CREDENCIAMENTO N° 086/2014
EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA DAS CIDADES DO CEARÁ NA IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PROJETO RIO COCÓ.
O Instituto Agropolos do Ceará, através da Comissão de Julgamento de Credenciamento, faz saber, pelo presente Edital, referendado aos procedimentos e critérios estabelecidos neste Edital e seus Anexos, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.781/1997 e as Normas de Aquisição de Materiais, Obras e Serviços do Instituto Agropolos do Ceará, e demais dispositivos legais pertinentes à matéria, a abertura de Credenciamento para contratação de empresa especializada para supervisão, fiscalização e assessoria técnica à Secretaria das Cidades do Ceará na implantação e construção das obras e serviços de engenharia do Projeto Rio Cocó, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
1. OBJETO
1.1- Este Edital tem como objeto o Credenciamento de Pessoas Jurídicas, cumpridas as exigências e condições aqui descritas, para integrar o Banco de Credenciados do Instituto Agropolos do Ceará.
1.2- O credenciamento não gerará para o Instituto Agropolos do Ceará a obrigatoriedade de contratação, objetivando somente o cadastramento das pessoas jurídicas prestadoras de serviços, sendo que as mesmas serão chamadas quando e se houver demanda.
1.3- A remuneração para o serviço objeto deste credenciamento está fixada em R$ 294.000,00 (Duzentos e noventa e quatro mil reais).
2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO
2.1. Poderão participar deste credenciamento os interessados que atenderem a todas
as exigências constantes deste Edital e seus anexos, desde que a sua finalidade e ramo de atuação permitam/contemplem as atividades previstas neste edital.
2.2. Não será admitido, em hipótese alguma, o credenciamento de pessoas físicas.
2.3. A participação das pessoas jurídicas neste Credenciamento implicará a aceitação
integral e irrestrita das condições estabelecidas neste Edital, sob as quais não poderão alegar desconhecimento.
2.4. Vedada a participação de pessoas jurídicas e/ou dos profissionais por ela indicados
que:
a) Tenham sofrido restrições de qualquer natureza resultantes de contratos firmados
determinantes da punição, inclusive restrições relacionadas ao contrato.
b) Sejam ou possuam algum dirigente, gerente, sócio ou candidato a prestador de
serviços que seja diretor ou empregado do Instituto Agropolos do Ceará.
2.5. Nenhum profissional poderá participar do presente credenciamento por intermédio
de mais de uma Pessoa Jurídica.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1 - LOCAL: O envelopes serão entregues no dia 29 de Agosto de 2014, no horário
das 09:00 horas, em ato público, nas dependências da Instituto Agropolos do Ceará, sito à Rua Barão de Aratanha, 1450, José Bonifácio, Fortaleza/CE, mediante preenchimento da Ficha de Credenciamento, constante no Anexo III deste Edital, acompanhado dos documentos de Habilitação Jurídica, Técnica, Regularidade Fiscal e/ou Outros, descritos no item específico.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 - O credenciamento será realizado pelo Instituto Agropolos do Ceará, através da
Comissão de Julgamento, mediante solicitação do representante legal da empresa (Ficha
de Credenciamento – Anexo III), que deverá estar acompanhado dos seguintes
documentos:
ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL
I - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Cédula de identidade do(a) responsável legal ou signatário(a) da proposta.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por ações, acompanhado da ata da assembléia que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretor(a)ia em exercício.
II - PROVA DE INSCRIÇÃO NA: a) Fazenda Federal (CNPJ);
III - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante.
a) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União, emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 03, de 02.05.2007.
b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal.
Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
através de Certificado de Regularidade de Situação – CRS e;
Prova de situação regular perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, através da Certidão Negativa de Débito – CND;
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
Parágrafo Único: Caso o interessado se faça representar por procuração, o procurador deverá apresentar Procuração Pública, lavrada em Cartório, constando poderes específicos de representação da pessoa jurídica junto ao Instituto Agropolos do Ceará, devendo o procurador possuir cópia autenticada dos seus documentos pessoais de identidade. Esta documentação deverá ser apresentada à Comissão de Julgamento e posteriormente incluída no ENVELOPE “A” – HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL no momento de entrega/contagem.
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E OUTROS I – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com
identificação do assinante, comprovando que a licitante prestou ou esteja prestando
serviços compatíveis em características com o objeto deste credenciamento.
b) A Proponente deverá apresentar prova de inscrição ou registro da empresa, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da qual a mesma faz parte na localidade da sede da PROPONENTE.
c) A Proponente deverá apresentar comprovação de possuir como Responsável
Técnico ou em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional (is) de nível superior, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), detentor (es) de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO que comprove a execução de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica e valor significativo tenha(m) sido: Gerenciamento e/ou Supervisão em obras de dragagem, sistema viário, urbanização,
drenagem urbana e acompanhamento de medições.
c.1) A comprovação de o profissional pertencer ao quadro da empresa dar-se-á mediante os seguintes documentos:
c.1.1) O empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da "ficha ou
livro de registro de empregado", registrada na Delegacia Regional do Trabalho – DRT, ou
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS Não serão aceitos para fins de comprovação PROFISSIONAIS COM CONTRATOS DE REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
c.1.2) O sócio ou diretor, comprovando-se a participação societária através de cópia do Contrato Social ou Estatuto.
d) Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo CREA não explicitar
com clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada do seu respectivo Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo Conselho Regional da entidade.
e) Deverão constar, preferencialmente, das CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou
dos ATESTADOS expedidos pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos serviços, local de execução, nome do contratante e da CONTRATADA, nome dos responsáveis técnicos, seus títulos profissionais e números de registros no CREA, especificações técnicas e os quantitativos executados.
f) É vedada a participação de empresa nos seguintes casos:
o Que tenham em comum um ou mais sócios cotistas e/ou prepostos com procuração;
o Que estejam sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial, dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação;
o Impedidas contratar com a Administração Pública em qualquer esfera seja Federal,
Estadual ou Municipal;
o Impedidas ou Suspensas temporariamente de participar de licitações com a
o Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta condição;
o Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país.
g) A Proponente deverá apresentar, ainda, declaração de visita aos locais de intervenção do projeto Rio Cocó que necessariamente passarão por fiscalização, dando conhecimento mínimo dos aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução do objeto ora proposto, conforme o Anexo B deste TR (MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DO PROJETO).
h) A PROPONENTE deverá apresentar Proposta Técnica compatível com as
recomendações apresentadas neste TR. II - AVALIAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA
As empresas credenciadas serão avaliadas levando-se em conta: a experiência na supervisão, fiscalização e assessoria técnica em obras de urbanização, sistema viário e dragagem e o conteúdo do relatório simplificado de execução do objeto a ser apresentado conforme os itens especificados no quadro abaixo. Serão atribuídos pontos de 0 a 100 conforme descriminados nos quadros abaixo, onde o somatório determinara a PONTUAÇÃO TÉCNICA (PT) de cada licitante habilitada, conforme a fórmula:
PONTUAÇÃO TÉCNICA (PT) = F1 + F2, onde:
F1 – Fator de Experiência Técnica no Objeto do TR (máximo de 60 pontos) F2 – Fator Relatório Simplificado de Execução do Objeto (máximo de 40 pontos)
Os documentos da proponente a serem apresentados e avaliados nesta etapa são: Atestados ou Declarações fornecidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em que a licitante figure como contratada, devidamente registrados junto ao CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, cuja parcela de maior relevância técnica e valor significativo tenha sido gerenciamento, supervisão e/ou fiscalização de obras de dragagem, urbanização e sistema viário e o Relatório Simplificado de Execução do Objeto, conforme Anexo C do TR, em texto, figuras e
gráficos, de até 15 (quinze) laudas, formato A4, utilizando-se regras da ABNT, devendo demonstrar objetiva compreensão de cada um dos quesitos que se pedem sobre o objeto, dando ênfase à análise dos aspectos e condicionantes físicos, ambientais e sociais observados em visita ao local do Projeto Rio Cocó e em leituras disponíveis no website
www.cidades.ce.gov.br
.O fator experiência técnica no objeto do TR, máximo de 60 (sessenta) pontos, e o fator Relatório Simplificado de Execução do Objeto, máximo de 40 (quarenta) pontos, serão avaliados atribuindo-se pontuação à proponente, conforme quadro a seguir:
F1 – EXPERIÊNCIA TÉCNICA NO OBJETO DO TR
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO, MEIOS DE COMPROVAÇÃO E RELEVÂNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO
PONTUAÇÃO MÁXIMA
05 (cinco) Pontos por atestado ou declaração constante na CAT. Limite de 12 atestados ou declarações. Pontuação Máxima = 60 Pontos
Comprovação da capacidade técnica da licitante para realizar as atividades pertinentes ao objeto desta licitação, a ser feita por intermédio de Atestados ou
Declarações fornecidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em
que a concorrente figure como “contratada”, devidamente registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, cujas parcelas de maior relevância técnica e valor significativo tenham sido: Gerenciamento de Programas Urbanos; Gerenciamento e/ou Supervisão em obras de Dragagem, Sistema Viário,
Urbanização, Drenagem Urbana; Desenvolvimento e/ou implantação de Programas Urbanos de Interesse Social; Fiscalização de Obras de Dragagem, Sistema Viário, Urbanização, Drenagem Urbana e Acompanhamento de Medições.
F2 – RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
PONTUAÇÃO MÁXIMA/AVALIAÇÃO
NÃO APRESENTOU APRESENTOU APRSENTOU C/
Dados iniciais. Conforme Anexo C. 0,00 (Zero) 5,00 (cinco) Não se aplica
Texto descritivo apreciando a matéria de supervisão, fiscalização e assessoria em obras de engenharia civil, indicando os aspectos teóricos relevantes, normas vigentes, pormenores que a individualizam e distinguem, e ainda, comentando as questões
particulares de intervenções em áreas de encosta de rio.
0,00 (Zero) 5,00 (cinco) 10,00 (dez)
Texto descritivo sobre o projeto Rio Cocó (Trecho de urbanização e dragagem) com base nas informações disponíveis no website (www.cidades.ce.gov.br) e nas observações feitas em visita aos locais de intervenção, considerando principalmente as características urbanas e ambientais ao longo do rio e determinando os possíveis condicionantes.
0,00 (Zero) 5,00 (cinco) 10,00 (dez)
Texto descritivo sobre os serviços e produtos que compõem o objeto do TR, devendo demonstrar
adequada compreensão no encadeamento das tarefas a executar, expressa através de cronogramas preliminares sem indicação de custos e organogramas de função.
0,00 (Zero) 5,00 (cinco) 10,00 (dez)
Considerações finais. Conforme Anexo C. 0,00 (Zero) 5,00 (cinco) Não se aplica
Pontuação Máxima = 40 Pontos
Serão desclassificadas as propostas técnicas que apresentarem pontuação técnica inferior a 70 (setenta) pontos e/ou apresentarem preços dos serviços e meios previstos.
III – OUTROS
Federal da República de 1988, com firma reconhecida em cartório;
b) Dados bancários da Empresa;
c) Ficha de inscrição, assinada pelo representante legal da Empresa (Anexo II);
Parágrafo Primeiro: Recomenda-se que os documentos à ser entregues sejam
organizados na mesma ordem dos itens de habilitação jurídica, regularidade fiscal, habilitação técnica e outros, com as páginas devidamente enumeradas e rubricadas. Recomenda-se, ainda, que a documentação seja apresentada com duas perfurações centrais, unidas através de grampos para pastas – tipo trilho, não devendo conter clipes ou grampos.
Parágrafo Segundo: Os envelopes, que devem estar lacrados e rubricados, serão
entregues no momento do certame, nas dependências do Instituto Agropolos do Ceará, devidamente identificados com seguinte especificação:
ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL
“EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 086/2014”
Nome, denominação ou a razão social da Empresa: CNPJ:
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E OUTROS “EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 086/2014”
Nome, denominação ou a razão social da pessoa jurídica: CNPJ: 4.2 Etapas do Processo de Credenciamento
O processo de credenciamento será realizado de acordo com as seguintes etapas
ETAPA DESCRIÇÃO
1ª Etapa - Inscrição
- Avaliação da documentação da Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal.
2ª Etapa - Avaliação da documentação da Habilitação Técnica e Outros.
4.3 - As pessoas jurídicas e respectivo(s) candidato(s) a prestador(es) de serviços indicados que, ao final do processo de credenciamento, forem aptos em todas as etapas descritas acima, integrarão o Banco de Credenciados, inexistindo número mínimo ou máximo de empresas a serem credenciadas.
5. DO CERTAME
I - O processo de julgamento e seleção acontecerá na seguinte seqüência:
a) No local, data e hora estabelecida será aberto o certame objeto deste Edital, cerrando-se as inscrições para concorrência 15 minutos após a abertura do mesmo. A cerrando-sessão é pública podendo ser assistida por qualquer pessoa, desde que não perturbe a atividade em curso;
b) A Comissão de Julgamento se apresentará e circulará uma lista de presença, que deverá ser preenchida e assinada pelo(s) representante(s) das Concorrentes presente(s) no local de realização do processo;
c) Concluída a assinatura da lista de presença, a Comissão de Julgamento declarará aberto o certame e receberá toda a documentação das participantes, que logo em seguida será completamente verificada a sua inviolabilidade e atestada pela Comissão referida e os representantes das interessadas;
d) Após esta providência, a sessão será suspensa, pelo período de 48 (quarenta e oito) horas, prazo em que se dará a verificação da habilitação jurídica, regularidade fiscal, habilitação técnica e outros;
e) Dois dias úteis após, no mesmo horário, será retomada a sessão, ocasião em que a Comissão dará ciência aos interessados do resultado;
f) Concluindo o processo, a Comissão de Julgamento dará ciência aos interessados do Resultado Final;
Parágrafo Único: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela Contratante caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
6. CADASTRO DE CREDENCIADOS
6.1 - Todas as Pessoas Jurídicas certificadas no processo de credenciamento serão inseridas no Banco de Credenciados do Instituto Agropolos do Ceará, estando aptos a prestar serviços quando demandados.
6.2 – Os credenciados deverão manter atualizados os seus dados cadastrais perante o
Instituto Agropolos do Ceará, sob pena de suspensão temporária do credenciamento, até a sua regularização.
6.3 – O Instituto Agropolos do Ceará não se responsabilizará por quaisquer obrigações (jurídicas, legais e financeiras), sequer pelo resultado dos serviços que venham a ser contratados por outras instituições.
6.4 – O credenciamento será válido por 12 (doze) meses, podendo a critério do Instituto Agropolos do Ceará ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, desde que as empresas e profissionais indicados mantenham sua documentação atualizada e as mesmas condições estabelecidas no momento do credenciamento.
6.5 – O resultado do credenciamento será divulgado no site: www.institutoagropolos.org.br
6.6 – Os resultados não serão divulgados por telefone ou e-mail, ou qualquer outro meio de comunicação que não esteja expressamente determinado no presente Edital.
6.7 – Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Julgamento formada através de ato específico.
7.0. DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. A distribuição dos serviços ocorre de forma equitativa, de modo a preservar o
princípio da igualdade e da transparência de atuação por ordem de classificação, conforme definido no ato convocatório e resultado publicado.
7.2. Na sistemática referida no subitem 7.1, a distribuição dos serviços é realizada
seguindo critérios de pontuação a ordem de uma fila previamente estabelecida, em data a ser definida e divulgada pelo INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ às empresas credenciadas, a partir da atividade a ser desenvolvida, onde ocorrerá o serviço.
7.3. A empresa receberá numeração seqüencial, a fim de identificá-la quando da
distribuição de serviços.
7.4. De acordo com a atividade a ser executada, será convocada a empresa constante
da relação de credenciadas, observada sempre a ordem acima mencionada.
7.4.1. Quando se tratar de demanda vinculada, derivada ou complementar,
a uma demanda já cadastrada, a distribuição será dirigida, preferencialmente, para a empresa que esteja atuando no serviço ou, no caso de impossibilidade desta, para outra que já atuou no processo, se houver.
7.5. A distribuição dos serviços às empresas contratadas observará a ordem precedente,
demandando um serviço de cada vez por empresa credenciada.
7.6. Caso a empresa sinta-se preterida em relação às demais, poderá encaminhar consulta ou reclamação ao Instituto Agropolos do Ceará, devidamente fundamentada.
7.7. A recusa formal da prestação do serviço, por parte da credenciada, justificada ou não, implica em repasse para a próxima empresa, seguindo a ordem seqüencial.
7.8. Dever-se-á adotar como critério de desempate o sorteio, que será realizado em sessão pública em dia e horário a ser previamente divulgado por este Instituto.
8. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1 – A continuidade do credenciamento e a solicitação para nova prestação de serviços dependerão da avaliação efetuada pelo cliente beneficiário dos serviços prestados e pelo Instituto Agropolos do Ceará.
8.2 – Quando houver demanda, o prestador de serviços será chamado para atualizar a
documentação de regularidade fiscal e assinar o contrato.
8.3 – A documentação a ser apresentada deverá comprovar a regularidade com:
a) Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da Pessoa Jurídica.
b) Seguridade social (INSS).
c) Fundo de Garantia de Serviço (FGTS).
8.4 – A elaboração do contrato de prestação de serviços ficará condicionada à apresentação e à validade dos documentos relacionados no edital e seus anexos.
8.5 – Uma vez analisada a documentação e verificada a regularidade fiscal, o prestador de serviços será(ão) chamado(s) para a assinatura do contrato, num prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
8.6 – O contrato estabelecerá as condições de prestação de serviços, os direitos e as obrigações das partes, respeitando a autonomia técnica e a financeira do contratado na execução dos serviços, que deverá assumir o risco da atividade desempenhada.
8.7 – A Pessoa Jurídica e seus respectivos profissionais indicados devem obedecer às
condições previstas neste Edital de Credenciamento e pactuadas no contrato.
8.8 – O Credenciamento não estabelece exclusividade e nem reserva da capacidade da
prestação de serviço da Pessoa Jurídica ao Instituto Agropolos do Ceará, e, igualmente, não estabelece nenhuma garantia ou obrigatoriedade de, semanal ou mensalmente, o mesmo tomar seus serviços, não cabendo ao Instituto Agropolos do Ceará, nenhum dever de indenizar à Credenciada pelo tempo que, porventura, ficar sem oferta de serviço. Portanto, poderá a Entidade, livremente, atender a tantos outros clientes, quantos busquem seus serviços.
8.9 – É obrigação do(s) sócio(s) da Pessoa Jurídica credenciada informar ao Instituto
Agropolos do Ceará quaisquer situações que o(s) impeça(m) de dar continuidade à prestação de serviços, bem como aquelas que atentem contra a moralidade, probidade e demais preceitos legais.
8.10 – A Pessoa Jurídica credenciada deve se responsabilizar pelo(s) sócio(s)
prestador(es) de serviços. É de responsabilidade dela todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, for(em) vítima(s) todos os seu(s) funcionários prestador(es) de serviços no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.
8.11 – A Pessoa Jurídica credenciada renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, para com o Instituto Agropolos do Ceará, relativamente à inadimplência da empresa, aos encargos estabelecidos, não havendo transferência da responsabilidade por seu pagamento ao Instituto Agropolos do Ceará, nem onerando o objeto do instrumento contratual.
8.12 – Os serviços decorrentes do presente Credenciamento têm o caráter de
eventualidade, não havendo entre as partes subordinação profissional. Trata-se de um processo que gerará um contrato administrativo regido pelos normativos que regem as atividades do Instituto Agropolos do Ceará e, supletivamente, pela Lei Civil, não se deduzindo a favor dos profissionais da Pessoa Jurídica Credenciada vínculo empregatício, sob qualquer aspecto ou reflexo.
8.13 – A Pessoa Jurídica credenciada poderá atuar nas diversas ações/eventos do Instituto Agropolos do Ceará, desde que estas sejam abrangidas pelo objeto do contrato social da empresa e, também, desde que estejam dentro das áreas de atuação da empresa
prestador(es) de serviços indicado(s).
8.14 – Após a análise da documentação, e estando esta em conformidade com os
requisitos estipulados no edital e seus anexos, a Pessoa Jurídica, de acordo com a demanda, será convidado a assinar o Contrato de Prestação de Serviços, juntamente com todos os documentos internos necessários.
8.15 – A Pessoa Jurídica e os Profissionais Técnicos credenciados ficam obrigados a
manter as mesmas condições de habilitação quando da participação do Processo de Credenciamento, pelo período que vigorar o Contrato de Prestação de Serviços assinado. 9. DESCREDENCIAMENTO
9.1 – A Pessoa Jurídica credenciada ou o prestador de serviços por ela indicado poderão ser descredenciados quando:
a) Descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contidas no edital de credenciamento ou no instrumento de contratação da prestação de serviços.
b) Apresentar, a qualquer tempo, na vigência do respectivo instrumento contratual, documentos que contenham informações inverídicas.
c) Não mantiver sigilo sobre as particularidades do Instituto Agropolos do Ceará e dos clientes.
d) Deixar de comparecer ao local da realização das atividades contratadas sem informar ao Instituto Agropolos do Ceará com antecedência de 48 horas ou, no caso de impossibilidade, sem comprovar o caso fortuito ou força maior.
e) Organizar eventos e propor aos parceiros do Instituto Agropolos do Ceará que solicitem seus serviços.
f) Utilizar qualquer material desenvolvido pelo Instituto Agropolos do Ceará para seus produtos e seus programas sem prévia autorização do Instituto Agropolos do Ceará.
i) Cobrar qualquer honorário profissional dos parceiros, complementar ou não, relativos aos trabalhos executados quando a serviço do Instituto Agropolos do Ceará.
j) Comercializar qualquer produto do Instituto Agropolos do Ceará sem prévia autorização da Instituição.
k) Afastar-se da prestação de serviço, mesmo temporariamente, sem razão fundamentada ou notificação prévia.
l) Designar ou substituir outro profissional credenciado ou não para executar o serviço pelo qual foi contratado pelo Instituto Agropolos do Ceará, no todo ou em parte.
m) Utilizar a logomarca do Instituto Agropolos do Ceará como referência para a realização de serviços não contratados com o Instituto Agropolos do Ceará.
n) Articular parcerias em nome do Instituto Agropolos do Ceará sem autorização prévia. o) Atuar em desacordo com os princípios do respeito e da moral individual, social e profissional.
9.2 – A Pessoa Jurídica poderá requerer seu descredenciamento ou seu afastamento ao Instituto Agropolos do Ceará, mediante solicitação formal.
CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO OS SEGUINTES ANEXOS:
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO
ANEXO III - FICHA DE CREDENCIAMENTO ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÕES ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÕES
Fortaleza, 21 de Agosto de 2014.
HALEY DE CARVALHO
Diretor Presidente em Exercício do Instituto Agropolos do Ceará
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO,
FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TECNICA À SECRETARIA DAS CIDADES DO CEARÁ NA IMPLANTAÇÃO E
CONSTRUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO PROJETO RIO COCÓ.
APRESENTAÇÃO
Os desequilíbrios urbanos e ambientais presentes na maioria dos municípios brasileiros, notadamente os localizados em regiões metropolitanas, têm sido objeto de preocupação dos diversos governos estaduais e municipais que procuram abordar com responsabilidade estas questões.
Neste sentido, o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades, procura, numa atitude coerente e responsável, solucionar um problema histórico e recorrente de inundações que assola as populações localizadas nas proximidades do Rio Cocó na Região Metropolitana de Fortaleza – RMF, com uma nova ótica que busca gerir as diversas questões habitacionais e de saneamento ambiental em áreas de risco.
I. O PROJETO RIO COCÓ
O Projeto Rio Cocó tem como cerne um conjunto de ações estruturais e não estruturais destacando-se: Obras de Controle e Amortecimento de Ondas de Cheias (Barragem), visando diminuir a faixa de inundações, além de reduzir o número de famílias relocáveis; Obras de Desassoreamento (Dragagem); Saneamento (esgotamento sanitário) e; Obras de Habitações de Interesse Social, para remanejamento de famílias vivendo em áreas de risco ao longo do Rio. Cerca de 8.000 famílias serão diretamente beneficiadas.
A implantação das obras do Projeto Rio Cocó situa-se ao longo do próprio Rio, no entorno da Barragem Cocó e nas áreas de assentamento da população impactada no município de Fortaleza, conforme figura a seguir:
Figura 01 – Área de implantação do Projeto Rio Cocó Fonte: Google Earth
II. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Contratação de empresa especializada para supervisão, fiscalização e assessoria técnica à Secretaria das Cidades do Ceará na implantação e construção das obras e serviços de engenharia do Projeto Rio Cocó.
III. JUSTIFICATIVA
Pela importância socioambiental e magnitude do Projeto Rio Cocó, justifica-se a contratação dos serviços de supervisão, fiscalização e assessoria técnica, dando ênfase à fiscalização das obras e serviços de engenharia nos trechos de urbanização I,II, III e Barragem do Projeto, parte integrante e, portanto, de notável importância, do Programa Federal de Aceleração do Crescimento –PAC II. Considera-se, ainda, o suporte às atividades constantes no Contrato de Gestão 2014 firmado entre a Secretaria das Cidades e o Instituto Agropolos do Ceará.
IV. NORMAS E DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO E AP RESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS
O presente documento constitui as exigências mínimas para execução e apresentação dos serviços ora requeridos. A elaboração dos trabalhos deverá tomar por base: as diretrizes e recomendações deste Termo de Referência; Contrato; Normas da ABNT; e demais Normas tratadas dentro do Projeto Rio Cocó.
A contratada será inteiramente responsável pela qualidade dos serviços no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais, cabendo-lhe a aquisição de ART e/ou RRT e entrega juntamente com o inicio dos serviços. Todos os documentos resultantes destes serviços, tais como: relatórios, desenhos, orçamentos, cronogramas, registros fotográficos, memórias de cálculo, memoriais descritivos, laudos, pareceres e etc. deverão ser protocolados e entregues ao Instituto Agropolos, sendo considerados de domínio da Contratante.
As atividades da contratada desenvolver-se-ão, basicamente em duas frentes: campo, acompanhando e fiscalizando as obras e serviços de engenharia, notadamente de urbanização e dragagem; e, escritório, pensando, descrevendo e sistematizando os dados coletados, propondo soluções, participando de reuniões e etc.
A contratada emitirá 03 (três) relatórios das atividades (dois parciais e um final), constando todos os produtos desenvolvidos no período contratado. Estes documentos será apresentado em 02 (duas) vias impressas e 01 (uma) digital. O reltaorio final será entregue ao final de 30 (trinta) dias, a contar da data da ordem de início dos serviços expedida pela Contratante. Esse material passará por análise e aprovação do Agropolos/Colaboradoras (Secretaria das Cidades) para posterior pagamento. Caso haja necessidade de realizar correções, as mesmas deverão ser sanadas e devolvidas para nova análise no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da data de devolução do relatório a Contratada.
A Contratada deve, a cada relatório, retratar os status de obras e serviços realizados em campo/escritório, identificando sucessos e problemas, propondo soluções e alternativas de desentrave a fim de minimizar os custos de implantação e dar celeridade ao Projeto Rio Cocó como um todo. O Contratante terá plena liberdade de análise dos relatórios contratados, inclusive rejeitando os casos que estejam em desacordo com as Normas Técnicas.
V. ESCOPO DOS SERVIÇOS
As atividades básicas a serem desenvolvidas pela Supervisora serão as indicadas a seguir, englobando os contratos que compõe o Projeto Rio Cocó:
1. Assessoria à Secretaria das Cidades no acompanhamento e controle da implantação do Projeto Rio Cocó;
2. Análise, Fiscalização, Acompanhamento e Controle da execução das obras e serviços com observância às definições dos Projetos e das Normas Técnicas aplicáveis.
Os produtos a serem entregues serão 03 (três) relatórios de acompanhamento da execução das obras de dragagem e urbanização do Rio Cocó, no período de um mês, sendo dois relatórios parciais e um final, sintetizando todas as informações.
VI. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO AO CREDENCIAMENTO
A Proponente deverá apresentar prova de inscrição ou registro da empresa, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da qual a mesma faz parte na localidade da sede da PROPONENTE.
A Proponente deverá apresentar comprovação de possuir como Responsável Técnico ou em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional (is) de nível superior, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), detentor (es) de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO que comprove a execução de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica e valor significativo tenha(m) sido: Gerenciamento e/ou Supervisão em obras de dragagem, sistema viário, urbanização,
drenagem urbana e acompanhamento de medições.
A comprovação de o profissional pertencer ao quadro da empresa dar-se-á mediante os seguintes documentos:
O empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da "ficha ou livro de registro de empregado", registrada na Delegacia Regional do Trabalho – DRT, ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS Não serão aceitos para fins de comprovação PROFISSIONAIS COM CONTRATOS DE REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
O sócio ou diretor, comprovando-se a participação societária através de cópia do
Contrato Social ou Estatuto.
Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo CREA não explicitar com clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada do seu respectivo Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo Conselho Regional da entidade.
Deverão constar, preferencialmente, das CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou dos ATESTADOS expedidos pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos serviços, local de execução, nome do contratante e da CONTRATADA, nome dos responsáveis técnicos, seus títulos profissionais e números de registros no CREA, especificações técnicas e os quantitativos executados.
É vedada a participação de empresa nos seguintes casos:
o Que tenham em comum um ou mais sócios cotistas e/ou prepostos com
procuração;
o Que estejam sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial, dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação;
o Impedidas contratar com a Administração Pública em qualquer esfera seja
Federal, Estadual ou Municipal;
o Impedidas ou Suspensas temporariamente de participar de licitações com a
o Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta condição;
o Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país.
A Proponente deverá apresentar, ainda, declaração de visita aos locais de intervenção do projeto Rio Cocó que necessariamente passarão por fiscalização, dando conhecimento mínimo dos aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução do objeto ora proposto, conforme o Anexo B deste TR (MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DO PROJETO).
A PROPONENTE deverá apresentar Proposta Técnica compatível com as recomendações apresentadas neste TR.
VII. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TECNICAS
As empresas credenciadas serão avaliadas levando-se em conta: a experiência na supervisão, fiscalização e assessoria técnica em obras de urbanização, sistema viário e dragagem e o conteúdo do relatório simplificado de execução do objeto a ser apresentado conforme os itens especificados no quadro abaixo. Serão atribuídos pontos de 0 a 100 conforme descriminados nos quadros abaixo, onde o somatório determinara a PONTUAÇÃO TÉCNICA (PT) de cada licitante habilitada, conforme a fórmula:
PONTUAÇÃO TÉCNICA (PT) = F1 + F2, onde:
F1 – Fator de Experiência Técnica no Objeto do TR (máximo de 60 pontos)
F2 – Fator Relatório Simplificado de Execução do Objeto (máximo de 40 pontos)
Os documentos da proponente a serem apresentados e avaliados nesta etapa são: Atestados ou Declarações fornecidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em que a licitante figure como contratada, devidamente registrados junto ao CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, cuja parcela de maior relevância técnica e valor significativo tenha sido gerenciamento, supervisão e/ou fiscalização de obras de dragagem, urbanização e sistema viário e o Relatório Simplificado de Execução do Objeto, conforme Anexo C do TR, em texto, figuras e
gráficos, de até 15 (quinze) laudas, formato A4, utilizando-se regras da ABNT, devendo demonstrar objetiva compreensão de cada um dos quesitos que se pedem sobre o objeto, dando ênfase à análise dos aspectos e condicionantes físicos, ambientais e sociais observados em visita ao local do Projeto Rio Cocó e em leituras disponíveis no website
www.cidades.ce.gov.br.
O fator experiência técnica no objeto do TR, máximo de 60 (sessenta) pontos, e o fator Relatório Simplificado de Execução do Objeto, máximo de 40 (quarenta) pontos, serão avaliados atribuindo-se pontuação à proponente, conforme quadro a seguir:
F1 – EXPERIÊNCIA TÉCNICA NO OBJETO DO TR
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO, MEIOS DE COMPROVAÇÃO E RELEVÂNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO
PONTUAÇÃO MÁXIMA
05 (cinco) Pontos por atestado ou declaração constante na CAT. Limite de 12 atestados ou declarações. Pontuação Máxima = 60 Pontos
Comprovação da capacidade técnica da licitante para realizar as atividades pertinentes ao objeto desta licitação, a ser feita por intermédio de Atestados ou
Declarações fornecidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em
que a concorrente figure como “contratada”, devidamente registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, cujas parcelas de maior relevância técnica e valor significativo tenham sido: Gerenciamento de Programas Urbanos; Gerenciamento e/ou Supervisão em obras de Dragagem, Sistema Viário,
Urbanização, Drenagem Urbana; Desenvolvimento e/ou implantação de Programas Urbanos de Interesse Social; Fiscalização de Obras de Dragagem, Sistema Viário, Urbanização, Drenagem Urbana e Acompanhamento de Medições.
F2 – RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
PONTUAÇÃO MÁXIMA/AVALIAÇÃO
NÃO APRESENTOU APRESENTOU APRSENTOU C/
DISTINÇÃO
Texto descritivo apreciando a matéria de supervisão, fiscalização e assessoria em obras de engenharia civil, indicando os aspectos teóricos relevantes, normas vigentes, pormenores que a individualizam e distinguem, e ainda, comentando as questões
particulares de intervenções em áreas de encosta de rio.
0,00 (Zero) 5,00 (cinco) 10,00 (dez)
Texto descritivo sobre o projeto Rio Cocó (Trecho de urbanização e dragagem) com base nas informações disponíveis no website (www.cidades.ce.gov.br) e nas observações feitas em visita aos locais de intervenção, considerando principalmente as características urbanas e ambientais ao longo do rio e determinando os possíveis condicionantes.
0,00 (Zero) 5,00 (cinco) 10,00 (dez)
Texto descritivo sobre os serviços e produtos que compõem o objeto do TR, devendo demonstrar
adequada compreensão no encadeamento das tarefas a executar, expressa através de cronogramas preliminares sem indicação de custos e organogramas de função.
0,00 (Zero) 5,00 (cinco) 10,00 (dez)
Considerações finais. Conforme Anexo C. 0,00 (Zero) 5,00 (cinco) Não se aplica
Pontuação Máxima = 40 Pontos Serão desclassificadas as propostas técnicas que apresentarem pontuação técnica inferior a 70 (setenta) pontos e/ou apresentarem preços dos serviços e meios previstos. VIII. COMPROMISSOS DA CONTRATADA
A Supervisora terá as seguintes incumbências:
Efetuar o controle tecnológico (topografia, fundação, solo, concreto e formas, principalmente), acompanhamento e inspeção das obras, garantindo que os
trabalhos se realizem estritamente dentro dos projetos, especificações técnicas, recomendações ambientais, de acordo com as normas da ABNT;
Controlar o avanço da obra desde o início da obra até a sua conclusão, incluídos o controle físico, financeiro e contábil;
Identificar e acompanhar as retiradas das edificações existentes nos trechos em obra;
Inspecionar regularmente as instalações, materiais, equipamentos da Construtora, bem como o pessoal técnico necessário à execução da obra;
Exigir o cumprimento, por parte da Construtora, das normas de segurança da obra, tanto no tráfego como do pessoal que estiver executando os serviços;
Verificar no campo os aspectos críticos do projeto e da respectiva revisão, dos estudos de solos, condições dos terrenos de fundações e disponibilidade das jazidas;
Exigir da Construtora o isolamento e/ou sinalização da área de intervenção;
Fiscalizar quanto ao cumprimento geral das condições contratuais pelas Construtoras e comunicar a Contratante as irregularidades que ocorram;
Acompanhar as medições mensais de serviços executados pela Construtora, e certificar em conjunto com o Engenheiro Fiscal da Contratante;
Elaborar e entregar relatórios técnico-financeiros das atividades realizadas. IX. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOSAs despesas decorrentes da contração correrão com recursos oriundos do Contrato de Gestão 2014 (PROJETO - Desenvolvimento Urbano, Econômico e Regional;
AÇÃO – Apoiar as atividades de desenvolvimento urbano do rio Maranguapinho, rio Cocó
e bairro do Dendê; META – Acompanhar a execução das obras de urbanização,
dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê; ATIVIDADE –
Gerenciamento emergencial para dragagem e urbanização – Projeto Cocó) firmado entre o Instituto Agropolos do Ceará e Secretaria das Cidades.
O valor base para contratação dos serviços objeto deste TR está orçado em
R$ 294.000,00 (Duzentos e noventa e quatro mil reais) de acordo com três estudos de
X. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
O prazo previsto para a execução dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do quinto dia útil da data da assinatura da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, sendo que o mesmo será paralisado quando ocorrer a paralisação nos contratos de execução de obras acompanhadas.
XI. FORMA DE PAGAMENTO
Os produtos serão pagos ao final do mês em parcela única do valor contratual, após entrega do relatório final. Para fins de pagamento a Supervisora deverá apresentar cópia das ART / CREA dos profissionais.
São documentos necessários para liberação dos pagamentos:
Relatório Mensal da Engenharia, devidamente atestado pelo Agropolos e/ou Secretaria das Cidades;
Certidões Negativas Federais, Estaduais e Municipais; Certidões Negativas do INSS, do FGTS e CNDT.
XII. VIGÊNCIA
O prazo total do contrato será de 45 (quarenta cinco) dias corridos a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por mútuo acordo entre as partes.
ANEXO B
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DO PROJETO
Eu, ..., Engenheiro, portador da carteira do CREA nº ..., Região ..., responsável técnico da empresa ..., declaro conhecer o (s) local (is) de intervenção do Projeto Rio Maranguapinho bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução do objeto proposto.
Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada pelo responsável técnico da obra.
ANEXO C
MODELO DE RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE EXECUÇÃO
O documento compõe-se de texto descritivo, figuras e gráficos, no espaço de até 15 (quinze) laudas, formato A4 e regras da ABNT. O conteúdo deve demonstrar objetiva compreensão de cada um dos cinco quesitos que se pedem, dando ênfase à experiência do licitante, a análise dos aspectos e condicionantes físicos, ambientais e sociais observados em visita ao local do Projeto e em leituras disponíveis no website
www.cidades.ce.gov.br.
A estrutura deverá seguir a seguinte conformação: dados iniciais, identificando a empresa licitante, a contratante, o objeto licitado e os projetos relacionados;
fundamentação teórica, apreciando a matéria de que trata o objeto do TR para as
obras/serviços de engenharia específicas, indicando os aspectos teóricos relevantes, normas vigentes, pormenores que a individualizam e distinguem, e ainda, comentando as questões particulares em voga; projetos, explanação sobre as macro intervenções Rio Maranguapinho, Rio Cocó e/ou Dendê com base nas informações disponíveis no website
(www.cidades.ce.gov.br) e nas observações feitas em visita aos locais das obras,
considerando principalmente as características urbanas e ambientais e determinando os possíveis condicionantes; objeto do TR, tratando dos serviços e produtos que o compõem, devendo demonstrar adequada compreensão no encadeamento das tarefas a executar, expressa através de cronogramas preliminares sem indicação de custos e organogramas de função; e, as considerações finais, costurando e resumindo todas as informações trabalhadas ao longo do texto.
Este documento deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa, assinada pelo responsável técnico da obra.
ANEXO II FICHA DE INSCRIÇÃO
I) DADOS DA PESSOA JURÍDICA
a) Denominação da Empresa: b) CNPJ: c) Inscrição Estadual d) Endereço: e) CEP: f) E-mail: g) Site: h) Telefone (com DDD):
i) DADOS BANCÁRIOS DA PESSOA JURÍDICA: Agência ______Conta: _____
II) DADOS DOS SÓCIOS/COLABORADORES INDICADOS (caso seja apresentado mais
de 1 sócio/colaborador) favor replicar o questionário abaixo para quantas pessoas indicadas for necessário) a) Nome Completo: b) CPF: c) RG/órgão de expedição: d) Nacionalidade: e) Estado Civil: f) Endereço: g) Cidade: h) Estado: i) Telefone (com DDD): j) Formação Superior: k) Instituição de Ensino: l) Ano de Graduação: m) Pós-graduação: n) Instituição de Ensino: o) Ano de Conclusão:
p) Experiências profissionais – CURRICULUM VITAE (área livre para indicação das
ANEXO III FICHA DE CREDENCIAMENTO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 086/2014 RAZÃO SOCIAL: CNPJ: Endereço: Telefone (com DDD):
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA Nome Completo:
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO
MODELO Nº 01
DECLARAÇÃO
(NOME E QUALIFICAÇÃO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins
que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
Local e data
--- Nome do representante Legal
CONTINUAÇÃO DO ANEXO IV
MODELOS DE DECLARAÇÃO
MODELO Nº 02
DECLARAÇÃO
(NOME E QUALIFICAÇÃO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins e
sob as penas da Lei, que atende a todas as exigências requeridas para habilitação no Credenciamento nº 086/2014, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para supervisão, fiscalização e assessoria técnica à Secretaria das Cidades do Ceará na implantação e construção das obras e serviços de engenharia do Projeto Rio Cocó, conforme especificações em anexo, parte
integrante deste processo, e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório.
Local e data
--- Nome do representante Legal
CONTINUAÇÃO DO ANEXO IV
MODELOS DE DECLARAÇÃO
MODELO Nº 03
DECLARAÇÃO
(NOME E QUALIFICAÇÃO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins e
sob as penas da Lei, que está inscrita na Receita Federal, na condição de (citar se: Micro Empresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP).
Local e data
--- Nome do representante Legal
ANEXO V
MODELO DE PROCURAÇÃO
PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: Nome e qualificação.
OUTORGADO: Nome e qualificação.
PODERES: Pleno e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto ao
Instituto Agropolos do Ceará, no processo de Credenciamento nº 086/2014, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar os envelopes de habilitação e proposta de preços, assinar toda a documentação necessária, como também formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE e tudo o mais que se fizer necessário ao fiel cumprimento deste mandato.
Local e data
--- Nome do representante Legal
