PROCESSO Nº117/2019 RETIFICADO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019
Contratação de empresa
para
fornecimento de material e mão de
obra para a construção de seis
casas sociais, mistas, conforme
projeto em anexo a este.
O Município de São Miguel das Missões torna público para conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas do dia 06 de setembro de 2019, na Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões, sito à Rua 29 de Abril, nº 165, serão recebidas as propostas para a presente licitação, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
1) – DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de material e mão de obra para construção de seis casas sociais, mistas, na quadra 78, lotes 01, 16, 17, 18 e na quadra 221, lote 10 e 11 todos na Travessa Florentino Costa Leite, nos termos do memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, projeto e minuta de contrato, constantes nos anexos, no regime de empreitada global.
1.2 – A planilha orçamentária corresponde ao total construído de uma casa social – R$33.580,69 trinta e três mil quinhentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos) porém, a empresa vencedora do certame deverá construir cinco casas, totalizando no máximo a proposta em R$201.484,14 (duzentos e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos).
2) - CONDIÇÕES DA PROPOSTA
2.1 - A empresa proponente deverá apresentar a documentação e proposta em envelopes distintos e lacrados, de forma que não possa ser aberto sem que sofra alteração, contendo na parte externa, obrigatoriamente a seguinte inscrição:
Ao Município de São Miguel das Missões TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019
Envelope nº 01 - Documentação
Proponente (Razão Social da Empresa)
Ao Município de São Miguel das Missões TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019
Proponente (Razão Social da Empresa)
2.2 - O envelope nº 01 deverá conter:
2.2.1) CRC - Certificado de Registro Cadastral junto a Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões, em pleno vigor;
2.2.2) – Anexo II (Certificado de Capacidade Relativa Financeira) e anexo III, (Certificado de Capacidade Absoluta) e a Relação dos Contratos a Executar pelo Licitante, ambos anexos conforme dispõe o Decreto Estadual do RS nº36.601, de 10 de abril de 1996; OBS: Caso a empresa não tenha nenhum contrato em execução deverá apresentar declaração da não existência.
2.2.3) - Declaração do empregador, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, ressalvado na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme modelo em anexo ou similar;
2.2.4) – Declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa, assinada por profissional competente, conforme modelo em anexo, caso se enquadre;
2.2.5) – Declaração da licitante de pleno conhecimento e concordância com o edital e seus anexos;
2.2.6) – Certidão expedida pelo Setor de Projetos, atestando que o responsável técnico da empresa tomou conhecimento do projeto e local da obra; OBS: Caso a empresa não deseje realizar a visita in loco, deverá emitir declaração afirmando que o edital e seus anexos disponíveis no site do município (www.saomiguel-rs.com.br) foram suficientes para a realização da proposta de realizar a obra objeto desta licitação.
2.2.7) – Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do Estado de origem, domicílio ou sede do licitante. O visto do CREA/RS ou CAU/RS para empresas não domiciliadas no Estado, será exigido por ocasião da assinatura do contrato;
2.2.8) – Declaração da licitante de que possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis a execução da obra objeto desta licitação, dentro do prazo no Cronograma Físico-financeiro;
2.2.9) - Declaração indicando o nome do(a) Responsável Técnico(a) pela execução da obra, o qual deverá ser o(a) responsável em todas as fases do procedimento licitatório e da execução contratual, devendo o mesmo apresentar cópia autenticada do Registro do Conselho da classe em pleno vigor;
2.2.10) – Prova do Responsável Técnico do objeto da licitação pertencer ao quadro funcional da licitante, na data prevista para a entrega da proposta; no caso de sócio ou diretor da empresa, através de contrato social ou estatuto social em vigor, acompanhado de prova da diretoria em exercício; no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum, podendo este ter sua eficácia condicionada à adjudicação do objeto à licitante;
2.2.11) – Apresentação de no mínimo um comprovante de capacidade técnico-profissional do responsável técnico do objeto da licitação, através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e correspondente Certidão de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo CREA ou CAU, comprovando que o profissional é detentor de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de complexidade tecnológica e operacional semelhante ou superior ao objeto da licitação, limitada às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação;
2.2.11) - Declaração inexistência de vínculo, de acordo com o disposto no Art. 9º da Lei Federal 8.666/93;
2.2.12) – Declaração que a licitante não foi declarada inidônea para contratar com a administração pública, conforme prevê o Art. 87 da Lei Federal 8.666/93;
2.2.13) – Declaração do CNAE principal da empresa;
OBS: A empresa que apresentar o CRC (Certificado de Registro Cadastral) com a data de validade de alguns documentos vencidos deverá apresentar os documentos válidos dentro do envelope de habilitação.
2.3) – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
2.3.1) – As empresas que desejarem autenticar documentos com a servidora pública municipal, deverá fazê-lo até o dia anterior que antecede a licitação;
2.4) – Estando todas as empresas participantes representadas e com suas documentações em dia, e, não havendo manifestação de recurso, lavrar-se-á em ata que os mesmos abrem mão do prazo de recurso da fase de habilitação e a Comissão da
Licitação poderá dar continuidade aos trabalhos abrindo o envelope da proposta. Havendo restrição na documentação de qualquer das empresas participantes, aguardarão os prazos previstos neste edital e Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.
3) MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS
3.1 A empresa ME ou EPP que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação a declaração firmada por contador ou técnico em contabilidade, devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, de que a empresa participante se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.
3.2 A microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal ou trabalhista deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.
3.3 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa ou a empresa de pequeno porte da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
3.4 O prazo de que trata o item 3.2 poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
3.5 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 10.
4) DO CADASTRAMENTO
4.1 – As empresas interessadas em participar deste certame deverão estar cadastradas em até três dias uteis antes da data prevista para abertura dos envelopes. Assim, para fins de emissão do CRC – Certificado de Registro Cadastral, as empresas deverão protocolar requerimento conforme disposto no anexo I, e apresentar junto os documentos constantes no anexo IV, do Chamamento Público Nº02/2019, disponível no site www.saomiguel-rs.com.br
5) – DA PROPOSTA COMERCIAL
1 - O envelope nº 02 deverá conter:
A) A proposta comercial deverá ser apresentada em via datilografada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e assinada pelo responsável da
empresa, contendo, nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e-mail do licitante e, conta bancária para depósito.
B) Planilha orçamentária da empresa discriminando todos os itens constantes na planilha orçamentária em anexo a esta licitação, bem como, planilha detalhada de composição do BDI da empresa, bem como, planilha de encargos sociais.
C) Se a proposta apresentada for de Cooperativa, será acrescida em 15% (quinze por cento), sobre o valor total da mão de obra, para fins de considerar no julgamento o custo previsto nos termos do art. 22. da Lei nº 9.876/99 e do art. 93, inciso IV da Instrução Normativa INSS/DC nº 100 de 18/12/2003 e suas alterações.
D) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.
E) A proposta deverá ser em folha timbrada da empresa ou em folha A4, não sendo aceita proposta ou qualquer outro documento com timbre de município.
6) - DO JULGAMENTO
6.1 - O julgamento será realizado pela Comissão de Licitação, levando em consideração o critério do menor preço e as especificações do Edital quanto às características do objeto.
6.2 - Para efeitos de julgamento esta licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sendo que as propostas deverão ser formuladas em moeda corrente nacional, considerando duas casas após a vírgula.
6.3 - Esta licitação será processada e julgada em observância do previsto nos Artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
7) DO VALOR DA PROPOSTA
7.1 – Somente serão aceitas propostas com preços globais iguais ou inferiores a R$201.484,14 (duzentos e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos).
8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1 - Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte que atenderem ao item 3 deste edital. Entendem-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte sejam iguais ou
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor (empate ficto). Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A Comissão da Licitação lavrará em ata e publicará convocação no site www.saomiguel-rs.com.br, nos anexos desta Tomada de Preço, que a microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do empate, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na letra “a”.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das letras anteriores. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências deste edital, será declarada vencedora do certame a licitante detentora da proposta originariamente de menor valor.
d) O disposto nos parágrafos anteriores, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno (que satisfaça as exigências do item 3, deste edital). As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
e) Estando todas as empresas participantes representadas no ato da audiência pública, e, estas manifestarem a desistência de apresentação de nova proposta, lavrar-se-á ata mencionando a desistência das mesmas, e a Comissão de Licitação poderá proclamar a vencedora do certame, cujo valor deverá ser igual ou inferior ao disposto no item 7.1 deste edital.
9) - DOS RECURSOS
9.1 - Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do Artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, exceto se todas as empresas participantes estiverem representadas e manifestarem a desistência do prazo dos recursos de habilitação e da proposta.
10) - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
10.1 - Esgotados todos os prazos recursais e após a homologação, a administração convocará a vencedora para, no prazo de até 03 (três) dias uteis, proceder à assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e sua alterações.
10.2 – A empresa vencedora para poder proceder na assinatura do contrato, deverá apresentar garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato, de acordo com o disposto no art. 56, §2º, da Lei 8.666/93, a qual será liberada ou restituída após a execução total do contrato com termo de recebimento da obra, expedido pelo engenheiro (servidor público municipal) responsável pela obra.
10.3 - O prazo de que trata o item 10.1 poderá ser prorrogado uma vez pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do item anterior.
10.4 - Se, dentro do prazo a empresa não proceder na garantia para fins de assinatura do contrato, a administração convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação para efetuar a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou então revogará a licitação, sem prejuízo de pena e multa, nos termos do Item 15 – das sanções administrativas.
10.5 – A empresa, após a assinatura do contrato terá o prazo de 3 (três) dias uteis para encaminhar ao Setor de Projetos a ART (anotação de responsabilidade técnica) devidamente quitada, bem como, a matrícula CNO da obra (cadastro específico da obra na Receita Federal) ou apresente declaração fundamentada em lei no caso de isenção, para que o setor competente emita a autorização para o início da obra.
10.6 – Caso a empresa não apresente a ART e a matrícula CNO no prazo constante no subitem 11.2 será considerado como retardamento da obra, e poderá ser aberto Processo Administrativo Especial para apurar e aplicar possíveis penalidades.
11) - DO PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1 - O prazo para execução total da obra, objeto dessa licitação será até 03 (três) meses, a contar da data de autorização para inicio da obra.
11.2 - A vencedora será responsável pela matrícula CNO da obra, antes do início da sua execução, bem como pela devida anotação da responsabilidade técnica – ART de execução junto ao respectivo conselho profissional.
.
11.3 A vencedora deverá observar durante a execução do contrato obedecer as normas técnicas aplicáveis à obra, bem como as normas de segurança do trabalho.
11.4 A vencedora deverá executar a obra observando fielmente o projeto básico em anexo a este edital, inclusive em relação à qualidade dos materiais, ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta.
12) - DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO
12.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da autorização da emissão da nota fiscal, após expedição de laudo de medicação pelo Setor de Projetos, mediante depósito bancário em conta corrente em nome da proponente vencedora da licitação, a ser realizado pela secretaria da fazenda deste município, mediante apresentação de nota fiscal/fatura e prova de regularidade para com o INSS, FGTS, Trabalhista, fazenda Estadual e Municipal; diário de obra; GFIP/SEFIP com comprovante de envio.
12.2 - Os pagamentos serão realizados com base no cronograma de execução, e após as medições dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal correspondente e termo de recebimento de obra/serviços.
13) - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1 – A empresa vencedora somente deverá emitir nota fiscal após a expedição do Laudo de Medição pelo Setor de Projetos.
13.2 - A empresa executora dos serviços e/ou obras deverá entregar no município licitante, os documentos abaixo listados, quando emitir nota fiscal de serviço correspondente ao objeto licitado e após laudo emitido pelo Técnico deste Município.
Primeira parcela - Prova de regularidade relativa à seguridade social (INSS), prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), cópia do diário de obra; Prova de regularidade para com o Estado e Município de origem da empresa licitante, Cópia da GFIP-SEFIP com protocolo de envio.
Para cada parcela seguinte a empresa vencedora deverá apresentar - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e cópia do diário de obra; cópia da GFIP-SEFIP com protocolo de envio; prova de regularidade para com o Estado e Município de origem da empresa licitante.
Ultima parcela - Apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Prova de regularidade para com o Estado e Município de origem da empresa licitante, Cópia da GFIP-SEFIP; a CND (Certidão Negativa de Débito) da obra junto ao INSS e entrega do diário de obra;
13.3 - No diário de obra deverá ser descrito todos os serviços que foram realizados em cada dia de serviço, devendo ser em folhas separadas ou não para cada dia, a fim de visualizar os trabalhos realizados. O diário de obra deverá ser assinado pelo responsável técnico da empresa licitante.
14) - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 – As penalidades aplicáveis aos licitantes vencedores serão regidas pelo disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações, com destaque para o seguinte:
14.2 – Multa de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco) por cento do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual.
14.3 – Multa de 5% (cinco) por cento sobre o valor do contrato, no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano).
14.4 – Multa de 10% (dez) por cento do valor do contrato, no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).
15) - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - A apresentação e entrega dos envelopes por parte do licitante é prova da ciência de todas as exigências e condições do presente Edital, implicando, neste particular, na aceitação e concordância das mesmas, bem como das cláusulas e condições postas na minuta de contrato, parte integrante deste Edital.
15.2 – Dos pagamentos a serem efetuados aos proponentes vencedores do processo de licitação, serão retidos os encargos previstos em lei municipal, estadual ou federal.
15.3 - A empresa vencedora deverá manter um diário de obra, conforme disposto no subitem 13.2.
15.4 – As propostas serão julgadas pelo valor global.
15.5 - Passam a fazer parte integrante deste processo licitatório memorial descritivo, planilha de orçamento, cronograma físico-financeiro do projeto, mapa de localização e a minuta de contrato.
15.6 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições constantes neste Edital e seus anexos.
15.7 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação ou proposta exigida no processo de licitação e não apresentadas na reunião de recebimento, exceto se ocorrer o disposto no art. 48, §3º da Lei 8.666/93.
15.8 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e contratos os licitantes ou seus representantes legais credenciados e os membros da comissão julgadora.
15.9 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à licitação os participantes retardatários.
15.10 - A Prefeitura de São Miguel das Missões se reserva o direito de autorizar a execução dos serviços no todo ou em parte, bem como revogar ou anular, total ou parcialmente, o procedimento licitatório e rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que aos licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento.
15.11 - É facultada à Comissão de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente nos envelopes.
15.12 - As despesas decorrentes da execução do projeto correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA PROJETO: 11.03 08 0482 2900 1,170 – Construção de unidades habitacionais
ELEMENTO: 4490 51 00 00 00 (814) - Obras e Instalações
15.13 – Conforme Portaria Nº098/2018, serão fiscais deste contrato os seguintes servidores: Fábio Meurer Scheis – Engenheiro Civil, Luiz Cesar Antunes de Moura – Arquiteto e Urbanista, Vânia Friederichs Copetti – Arquiteta, Daniel Rech Mascarin – Topógrafo.
15.14 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, na Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões, no Setor de Licitações, sito à Rua 29 de Abril, nº 165, CEP 98.865-000, pelo fone/fax (55) 3381-1300, Site – www.saomiguel-rs.gov.br ou e-mail: [email protected] e [email protected].
15.15 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: Anexo I – Termo de Referência e Preço Máximo Admitido;
Anexo II – Minuta de Contrato;
Anexo III – Modelo de declaração que não emprega menor;
Anexo IV – Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006;
Anexo V – Declaração de pleno conhecimento do edital e seus anexos;
Anexo VI – Declaração de Inexistência de Vínculo; Anexo VII– Declaração de Idoneidade da Empresa; Anexo VIII – Declaração CNAE
Anexo IX – Memorial descritivo; Anexo X – Planilha orçamentária
Anexo XI– Cronograma físico-financeiro; Anexo XII – Planilha de BDI;
Anexo XIII – Planilha de encargos sociais; Anexo XIV - Mapas
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES, em 19 de agosto de 2019.
HILARIO CASARIN Prefeito Municipal
Este edital com todos os seus anexos foi devidamente examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica, na data supra.
_____________________________ Assessor(a) Jurídico(a) OAB nº________________
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA E PREÇO MÁXIMO ADMITIDO
ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL DA PROPOSTA
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO 01 1 UN Contratação de empresa para
fornecimento de material e mão de obra para construção de seis casas sociais, mistas, na quadra 78, lotes 01, 16, 17, 18 e na quadra 221, lote 10 e 11 todos na Travessa Florentino Costa Leite, nos termos do memorial descritivo,planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, projetos e minuta de contrato constantes nos anexos, no regime de empreitada global.
R$201.484,14 ((duzentos e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos)
OBS: Anexar todas as planilhas de custos, BDI detalhado e Encargos Sociais.
Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.
____________________________________________________________ Local, data e assinatura do Representante Legal da Empresa
ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SEIS CASAS SOCIAIS
Contrato nº _______
Por este instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES-RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ-MF sob nº 89.971.758/0001-80, com sede administrativa sito à Rua 29 de Abril, nº 165, neste ato representado pela Vice-Prefeita no exercício do cargo de Prefeito Municipal Sr. HILARIO CASARIN, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado no Distrito de Mato Grande, interior de São Miguel das Missões-RS, de ora em diante denominado CONTRATANTE e de outro lado à empresa..., inscrita no CNPJ-MF sob nº ..., sito a Rua ..., nº..., na cidade de ..., neste ato representado por seu titular Sr. ... (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Carteira de Identidade Civil RS nº... e CPF nº..., residente e domiciliado a ..., nº..., na cidade de ..., de ora em diante denominada de CONTRATADA, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883 de 08.06.94, Processo Nº117/2019, da Tomada de Preço Nº 06/2019, entabulam e convencionam o presente instrumento, mediante as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de material e mão de obra para construção de seis casa sociais, mistas na quadra 78, lotes 01, 16, 17, 18 e na quadra 221, lote 10 e 11, todos na Travessa Florentino Costa Leite, nos termos do memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, projeto e minuta de contrato constantes nos anexos, no regime de empreitada global, do Processo de Licitação Nº117/2019, Tomada de Preço Nº 06/2019, independentemente de sua transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
A CONTRATADA se obriga a executar a obra, objeto deste contrato, pelo preço certo e ajustado de R$ ... (...).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal, desde que contenha todos os documentos necessários ao seu pagamento, mediante depósito bancário em conta corrente em nome
da proponente vencedora da licitação, a ser realizado pela secretaria da fazenda deste município.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os pagamentos serão realizados com base no cronograma de execução, e após as medições dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal correspondente e termo de recebimento de obra/serviços.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Dos pagamentos efetuados a CONTRATADA, serão retidos os encargos previstos na lei municipal, estadual ou federal.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A CONTRATADA somente deverá emitir nota fiscal a emissão do Laudo de Medição expedido pelo Setor de Projetos.
A contratada deverá entregar no município licitante, os documentos abaixo listados, quando emitir nota fiscal de serviço correspondente ao objeto licitado e após laudo emitido pelo Técnico deste Município.
Primeira parcela - Prova de regularidade relativa à seguridade social (INSS), prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), prova de regularidade para com o Estado e Município de origem da empresa licitante, cópia do diário de obra; Cópia da GFIP-SEFIP com protocolo de envio, CNO do objeto licitado, prova de regularidade para com o Estado e Município de origem da empresa licitante.
Para cada parcela seguinte a empresa vencedora deverá apresentar - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); prova de regularidade para com o Estado e Município de origem da empresa licitante; cópia do diário de obra e cópia da GFIP-SEFIP com comprovante de envio.
Ultima parcela - Apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Prova de regularidade para com o Estado e Município de origem da empresa licitante, a CND (Certidão Negativa de Débito) do projeto junto ao INSS, entrega do diário de obra, e Cópia da GFIP-SEFIP com comprovante de envio.
No diário de obra deverá ser descrito todos os serviços que foram realizados em cada dia de serviço, devendo ser em folhas separadas para cada dia, a fim de melhor visualizar os trabalhos realizados. O diário de obra deverá ser assinado pelo responsável técnico da empresa licitante.
O prazo para execução total do projeto, objeto deste contrato é de 03(três) meses, a contar da data de autorização para inicio da obra.
A empresa, após a assinatura do contrato terá 3 (três) dias uteis para encaminhar ao Setor de Projetos a ART (anotação de responsabilidade técnica) devidamente quitada e a matrícula CNO para que o setor competente emita a autorização para o início da obra.
Caso a empresa não apresente a ART e a matrícula CNO no prazo constante acima será considerado como retardamento da obra, e poderá ser aberto Processo Administrativo Especial para apurar e aplicar possíveis penalidades.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária:
SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA PROJETO: 11.03 08 0482 2900 1,170 – Construção de unidades habitacionais
ELEMENTO: 4490 51 00 00 00 (814) - Obras e Instalações
CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO
Na execução do objeto a CONTRATADA deverá observar os requisitos mínimos de qualidade, resistência e segurança, determinados nas normas técnicas elaboradas pela ABNT.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE poderá determinar a paralisação do objeto licitado, por motivo de ordem técnica e de segurança, ou ainda, no caso de inobservância e/ou desobediência às determinações cabendo a CONTRATADA , quando as razões da paralisação lhe forem imputadas, todos os ônus e encargos decorrentes.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quaisquer erros ou imperícia na execução do objeto contratado pela CONTRATANTE obrigarão a CONTRATADA a sua conta e risco, corrigir ou reconstruir aquele(s) que tiver (em) dado causa.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO
Fica expresso que a coordenação e a fiscalização na execução do objeto deste contrato serão exercidas pela CONTRATANTE de acordo com as normas técnicas atinentes aos serviços contratados, através do profissional técnico do Setor de Projetos deste município.
De acordo com a Portaria Nº278/2017, serão fiscais deste contrato os seguintes servidores: Fabio Meurer Scheis – Engenheiro Civil e Luiz Cesar Antunes
de Moura – Arquiteto e Airton Dalpiaz – Diretor do Departamento de Estradas e Rodagem.
PARÁGRAFO ÚNICO - Sem prejuízo de plena responsabilidade da CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, toda a obra contratada estará sujeita a qualquer momento a mais ampla e irrestrita fiscalização por pessoas devidamente credenciadas da CONTRATANTE em toda área abrangida pela obra.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As penalidades aplicáveis aos licitantes vencedores serão regidas pelo disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações, com destaque para o seguinte:
a) Multa de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco) por cento do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual.
b) Multa de 5% (cinco) por cento sobre o valor do contrato, no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano).
c) Multa de 10% (dez) por cento do valor do contrato, no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato na ocorrência de qualquer hipótese prevista nos Artigos 77, 78 e 79 e seus incisos, e, neste caso, aplicar também, as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Cabe exclusivamente à CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, serviços e equipamentos necessários à execução do objeto deste instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cabe à CONTRATADA a incumbência da limpeza e da remoção dos entulhos, para a entrega do objeto de acordo com a licitação.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá manter um diário de obra.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Execução total da obra, no prazo de até 03 (três) meses, a contar da data de autorização para inicio da obra.
A CONTRATADA será responsável pela matrícula CEI da obra, antes do início da sua execução, bem como pela devida anotação da responsabilidade técnica – ART de execução junto ao respectivo conselho profissional.
.
A CONTRATADA deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, bem como as normas de segurança do trabalho.
A CONTRATADA deverá executar a obra observando fielmente o projeto básico, Anexo I, inclusive em relação à qualidade dos materiais, ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta.
A execução da reforma contratada deverá ser realizada consoante aos termos da licitação, modalidade Tomada de Preço Nº 06/2019 bem como dos projetos e do memorial descritivo, partes integrantes deste processo, independente de sua transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Aplicam-se as regras do Código Civil Brasileiro e legislação especifica no tocante à responsabilidade da CONTRATADA, respondendo a mesma em relação a terceiros, pelos danos que resultarem de sua imperícia ou negligência e pela culpa de seus empregados, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais da execução deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA
Este contrato vincula as partes ao Edital de Licitação Tomada de Preços Nº 06/2019 à Proposta da empresa Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
A legislação aplicável ao presente contrato e aos casos omissos será a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença de duas testemunhas, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que
ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de Santo Ângelo, com renuncia expressa de qualquer outro, para dirimir as dúvidas do presente contrato.
E, por estarem justos e acertados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
São Miguel das Missões, em ... de ... de ...
CONTRATANTE
CONTRATADA
Este contrato com todos os seus anexos foi devidamente analisado e aprovado pela Assessoria Jurídica, na data supra.__________________OAB/RS_____________.
ANEXO III
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
Ref: Edital de Tomada de Preço Nº 06/2019
..., inscrito no CNPJ/MF nº ..., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..., portador(a) da Carteira de Identidade nº ... e do CPF nº ..., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
em ...de...de ...
________________________ Assinatura representante legal
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME ou EPP
Ref: Edital de Tomada de Preço Nº 06/2019
_______________________________________________________________, inscrita no CNPJ no _________________________________, por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr. (a.)
__________________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº _______________________________, e do seu contador, o (a) Sr. (a)____________________________________, portador do CRC nº ____________________, DECLARA, para fins de participação na Tomada de Preços Nº 06/2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, está enquadrada como ME ou EPP.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
_____________________________________ (data) __________________________________________________ (representante legal) __________________________________________________ (contador)
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS
Ref: Edital de Tomada de Preço Nº 06/2019
Declaro, para os devidos fins e nos termos do Edital de Tomada de Preço Nº 06/2019, que eu... portador da Carteira de Identidade Civil RG nº ..., na qualidade de responsável técnico pela empresa ..., CNPJ/MF nº ..., Telefone nº (....)..., que estou ciente do edital, seus anexos e do local onde será executada a reforma, objeto desta licitação.
..., ... de ... de ...
_________________________________
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
Ref: Edital de Tomada de Preço Nº 06/2019
Empresa..., CNPJ nº..., situada na Rua ..., nº..., na cidade de ..., neste ato representado por seu(sua) titular Sr.(a)..., (nacionalidade), (estado civil), portador da Carteira de Identidade Civil RS nº..., CPF nº..., declara que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, e não se enquadra no disposto do Art.9º da Lei 8.666/93, que impossibilite a participação na Tomada de Preço Nº 06/2019.
---,---de---de ---. Local, dia e mês
--- Assinatura do Representante Legal
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Ref. Tomada de Preço Nº 06/2019
A empresa (...) através de seu representante legal, DECLARA, para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada por esse município que não foi declarada inidônea para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
____________, de ____ de ________________ de _______
________________________________________________________ (Assinatura e Carimbo do responsável legal da licitante ou procurador)
Anexo VIII
DECLARAÇÃO CNAE
À Comissão de Licitação Tomada de Preço Nº 06/2019
A empresa _________________________,
CNPJ:______________________, vem por meio de seu (sua) representante legal
__________________________________, residente e domiciliad0(a) na
__________________________, (estado civil), (profissão), (naturalidade),
portador(a) da cédula de identidade nº _____________________, e CPF nº__________________________, DECLARA como atividade econômica principal da empresa ______________________________.
Código de descrição da atividade econômica principal:
_____________________.
________________________________________________ Local e data
_________________________________________________ Assinatura do(a) Representante Legal da Empresa
