRADO ) --- PL-0670-2009 - 08/04/2009 006.344/2008-4 (MIN-AC - ENCERRADO ) --- PL-1386-2008 - 16/07/2008 009.105/2007-0 (MIN-UA - ENCERRADO ) --- PL-1630-2007 - 15/08/2007 006.362/2005-8 (MIN-LMR - ENCERRADO ) --- PL-1189-2005 - 17/08/2005 004.625/2004-3 (MIN-MBC - ENCERRADO ) --- PL-0908-2004 - 07/07/2004 005.179/2003-3 (MIN-MBC - ENCERRADO ) --- PL-0862-2003 - 09/07/2003 006.378/2002-3 (MIN-GP - ENCERRADO ) --- PL-0122-2005 - 23/02/2005 006.378/2002-3 (MIN-GP - ENCERRADO ) --- PL-1565-2003 - 22/10/2003 006.378/2002-3 (MIN-GP - ENCERRADO ) --- PL-0762-2003 - 25/06/2003 003.223/2002-6 (MIN-AC - ENCERRADO ) --- PL-1425-2002 - 23/10/2002 003.223/2002-6 (MIN-AC - ENCERRADO ) --- PL-0883-2002 - 17/07/2002 003.586/2001-4 (MIN-AC - ENCERRADO ) --- PL-2384-2007 - 14/11/2007 003.586/2001-4 (MIN-AC - ENCERRADO ) --- PL-0222-2007 - 28/02/2007 003.586/2001-4 (MIN-AC - ENCERRADO ) --- PL-1709-2005 - 26/10/2005 003.586/2001-4 (MIN-AC - ENCERRADO ) --- PL-1631-2004 - 20/10/2004 003.586/2001-4 (MIN-AC - ENCERRADO ) --- PL-0627-2003 - 04/06/2003 003.586/2001-4 (MIN-AC - ENCERRADO ) --- PL-0617-2002 - 12/06/2002
Achados com IG-C:
R$ 0,00
Edital 001/2008 - Implantação do vertedouro complementar (principal) na barragem do rio Paranã, referente ao Projeto de Irrigação Flores de Goiás. (R$ 30.805.221,81) (IG-C) Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado. (TC 006.750/2009-1)
(IG-C) O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo. (TC 006.750/2009-1) (IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 006.750/2009-1)
(IG-C) Sobrepreço decorrente de BDI excessivo. (TC 006.750/2009-1)
(IG-C) Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade. (TC 006.750/2009-1)
Página 16 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
GO
IG-C - Investimentos em Infra-Estrutura Econômica - Luziânia e Distrito de Ingá/GODeliberações em Processos de Interesse:
Achados com IG-C:
R$ 40.000.000,00
Contrato 326 - Pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais e recuperação de vias urbanas (tapa buraco) em ruas/logradouros nos setores da região administrativa do distrito do Jardim Ingá. (R$ 19.223.881,46) (IG-C) Sobrepreço decorrente de BDI excessivo. (TC 007.606/2009-2)
Edital 007 - Pavimentação asfáltica (TSD: 390.000,00 m2; PMF: 100.000,00 m2 e CBUQ: 60.000,00 m2), Recuperação de Vias Urbanas (Tapa Buraco: 65.000,00 m2) e Galerias de Águas Pluviais (6.461,00 m). (R$ 25.900,00) (IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 007.606/2009-2)
(IG-C) Sobrepreço decorrente de BDI excessivo. (TC 007.606/2009-2)
(IG-C) Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento. (TC 007.606/2009-2) (IG-C) Projeto básico deficiente ou desatualizado. (TC 007.606/2009-2)
GO
IG-C - Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - São Miguel do Araguaia naBR-080/GO
Deliberações em Processos de Interesse:
006.363/2005-5 (MIN-LMR - ENCERRADO ) --- PL-0917-2005 - 06/07/2005 003.026/2004-3 (MIN-MBC - ENCERRADO ) --- PL-0558-2004 - 12/05/2004 006.653/2003-9 (MIN-MBC - ENCERRADO ) --- PL-0719-2003 - 18/06/2003 006.378/2002-3 (MIN-GP - ENCERRADO ) --- PL-0122-2005 - 23/02/2005 006.378/2002-3 (MIN-GP - ENCERRADO ) --- PL-1565-2003 - 22/10/2003 006.378/2002-3 (MIN-GP - ENCERRADO ) --- PL-0762-2003 - 25/06/2003
Achados com IG-C:
R$ 44.000.000,00
Convênio 629205 - execução de serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, OAC, obras complementares, sinalização, serviços de proteção ao meio ambiente e OAE, na rodovia BR-080/GO, segmento Km. 234,96 - Km. 306, (IG-C) O valor do convênio não cobre as despesas relativas à obra licitada ou é superior às despesas efetivas relacionadas à obra licitada. (TC 010.445/2009-1)
Convênio 631106 - execução de serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, OAC, obras complementares, sinalização e serviços de proteção ambiental na Rodovia BR-080/GO, no trecho Luiz Alves/São Miguel do Araguaia (IG-C) O valor do convênio não cobre as despesas relativas à obra licitada ou é superior às despesas efetivas relacionadas à obra licitada. (TC 010.445/2009-1)
Página 18 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
GO
IG-C - (PAC) Manutenção de Trechos Rodoviários na BR-452/GODeliberações em Processos de Interesse:
009.238/2009-3 (MIN-ASC - SUSPENSO ) --- PL-2142-2009 - 16/09/2009
Achados com IG-C:
R$ 31.040.000,00
Edital 162/2009 - obras de restauração da BR-452 - Rio Verde Itumbiara (lote 1: Entronc. BR/060/go/174 a entr. GO/319 (Km 0 a km 81)) (IG-C) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 009.238/2009-3)
MA
IG-C - Implantação de Infra-Estrutura Necessária ao Centro de Lançamento deAlcântara para a Prestação de Serviços de Lançamento / Nacional-MA Deliberações em Processos de Interesse:
013.893/2008-6 (MIN-ASC - ENCERRADO ) --- PL-1952-2008 - 10/09/2008 018.797/2007-4 (MIN-ASC - ENCERRADO ) --- PL-1548-2007 - 08/08/2007 009.484/2006-2 (MIN-ASC - ENCERRADO ) --- PL-0397-2008 - 12/03/2008 009.484/2006-2 (MIN-ASC - ENCERRADO ) --- PL-1422-2006 - 16/08/2006 009.484/2006-2 (MIN-ASC - ENCERRADO ) --- PL-1259-2006 - 26/07/2006 006.678/2005-4 (MIN-LMR - ENCERRADO ) --- PL-0766-2006 - 24/05/2006 006.678/2005-4 (MIN-LMR - ENCERRADO ) --- PL-0108-2006 - 08/02/2006 006.678/2005-4 (MIN-LMR - ENCERRADO ) --- PL-1373-2005 - 06/09/2005 006.677/2005-7 (MIN-AN - ENCERRADO ) --- PL-1081-2008 - 11/06/2008 006.677/2005-7 (MIN-AN - ENCERRADO ) --- PL-2076-2007 - 03/10/2007 007.915/2003-9 (MIN-MBC - ENCERRADO ) --- PL-1241-2003 - 27/08/2003 005.739/2002-2 (MIN-ASC - ENCERRADO ) --- PL-1038-2002 - 14/08/2002
Achados com IG-C:
R$ 40.000.000,00
Contrato 002/CLA/2006 - Serviços de detalhamento de projetos, fabricação, implantação, instalação, disponibilização e de operação assistida do sistema de rastreio óptico no CLA (R$ 5.759.296,45) (IG-C) Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento. (TC 006.286/2009-7)
Contrato 068/GAP-RJ/2006 - Recuperação da pista de pouso e decolagem do Centro de Lançamento de Alcântara - CLA (R$ 9.019.181,59) (IG-C) Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado. (TC 006.286/2009-7)
(IG-C) Obra de grande vulto utiliza dotações consignadas em outro crédito orçamentário. (TC 006.286/2009-7) (IG-C) Prorrogação injustificada de prazo contratual. (TC 006.286/2009-7)
(IG-C) Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 006.286/2009-7)
(IG-C) Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas. (TC 006.286/2009-7) (IG-C) Adiantamento de pagamentos. (TC 006.286/2009-7)
(IG-C) Execução de serviços com qualidade deficiente. (TC 006.286/2009-7) (IG-C) Subcontratação irregular. (TC 006.286/2009-7)
Página 20 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
MA
IG-C - (PAC) Recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de Itaqui - MADeliberações em Processos de Interesse:
006.284/2009-2 (MIN-RC - ABERTO ) --- PL-2091-2009 - 09/09/2009 014.515/2008-8 (MIN-JJ - ABERTO ) --- PL-1677-2009 - 29/07/2009 014.515/2008-8 (MIN-JJ - ABERTO ) --- PL-1860-2008 - 03/09/2008 014.515/2008-8 (MIN-JJ - ABERTO ) --- PL-2639-2007 - 05/12/2007 013.725/2008-0 (MIN-ASC - ABERTO ) --- PL-0049-2009 - 28/01/2009 013.725/2008-0 (MIN-ASC - ABERTO ) --- PL-1808-2008 - 27/08/2008 010.195/2008-9 (MIN-JJ - ABERTO ) --- PL-1675-2009 - 29/07/2009 010.195/2008-9 (MIN-JJ - ABERTO ) --- PL-1859-2008 - 03/09/2008 010.195/2008-9 (MIN-JJ - ABERTO ) --- PL-2638-2007 - 05/12/2007 014.936/2007-1 (MIN-JJ - ABERTO ) --- PL-0062-2009 - 28/01/2009 014.936/2007-1 (MIN-JJ - ABERTO ) --- PL-2158-2008 - 01/10/2008 014.936/2007-1 (MIN-JJ - ABERTO ) --- PL-2638-2007 - 05/12/2007 014.936/2007-1 (MIN-JJ - ABERTO ) --- PL-1894-2007 - 12/09/2007 026.200/2006-5 (MIN-ASC - ENCERRADO ) --- PL-1877-2007 - 12/09/2007 026.200/2006-5 (MIN-ASC - ENCERRADO ) --- PL-1372-2007 - 11/07/2007 007.535/2005-6 (MIN-ASC - ABERTO ) --- PL-1417-2008 - 23/07/2008 011.030/2003-2 (MIN-RC - ENCERRADO ) --- PL-0977-2008 - 28/05/2008 011.030/2003-2 (MIN-RC - ENCERRADO ) --- PL-1423-2003 - 24/09/2003
Achados com IG-C:
R$ 600.000,00
Contrato 15/2006-EMAP - Gerenciamento, fiscalização, assessoria técnica e o controle tecnológico das obras de ampliação, recuperação e reforma da infra-estrutura portuária do Porto do Itaqui (R$ 4.469.750,38) (IG-C) O contrato não estabelece com clareza e precisão as condições de sua execução. (TC 006.284/2009-2)
(IG-C) Descumprimento de determinação exarada pelo TCU. (TC 006.284/2009-2)
Contrato 68/2006-EMAP - Recuperação dos berços 101 (gabiões G15 a G22) e 102 (gabiões G2 a G4) e construção da retroárea dos berços 100 e 101 do Porto do Itaqui, com 30.000 m2. (R$ 73.873.064,77) (IG-C) Descumprimento de determinação exarada pelo TCU. (TC 006.284/2009-2)
(IG-C) O aditivo ao convênio não foi devidamente justificado. (TC 006.284/2009-2)
MA
IG-C - (PAC) Manutenção de Trechos Rodoviários na BR-230/MADeliberações em Processos de Interesse:
006.279/2009-2 (MIN-AC - ABERTO ) --- PL-2139-2009 - 16/09/2009
Achados com IG-C:
R$ 60.078.100,00
Contrato UT 15.026/2008 - Execução dos serviços e obras de recuperação, manutenção e conservação rodoviária no âmbito do Programa PIR IV, na rodovia federal 230/MA, no sub-trecho compreendido entre o km 0 (entroc. BR-343, (R$ 48.476.043,30)
(IG-C) Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra. (TC 006.279/2009-2)
Contrato UT 15.027/2008 - Execução dos serviços e obras de recuperação, manutenção e conservação rodoviária no âmbito do Programa PIR IV, na rodovia federal BR-230/MA, no sub-trecho compreendido entre o km 215,6 (entroc. MA-3 (R$ 40.685.653,91)
(IG-C) Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra. (TC 006.279/2009-2)
Página 22 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
MG
IG-C - (PAC) Obras na Refinaria Gabriel Passos - MGDeliberações em Processos de Interesse:
011.498/2006-5 (MIN-GP - ENCERRADO ) --- PL-1504-2006 - 23/08/2006 005.268/2005-1 (MIN-AC - ABERTO ) --- PL-1577-2006 - 30/08/2006 018.112/2004-0 (MIN-WAR - ABERTO ) --- PL-1313-2007 - 04/07/2007 018.112/2004-0 (MIN-WAR - ABERTO ) --- PL-0446-2007 - 28/03/2007 018.112/2004-0 (MIN-WAR - ABERTO ) --- PL-0310-2006 - 15/03/2006 008.210/2004-7 (MIN-WAR - ENCERRADO ) --- PL-0160-2009 - 11/02/2009 008.210/2004-7 (MIN-WAR - ENCERRADO ) --- PL-0039-2006 - 25/01/2006 008.210/2004-7 (MIN-WAR - ENCERRADO ) --- PL-1767-2005 - 09/11/2005 008.210/2004-7 (MIN-WAR - ENCERRADO ) --- 2C-0106-2005 - 15/02/2005 008.210/2004-7 (MIN-WAR - ENCERRADO ) --- PL-1498-2004 - 29/09/2004 005.906/2003-0 (MIN-BZ - ENCERRADO ) --- PL-2223-2007 - 24/10/2007 005.906/2003-0 (MIN-BZ - ENCERRADO ) --- PL-1127-2007 - 13/06/2007 005.906/2003-0 (MIN-BZ - ENCERRADO ) --- PL-1542-2003 - 15/10/2003 006.353/2002-4 (MIN-UA - ENCERRADO ) --- PL-1181-2002 - 11/09/2002
Achados com IG-C:
R$ 629.959.580,00
Contrato 0800.0038848.08.2 - Execução dos serviços de elaboração do projeto executivo, fornecimento de instrumento, e de materiais diversos, construção civil, montagem eletromecânica, condicionamento, assistência técnica à pré-op (R$ 39.364.334,56)
(IG-C) Modalidade indevida de licitação. (TC 009.364/2009-9)
Contrato 0800.0041571.08.2 - fornecimento de materiais, instrumentos e serviços, de construção civil, montagem eletromecânica, condicionamento, assistência técnica à pré-operação, partida e operação assistida; referentes às inter (R$ 68.953.523,72)
(IG-C) Modalidade indevida de licitação. (TC 009.364/2009-9)
Contrato 0800.0043290.08.2 - Serviços de elaboração do projeto executivo, fornecimento de materiais, instrumentos e de equipamentos, construção civil, montagem eletromecânica, condicionamento, assistência técnica à pré-operação, (R$ 15.331.258,13)
(IG-C) Modalidade indevida de licitação. (TC 009.364/2009-9)
Contrato 1250.0021990.06.2 - Execução de serviços de manutenção civil industrial para a UN-REGAP. (R$ 13.798.427,13) (IG-C) Modalidade indevida de licitação. (TC 009.364/2009-9)
MG
IG-C - Funcionamento do Ensino Superior Federal - NacionalDeliberações em Processos de Interesse:
011.154/2009-9 (MIN-RC - SUSPENSO ) --- PL-1785-2009 - 12/08/2009
Achados com IG-C:
R$ 76.499.425,00
Projeto Básico -
(IG-C) Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos, embora técnica e economicamente recomendável. (TC 011.154/2009-9)
Página 24 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
MG
IG-C - Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamentos 259(B) (Curvelo) eBR-040(A) na BR-135/MG
Deliberações em Processos de Interesse:
010.873/2009-8 (MIN-RC - SUSPENSO ) --- PL-1931-2009 - 26/08/2009
Achados com IG-C:
R$ 17.000.000,00
Contrato TT-144/2009 - Execução de obras de adequação com restauração, na BR-135/MG - 602/2008-00, 17/11/2008, LOTE: 01 - TRECHO: Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 � Entr. BR-040/MG - SUBTRECHO: Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 (R$ 161.436.999,56)
(IG-C) Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra. (TC 010.873/2009-8) (IG-C) Início de investimento com duração superior a um ano sem constar no Plano Plurianual. (TC 010.873/2009-8)
(IG-C) Objeto licitado incompatível com o PT utilizado. (TC 010.873/2009-8)
(IG-C) Obra de grande vulto não constitui projeto orçamentário específico no nível de título. (TC 010.873/2009-8) (IG-C) Obra de grande vulto utiliza dotações consignadas em outro crédito orçamentário. (TC 010.873/2009-8) (IG-C) Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado. (TC 010.873/2009-8)
(IG-C) Obra iniciada sem Licença de Instalação. (TC 010.873/2009-8) (IG-C) Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa. (TC 010.873/2009-8)
Contrato TT-145/2009-00 - Execução de obras de adequação com restauração, na BR-135/MG - CONC. 602/2008-00, LOTE: 02 - TRECHO: Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 � Entr. BR-040/MG (A) - SUBTRECHO: Km 472,20 até a Ponte s/ Córreg (R$ 168.716.072,49)
(IG-C) Objeto licitado incompatível com o PT utilizado. (TC 010.873/2009-8)
(IG-C) Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra. (TC 010.873/2009-8) (IG-C) Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa. (TC 010.873/2009-8)
(IG-C) Início de investimento com duração superior a um ano sem constar no Plano Plurianual. (TC 010.873/2009-8) (IG-C) Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado. (TC 010.873/2009-8)
(IG-C) Obra iniciada sem Licença de Instalação. (TC 010.873/2009-8)
(IG-C) Obra de grande vulto não constitui projeto orçamentário específico no nível de título. (TC 010.873/2009-8) (IG-C) Obra de grande vulto utiliza dotações consignadas em outro crédito orçamentário. (TC 010.873/2009-8)
Contrato TT-146/2009 - Execução de obras de adequação com restauração, na BR-135/MG - 602/2008-00, 17/11/2008, LOTE: 03 - TRECHO: Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 � Entr. BR-040/MG (A) - SUBTRECHO: Ponte s/ Córrego das Pedras (R$ 158.784.093,07)
(IG-C) Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado. (TC 010.873/2009-8) (IG-C) Obra iniciada sem Licença de Instalação. (TC 010.873/2009-8)
(IG-C) Objeto licitado incompatível com o PT utilizado. (TC 010.873/2009-8)
(IG-C) Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra. (TC 010.873/2009-8) (IG-C) Obra de grande vulto utiliza dotações consignadas em outro crédito orçamentário. (TC 010.873/2009-8)
(IG-C) Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa. (TC 010.873/2009-8) (IG-C) Ausência de ART do responsável pela execução da obra. (TC 010.873/2009-8)
(IG-C) Início de investimento com duração superior a um ano sem constar no Plano Plurianual. (TC 010.873/2009-8)
Edital 602/2008-00 - Obras de adequação c/restauração na Rod. BR -135/MG - LOTE: 01 - Km. 368,60 � Km 472,20, LOTE: 02 - TRECHO: Km. 472,20 - Km. 572,20 e LOTE: 03 - TRECHO: Km. 572,20 - 669,2 (R$ 500.722.117,05) (IG-C) Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado. (TC 010.873/2009-8)
(IG-C) Obra de grande vulto utiliza dotações consignadas em outro crédito orçamentário. (TC 010.873/2009-8) (IG-C) Início de investimento com duração superior a um ano sem constar no Plano Plurianual. (TC 010.873/2009-8) (IG-C) Objeto licitado incompatível com o PT utilizado. (TC 010.873/2009-8)
(IG-C) Obra de grande vulto não constitui projeto orçamentário específico no nível de título. (TC 010.873/2009-8) Projeto Básico -
(IG-C) Publicação intempestiva do requerimento da licença ambiental pelo empreendedor. (TC 010.873/2009-8) (IG-C) Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado. (TC 010.873/2009-8)
Página 26 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
MG
IG-C - Funcionamento de Cursos de Graduação - MGDeliberações em Processos de Interesse:
007.308/2009-0 (MIN-RC - ABERTO ) --- PL-1782-2009 - 12/08/2009
Achados com IG-C:
R$ 20.171.557,00
Contrato 17/2009 - Obras de construção do prédio destinado à Faculdade de Medicina na plataforma do CAS da UFJF. (R$ 10.829.000,00) (IG-C) Descrição do PT presente no Edital / Contrato incompatível com aquela constante nas leis orçamentárias. (TC 007.308/2009-0) (IG-C) Há contratos do tipo "guarda-chuva", com objeto amplo ou não definido. (TC 007.308/2009-0)
(IG-C) Licitação realizada sem contemplar os requisitos mínimos exigidos pela Lei 8.666/93. (TC 007.308/2009-0)
Edital 08/2008 - Obras de construção do prédio destinado à Faculdade de Medicina na plataforma CAS da UFJF. (R$ 10.829.000,00) (IG-C) Licitação realizada sem contemplar os requisitos mínimos exigidos pela Lei 8.666/93. (TC 007.308/2009-0)
Projeto Básico -
MG
IG-C - Obras de restauração na Rodovia BR-393/MG, divisa RJ/MG, entre Pirapetinga eAlém Paraíba.
Deliberações em Processos de Interesse:
013.456/2009-9 (MIN-RC - SUSPENSO ) --- PL-2011-2009 - 02/09/2009
Achados com IG-C:
R$ 2.830.974,00
Edital 015/2009 - Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das Obras de Restauração na Rodovia BR � 393/MG. (R$ 54.713.101,53) (IG-C) Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado. (TC 013.456/2009-9)
(IG-C) Obra de grande vulto não constitui projeto orçamentário específico no nível de título. (TC 013.456/2009-9) (IG-C) Licitação de obras sem previsão orçamentária ou com previsão insuficiente ou ilimitada. (TC 013.456/2009-9)
Página 28 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
MS
IG-C - (PAC) BR-359/MS - Coxim - AlcinópolisDeliberações em Processos de Interesse:
004.763/2002-3 (MIN-MV - ENCERRADO ) --- 1C-3104-2007 - 09/10/2007 004.763/2002-3 (MIN-MV - ENCERRADO ) --- 1C-3387-2006 - 28/11/2006 004.763/2002-3 (MIN-MV - ENCERRADO ) --- 2C-1227-2005 - 02/08/2005 004.763/2002-3 (MIN-MV - ENCERRADO ) --- 2C-1636-2004 - 02/09/2004 004.763/2002-3 (MIN-MV - ENCERRADO ) --- 2C-1146-2003 - 17/07/2003 004.763/2002-3 (MIN-MV - ENCERRADO ) --- PL-1102-2002 - 28/08/2002
Achados com IG-C:
R$ 25.000.000,00
Contrato 037/2009 - Implantação, pavimentação asfáltica, melhoramentos e restauração na rodovia BR-359/MS, trecho Divisa GO/MS - Entroncamento BR-262 (Fronteira Brasil-Bolívia - Corumbá), sub trecho Alcinópolis - Entronc (R$ 47.320.326,77)
(IG-C) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 007.645/2009-0)
Contrato 038/2009 - Implantação de pavimentação asfáltica na rodovia BR-359/MS, trecho Divisa GO/MS - Entroncamento BR-262 (Fronteira Brasil-Bolívia - Corumbá), sub trecho Alcinópolis - Entroncamento BR-163/MS-217/223 (C (R$ 54.420.451,88)
(IG-C) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 007.645/2009-0)
Edital 36/2008 - Licitação promovida pela Agesul/MS para execução da obra de implantação, pavimentação, melhoramentos e restauração na BR 359/MS, segmento Alcinóplolis a Silviolândia, extensão de 55,30 km. Lote 01. (R$ 55.566.166,40)
(IG-C) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 007.645/2009-0)
Edital 37/2008 - Licitação promovida pela Agesul/MS para execução da obra de implantação, pavimentação, melhoramentos e restauração na BR-359/MS, segmento Pólvora - Silviolândia, com extensão de 64,70 km, lote 02. (R$ 48.505.646,13)
MS
IG-C - Funcionamento de Cursos de Graduação - MSDeliberações em Processos de Interesse:
010.879/2009-1 (MIN-RC - SUSPENSO ) --- PL-2007-2009 - 02/09/2009
Achados com IG-C:
R$ 143.920.177,00
Edital 02/2006 - Obra denominada CPNA - Campus de Nova Andradina. (R$ 500.000,00)
(IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 010.879/2009-1) (IG-C) Modalidade indevida de licitação. (TC 010.879/2009-1)
Edital 02/2007 - Conclusão e ampliação do laboratório de botânica - CCBS, em Campo Grande-MS (R$ 374.057,04) (IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 010.879/2009-1)
Edital 02/2008 - Obra denominada FAMEZ - BLOCO 1-A - Salas de Aula e Circulação, em Campo Grande-MS. (R$ 447.930,00) (IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 010.879/2009-1)
Edital 04/08 - Execução da obra denominada CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DE PEQUENOS ANIMAIS RUMINANTES, em Campo Grande-MS. (R$ 249.552,84) (IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 010.879/2009-1)
Edital 06/2008 - Construção da Unidade 12 - Tramo III, a ser executado na cidade de Campo Grande-MS. (R$ 1.254.150,00) (IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 010.879/2009-1) Edital 07/2008 - Obra denominada CAMPUS DO PANTANAL - TRAMO III, na cidade de Corumbá/MS. (R$ 1.339.496,20)
(IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 010.879/2009-1)
Edital 09/2007 - Obra denominada Conclusão do Campus de Nova Andradina e Guarita, Nova Andradina/MS. (R$ 1.668.410,00) (IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 010.879/2009-1)
(IG-C) Modalidade indevida de licitação. (TC 010.879/2009-1)
Edital 10/2007 - Obra denominada CPCS - Conclusão do Campus de Chapadão do Sul e Guarita, Chapadão do Sul-MS. (R$ 1.703.430,00) (IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 010.879/2009-1)
Projeto Básico -
(IG-C) Projeto básico deficiente ou desatualizado. (TC 010.879/2009-1)
(IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 010.879/2009-1)
Página 30 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
MT
IG-C - (PAC) Manutenção de Trechos Rodoviários na BR-364/MTDeliberações em Processos de Interesse:
Achados com IG-C:
R$ 21.340.760,00
Contrato 12/2009 - Execução de serviços de manutenção (conservação) na Rodovia BR-364, Trecho: Divisa GO/MT - Divisa MT/RO, Subtrecho: Div. GO/MT - Entr. MT-461 (A). Segmentos: Km 0,0 - Km 112,9. Extensão 112,90 Km. (R$ 12.342.867,11)
(IG-C) Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra. (TC 005.870/2009-5) (IG-C) Pagamento por serviços não previstos contratualmente. (TC 005.870/2009-5)
Contrato 15/2008 - Execução de serviços de restauração na Rodovia BR-364/163/070, Trecho: Divisa GO/MT - Divisa MT/RO, Lote: Único, Sub-Trecho: Início de Pista Inversa I Serra de São Vicente � Fim da Pista Inversa II Se (R$ 39.642.829,52)
(IG-C) Inexistência ou inadequação de Estudo de Viabilidade técnica, econômica e ambiental da obra. (TC 005.870/2009-5)
(IG-C) Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra. (TC 005.870/2009-5) (IG-C) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 005.870/2009-5)
(IG-C) Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado. (TC 005.870/2009-5)
Contrato 260/2006 - Execucão, sob o regime de empreitada por preco unitário, dos servicos necessários à realização das obras de restauração e melhoramentos na rodovia BR-163/364/MT; Trecho: divisa GO/MT - divisa MT/RO; S (R$ 23.352.795,78)
(IG-C) Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado. (TC 005.870/2009-5)
(IG-C) Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra. (TC 005.870/2009-5) (IG-C) Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 005.870/2009-5)
(IG-C) Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento. (TC 005.870/2009-5) (IG-C) Indícios de conluio entre licitantes. (TC 005.870/2009-5)
Contrato 261/2006 - Execucão, sob o regime de empreitada por preco unitário, dos servicos necessários à realização das obras de restauração e melhoramentos na rodovia BR-163/364/MT; Trecho: divisa GO/MT - divisa MT/RO; S (R$ 30.079.974,70)
(IG-C) Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento. (TC 005.870/2009-5) (IG-C) Indícios de conluio entre licitantes. (TC 005.870/2009-5)
(IG-C) Itens instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização não se encontram detalhados no custo direto da obra. (TC 005.870/2009-5) (IG-C) Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 005.870/2009-5)
MT
IG-C - (PAC) Manutenção de Trechos Rodoviários na BR-163/MTDeliberações em Processos de Interesse:
Achados com IG-C:
R$ 41.801.940,00
Contrato 1/2009 - CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-163/MT, TRECHO: DIVISA MS/MT - DIVISA MT/PA, SUBTRECHO: SORRISO - SINOP, SEGMENTO: KM 753,7 - KM 836,0, (R$ 57.577.377,56)
(IG-C) Inexistência de BDI diferenciado para itens relevantes de fornecimento de insumos. (TC 005.868/2009-7) (IG-C) Descumprimento de determinação exarada pelo TCU. (TC 005.868/2009-7)
(IG-C) Critério de reajuste inexistente ou inadequado. (TC 005.868/2009-7)
(IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 005.868/2009-7)
Contrato 10/2009 - Contrato de empreitada a preço unitário para execução dos serviços técnicos de supervisão na rodovia BR-163/MT, trecho: Divisa MS/MT - Divisa MT/PA, subtrecho: Lucas do Rio Verde - Sinop, segmento: km (IG-C) Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento. (TC 005.868/2009-7)
(IG-C) Descumprimento de determinação exarada pelo TCU. (TC 005.868/2009-7) (IG-C) Sobrepreço decorrente de BDI excessivo. (TC 005.868/2009-7)
Contrato 10015/2007 - Contrato de empreitada a preços unitários para a execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-163/MT, no trecho: Div. MS/MT - Div. MT/PA, no subtrecho: Lucas do Rio Verde
(IG-C) Descumprimento de determinação exarada pelo TCU. (TC 005.868/2009-7) (IG-C) Superfaturamento decorrente de itens pagos em duplicidade. (TC 005.868/2009-7) (IG-C) Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa. (TC 005.868/2009-7)
(IG-C) Modalidade indevida de licitação. (TC 005.868/2009-7)
Contrato 10018/2007 - Contrato de empreitada a preços unitarios para execução de serviço de manutenção rodoviaria (conservaçao/recuperação),rodovia BR-163/MT, trecho: Div. MS/MT - Div. MT/PA, subtrecho: Nova Mutum - Entr.
(IG-C) Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa. (TC 005.868/2009-7) (IG-C) Modalidade indevida de licitação. (TC 005.868/2009-7)
(IG-C) Superfaturamento decorrente de itens pagos em duplicidade. (TC 005.868/2009-7)
Contrato 10025/2007 - Objeto: Contrato de Empreitada a Preços Unitários para execução dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-163/MT, trecho: Divisa MS/MT - Divisa MT/PA, subtrecho:
(IG-C) Modalidade indevida de licitação. (TC 005.868/2009-7)
Contrato 11/2009 - Contrato de empreitada a preço unitário para execução dos serviços técnicos de supervisão na rodovia BR-163/MT, trecho: Divisa MS/MT - Divisa MT/PA, subtrecho: Sinop - Entr.MT-320(A) (Santa Helena), s (IG-C) Sobrepreço decorrente de BDI excessivo. (TC 005.868/2009-7)
(IG-C) Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento. (TC 005.868/2009-7) (IG-C) Descumprimento de determinação exarada pelo TCU. (TC 005.868/2009-7)
Contrato 11012/2005 - Objeto: Contrato de Regime de Empreitada a Preços Unitários para as obras de Recuperação, Manutenção e Conservação na Rodovia 163/MT, trecho: divisa MS/MT - divisa MT/PA, subtrecho: entr. BR-364(B)
Página 32 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
(IG-C) Modalidade indevida de licitação. (TC 005.868/2009-7)
Contrato 14/2008 - CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA - PROGRAMA INTEGRADO DE REVITALIZAÇÃO- PIR-IV, NA RODOVIA BR-364/MT, TRECHO: DIVISA MT -MT - DIVISA MT/PA (R$ 33.042.247,32)
(IG-C) Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas. (TC 005.868/2009-7) (IG-C) Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa. (TC 005.868/2009-7)
(IG-C) Licitação de obras sem previsão orçamentária ou com previsão insuficiente ou ilimitada. (TC 005.868/2009-7) (IG-C) Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado. (TC 005.868/2009-7)
(IG-C) Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (TC 005.868/2009-7) (IG-C) Execução de serviços com qualidade deficiente. (TC 005.868/2009-7)
(IG-C) Descumprimento de determinação exarada pelo TCU. (TC 005.868/2009-7)
Contrato 14/2009 - Contrato de empreitada a preços unitários para execução dos serviços de manutenção(conservação/recuperação) na rodovia BR-163/MT, trecho: Divisa MS/MT - Divisa MT/PA, subtrecho: Sinop - entr. MT-320(A (IG-C) Modalidade indevida de licitação. (TC 005.868/2009-7)
Contrato 2/2009 - Contrato de empreitada a preços unitários, para execução dos serviços de restauração na rodovia BR-163/MT, trecho: divisa MS/MT - divisa MT/PA, subtrecho: Sinop- entr. MT-320(A) (Santa Helena), segmen (IG-C) Sobrepreço decorrente de BDI excessivo. (TC 005.868/2009-7)
(IG-C) Critério de reajuste inexistente ou inadequado. (TC 005.868/2009-7) (IG-C) Descumprimento de determinação exarada pelo TCU. (TC 005.868/2009-7)
(IG-C) Inexistência de BDI diferenciado para itens relevantes de fornecimento de insumos. (TC 005.868/2009-7) (IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 005.868/2009-7)
Contrato 22/2008 - CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-163/MT, TRECHO: DIVISA MS/MT - DIVISA MT/PA, SUBTRECHO: LUCAS DO RIO VERDE - SORRISO, SEGMENTO: KM 689,4 - (R$ 40.677.442,44)
(IG-C) Inexistência de BDI diferenciado para itens relevantes de fornecimento de insumos. (TC 005.868/2009-7) (IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 005.868/2009-7)
(IG-C) Critério de reajuste inexistente ou inadequado. (TC 005.868/2009-7) (IG-C) Descumprimento de determinação exarada pelo TCU. (TC 005.868/2009-7)
Contrato 33/2007 - Contrato de empreitada a preço unitário para os serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-163/MT, trecho: Divisa MS/MT - Divisa MT/PA, subtrecho: Guarantã do Norte - Divisa MT/PA (IG-C) Modalidade indevida de licitação. (TC 005.868/2009-7)
(IG-C) Superfaturamento decorrente de itens pagos em duplicidade. (TC 005.868/2009-7)
Contrato 42/2007 - Contrato de Empreitada a Preços Unitários para execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-163/MT, Trecho: Divisa MS/MT - Divisa MT/PA, Subtrecho: Entr. MT-320(A) (Sa (IG-C) Superfaturamento decorrente de itens pagos em duplicidade. (TC 005.868/2009-7)
(IG-C) Modalidade indevida de licitação. (TC 005.868/2009-7)
Contrato 6/2009 - Contrato de empreitada a preços unitários para execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-163/MT,trecho: Divisa MS/MT - Divisa MT/PA, subtrecho: Posto Gil - Rio dos Pa (IG-C) Modalidade indevida de licitação. (TC 005.868/2009-7)
Edital 110/2008 - Restauração na Rodovia BR-163/MT, Lote 1: km 689,4 - km 753,7; Lote 2: km 753,7 - km 836,0; Lote 3: km 836,0 - km 899,3; Lote 4: km 899,3 - km 955,3. (R$ 167.623.035,74) (IG-C) Critério de reajuste inexistente ou inadequado. (TC 005.868/2009-7)
(IG-C) Inexistência de BDI diferenciado para itens relevantes de fornecimento de insumos. (TC 005.868/2009-7) (IG-C) Licitação de obras sem previsão orçamentária ou com previsão insuficiente ou ilimitada. (TC 005.868/2009-7) (IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 005.868/2009-7)
Página 34 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
PA
IG-C - Implantação de Unidade do INPE no Estado do Pará- PADeliberações em Processos de Interesse:
Achados com IG-C:
Contrato 01.14.118-0/2008 - Execução do serviço de engenharia civil atinente ao projeto de construção do prédio Centro Regional da Amazônia - INPE em Belém-PA (R$ 7.552.425,72) (IG-C) Adiantamento de pagamentos. (TC 006.061/2009-7)
(IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 006.061/2009-7)
Edital 860/2008-SJC - Contratação de empresa para execução do projeto de construção do prédio Centro Regional da Amazônia - INPE, em Belém-PA (R$ 5.081.912,76) (IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 006.061/2009-7)
Projeto Básico -
PA
IG-C - Infra-estrutura básica em projetos de assentamento - PADeliberações em Processos de Interesse:
010.428/2009-0 (MIN-JJ - ABERTO ) --- PL-2014-2009 - 02/09/2009
Achados com IG-C:
R$ 307.235.049,00
Contrato CRT/SR-01/PA/001/200 - Obras de construção/complementação de 35,20 km de estradas vicinais no Projeto de Assentamento CIDAPAR 1.ª Parte, localizado no Município de Cachoeira de Piriá/PA e construção/complementação de 7 km d (R$ 1.830.142,77)
(IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Julgamento ou classificação das propostas em desacordo com os critérios do edital ou da legislação. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Obra licitada sem Licença Prévia. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Quantitativos inadequados na planilha orçamentária. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Obra iniciada sem Licença de Instalação. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Ausência de ART do responsável pela execução da obra. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Falhas relativas à publicidade do edital de licitação. (TC 010.428/2009-0)
Contrato CRT/SR-01/PA/002/200 - Obras de construção de 7,30 km e complementação de 8,00 km de estradas vicinais no Projeto de Assentamento Taperussu, localizado no Município de São Domingos do Capim/PA (R$ 727.802,11)
(IG-C) Julgamento ou classificação das propostas em desacordo com os critérios do edital ou da legislação. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Obra iniciada sem Licença de Instalação. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Quantitativos inadequados na planilha orçamentária. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Falhas relativas à publicidade do edital de licitação. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Ausência de ART do responsável pela execução da obra. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Obra licitada sem Licença Prévia. (TC 010.428/2009-0)
Contrato CRT/SR-01/PA/004/200 - Obras de construção de 9,60 km de estradas vicinais no Projeto de Assentamento Jararaca, localizado no Município de Capitão Poço/PA (R$ 701.166,95) (IG-C) Obra iniciada sem Licença de Instalação. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Julgamento ou classificação das propostas em desacordo com os critérios do edital ou da legislação. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Falhas relativas à publicidade do edital de licitação. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 010.428/2009-0)
Página 36 de 84 * O presente relatório é um resumo da situação das fiscalizações conforme registros do Sistema Fiscalis Execução - Módulo Fiscobras e acompanhamento feito pelo Serviço de Informações
sobre Fiscalizações de Obras. As informações deste relatório são fornecidas como referência de acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada Obra. Os itens de deliberação que iniciam-se por três zeros são Comunicações em Plenário, e não Acórdãos, e podem ser consultados na Ata da Sessão do dia.
(IG-C) Quantitativos inadequados na planilha orçamentária. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Ausência de ART do responsável pela execução da obra. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Obra licitada sem Licença Prévia. (TC 010.428/2009-0)
Contrato CRT/SR-01/PA/005/200 - Obras de construção de 14,70 km de estradas vicinais no Projeto de Assentamento Flor de Minas, localizado no Município de Aurora do Pará/PA e construção de 16,10 km de estradas vicinais no Projeto de (R$ 1.180.141,82)
(IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Obra licitada sem Licença Prévia. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Julgamento ou classificação das propostas em desacordo com os critérios do edital ou da legislação. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Falhas relativas à publicidade do edital de licitação. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Obra iniciada sem Licença de Instalação. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Ausência de ART do responsável pela execução da obra. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Quantitativos inadequados na planilha orçamentária. (TC 010.428/2009-0)
Contrato CRT/SR-01/PA/006/200 - Construção de 18,90 km de Estradas Vicinais no PATrês Irmãos, no municipio de Aurora do Para (R$ 698.760,27) (IG-C) Julgamento ou classificação das propostas em desacordo com os critérios do edital ou da legislação. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Obra iniciada sem Licença de Instalação. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Quantitativos inadequados na planilha orçamentária. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Falhas relativas à publicidade do edital de licitação. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Ausência de ART do responsável pela execução da obra. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Obra licitada sem Licença Prévia. (TC 010.428/2009-0)
Contrato CRT/SR-01/PA/007/200 - Complementação de 5,40 km de estradas vicinais no PA Alto Bonito, localizado no municipio de Dom Eliseu; e construção/complementação de 17,00 km de estradas vicinais no PA Rio acampamento no municipio (R$ 524.332,00)
(IG-C) O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Obra iniciada sem Licença de Instalação. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Quantitativos inadequados na planilha orçamentária. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Ausência de ART do responsável pela execução da obra. (TC 010.428/2009-0) (IG-C) Falhas relativas à publicidade do edital de licitação. (TC 010.428/2009-0)
(IG-C) Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global. (TC 010.428/2009-0)