Ano 13 nº exemplares Reunião de Câmara de 2013/03/13

(1)

ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO

Pedido de vistoria a fim de serem verificadas as deficiências existentes no prédio sito na Rua Brites de Almeida, nº. 19, Fracção “C” – São Sebastião;

Proc. Nº. 20/13 – Luís José de Sá Santos;

Aprovado por unanimidade;

Pedido de vistoria a fim de serem verificadas as deficiências existentes no edifício Quarteira Sol, sito na Av. Sá Carneiro – Quarteira;

Proc. Nº. 7/13 – Eduardo da Cunha Queirós;

Pedido de vistoria a fim de serem verificadas as deficiências existentes no prédio, sito na Rua Ascensão Guimarães Nº. 94 – 1º. Esquerdo – São Clemente;

Pedido de parecer sobre áreas de reconversão urbanística de génese ilegal; Requerente: Yolanda Hurlimann e Christoph Meili, representadas neste ato pelo procurador – Alexander Rathenau;

Pedido de emissão do Alvará de obras de urbanização e aceitação da Garantia Bancária; Requerente: Rolegás – Distribuição de Gás, S.A. – Processo Nº. 10/12;

Recepção provisória das infraestruturas de arruamentos, abastecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas e águas pluviais referente ao Alvará de obras de urbanização 5/2007; Requerente: Sérgio Gonçalves Caetano – Processo Nº. 5/06;

Pedido de redução da Garantia Bancária referente ao Alvará de obras de urbanização Nº. 5/2007; Requerente: Sérgio Gonçalves Caetano – Processo Nº. 5/06;

Auto de vistoria das infraestruturas de abastecimento de água e arranjos exteriores, referentes ao Alvará de obras de urbanização Nº. 1/2011; Requerente: Construções António Sousa % Silva, Lda; - Processo S/nº. /03;

Pedido de redução da Garantia Bancária referente ao Alvará de obras de urbanização Nº. 1/2011; Requerente: Construções António Sousa & Silva. Lda; - Processo S/nº./03;

Projecto de arquitectura referente à legalização de alterações e ampliação com alteração de uso de habitação para habitação/comércio e serviços – Poço da Amoreira – Freguesia de S. Clemente; Proc. N.º 262/11 – Paulo Jorge Guerreiro Gonçalves Costa;

Projecto de arquitectura referente à alteração e ampliação dos edifícios existentes e da construção de um muro de vedação, alterando o uso de 2 habitações unifamiliares para um empreendimento de turismo rural – Hotel Rural – de 4 estrelas – Vale Verde – Freguesia de Almancil;

Proc. nº. 440/10 – Maria do Rosário Correia Guerreiro;

Licença Administrativa para a alteração de uma operação de loteamento titulada pelo Alvará de loteamento nº. 3/2008; Requerent6e: Oceano II – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado – Processo nº. 7/05;

Auto de Recepção Provisória das infraestruturas viárias, rede de abastecimento de águas, rede de drenagem de aguas residuais domésticas e pluviais e arranjos exteriores, referente ao Alvará de Loteamento nº. 20/88; Requerente: Vale do Lobo, Resort Turístico de Luxo, S.A.; - Processo nº. 7LT/94 – Fase 1 – Sub Fase 8;

Pedido de parecer sobre áreas de reconversão urbanística de génese ilegal; Requerente; Andrew Kieren Smith e Helen Louise Smith, representados neste acto pelo Dr. Tiago Gonçalves Luís;

Pedido de parecer sobre áreas de reconversão urbanística de génese ilegal Requerente: Grant Steven Smith e Elspeth Anne Lucas;

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS

Comparticipação financeira corrente às Freguesias de Boliqueime e Quarteira - Transportes – Foi deliberado aprovar no montante de 45.000,00€;

Atribuição de comparticipação financeira no âmbito da Lei do Mecenato à Associação Social para o Progresso e Bem-Estar da Freguesia de Benafim – Centro Comunitário de Benafim – Foi deliberado aprovar no montante de 40.000€;

Atribuição de subsídio à Associação dos Amigos do Alentejo – Foi deliberado aprovar no montante de 8.500€;

Actualização anual da renda apoiada em regime de sublocação;

Prorrogação da comparticipação financeira para internamento na comunidade terapêutica do Azinheiro – G.A.T.O. (Grupo de Ajuda a Toxicodependentes) – Foi deliberado aprovar um subsídio mensal de 180€ pelo período de 9 meses (até final do ano corrente);

(2)

Prorrogação da comparticipação financeira para internamento na comunidade terapêutica Vida e Paz – Foi deliberado aprovar no montante de 180€, pelo período de 6 meses;

Aprovação da transferência de verba para a Junta de Freguesia de Ameixial, relativa ao Contrato Programa de 2012 estabelecido com a C.M. de Loulé, relativo a obras e de acordo com documentos apresentados no montante de 6.765,93€;

Aprovação da transferência de verba para a Junta de Freguesia de Ameixial, relativa ao Protocolo de 2012 estabelecido com a C.M. de Loulé, relativo a ampliação, conservação e limpeza de valetas e de acordo com documentos apresentados no montante de 905,24€;

CONTRATOS PROGRAMA

Transferência de verbas para a Freguesia de Alte, Freguesia do Ameixial, Freguesia de Benafim, Freguesia de Querença e Freguesia de Salir – Foi deliberado aprovar no montante de 157.500€, como forma de comparticipação nas despesas decorrentes da prestação de serviços destas instituições na área de apoio social e saúde;

Celebração de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte para o ano de 2013 – Foi deliberado aprovar no montante de 7.000€;

Celebração de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo e Protocolo de Cedência de Instalações Desportivas com o Clube BTT Terra de Loulé – Foi deliberado aprovar no montante de 16.471€;

Celebração de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé e Protocolo de Cedência de Instalações Desportivas, para o ano de 2013 – Foi deliberado aprovar no montante de 9.005€;

Celebração de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo e Protocolo de Cedência de Instalações Desportivas com a Ginástica Clube de Loulé para o ano de 2013 – Foi deliberado aprovar no montante de 6.600€;

Celebração de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube de Ténis de Quarteira e o Protocolo de Cedência de Instalações Desportivas, para o ano de 2013 – Foi deliberado aprovar no montante de 2.000€;

OBRAS E GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURAS

MUNICIPAIS

Homologação do Segundo Auto de Vistoria para Recepção Provisória da empreitada de: “Rede de Água e Rede de Esgotos da Cruz da Assumada”, adjudicada ao consórcio Bemposta – Investimentos Turísticos do Algarve S.A. / Algarestradas – Construção de Estradas e Obras Públicas, S.A. agora denominada (Making the South – Construções de Estradas e Obras Públicas, S.A.) insolvente);

Homologação do Auto de Recepção Definitiva da empreitada de: “Conservação e Reparação de Parques Desportivos – (2008) – Estádio Municipal de Quarteira n.º 1”, adjudicada a Anibal Caveirinha Feliciano;

Homologação do Auto de Recepção Definitiva da empreitada de: “Reabilitação do Cemitério da Cortelha”, adjudicada a Anibal Caveirinha Feliciano;

Homologação do Auto de Recepção Definitiva da empreitada de: “Ampliação e Remodelação das Redes de Água e Esgotos de Loulé – Vale das Rãs”, adjudicada a Construções Marques & Guedes, Lda;

Homologação do Auto de Recepção Provisória da empreitada de: “Construção e Reparação de Estradas e Caminhos Municipais – Pavimentação da VNC 221 e VNC 231 entre a Fonte de Boliqueime e Maritenda”, adjudicada a Viegas de Brito e Bota Guerreiro, Lda;

Homologação do Auto de Recepção Definitiva da empreitada de: “Beneficiação da E.M. 504 – troço entre Ameixial e a Corte João Marques”, Adjudicada a Construções Marques & Guedes, Lda;

Homologação do Auto de Vistoria para liberação de caução, relativa à empreitada de: “Conservação e recuperação de edifícios municipais – reparação estrutural da viga danificada no edifício da secção de mecânica da divisão de transportes e oficinas da C.M. Loulé”, adjudicada a STAP – Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, S.A.;

Homologação do Auto de Vistoria para liberação de caução, relativa à empreitada de: “Arranjos exteriores em diversos locais do Concelho (2010) – tratamento e reforço do n.º 108 da Rua Rainha D. Leonor em Loulé”, adjudicada a STAP – Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, S.A.;

Homologação do Auto de Vistoria para liberação de caução, relativa à empreitada de: “Ampliação e remodelação da rede de águas e rede de esgotos de Benafim – Rua a Norte do Polidesportivo”, adjudicada a Luis Serras Vermelho;

Homologação do Auto de Vistoria para liberação de caução relativa à empreitada de: “Recuperação das Piscinas de Loulé – Piscinas Cobertas – reforço estrutural”, adjudicada a STAP – Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, S.A.;

Homologação do Auto de Vistoria para liberação de caução, relativa à empreitada de: “Rede de Águas e Rede de Esgotos do Semino – 2.ª Fase”, adjudicada a Construções Marques & Guedes, Lda;

Homologação do Auto de Recepção Definitiva da empreitada de: “Construção e Reparação de Estradas e Caminhos Municipais – pavimentação de dois ramais do Aldanuro (Salir)”, adjudicada a José de Sousa Barra & Filhos, Lda;

Homologação do Auto de Recepção Definitiva da empreitada de: “Construção e Reparação de Estradas e Caminhos Municipais – pavimentação do caminho de ligação de Quarteira a Vilamoura (junto ao Porto de Pesca de Quarteira)”, adjudicada a José de Sousa Barra & Filhos, Lda;

Homologação do Auto de Recepção Definitiva da empreitada de: “Construção e Reparação de Estradas e Caminhos Municipais – Repavimentação do C.M. 1354 (entre o Monte Brito e o limite do Concelho) Alte”, adjudicada a José de Sousa Barra & Filhos, Lda;

Nomeação de Comissão de Vistoria para efeitos de Recepção Definitiva da empreitada de: “Construção e reparação de estradas e caminhos municipais – Repavimentação do CM 1096 (troço entre o Freixo Seco e a Tameira) – Salir”, adjudicada a José de Sousa Barra & Filhos, Lda;

(3)

Empreitada de: “Conservação e Recuperação de Edifícios Municipais (2007) – Reparação da cobertura do Inuaf”, adjudicada a Consdep – Engenharia e Construção, S.A. Nomeação de Comissão de Vistoria para efeitos de liberação da caução apresentada, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 190/2012 de 22 de Agosto;

Empreitada de: “Conservação de poços e fontes em vários aglomerados do Concelho: Placas Informativas”, adjudicada a Venusti Unipessoal, Lda;. Nomeação de Comissão de Vistoria para efeitos de liberação da caução apresentada, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 190/2012 de 22 de Agosto;

Empreitada de: “Ampliação e remodelação da Rede de Águas de Loulé: Rua Afonso de Albuquerque”, adjudicada a Venusti Unipessoal, Lda;. Nomeação de Comissão de Vistoria para efeitos de liberação da caução apresentada, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 190/2012 de 22 de Agosto;

Empreitada de: “Beneficiação da En 125 em Almancil (requalificação das Avenidas 5 de Outubro e Duarte Pacheco)”, adjudicada a RVIAS Obras Públicas, A.C.E. Nomeação de Comissão de Vistoria para efeitos de liberação da caução apresentada, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 190/2012 de 22 de Agosto;

Empreitada de: “Beneficiação da EN 125 e, Almancil (requalificação urbana das avenidas 5 de Outubro e Duarte

Pacheco)”. Aprovação continuação da suspensão

temporária dos trabalhos; aprovação de prorrogação legal de prazo; aprovação do novo mapa de trabalhos e respectivo cronograma financeiro;

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a continuação da suspensão temporária dos trabalhos no período de 1 de Setembro de 2011 e 17 de Março de 2013 e aprovar a prorrogação legal de prazo de 150 dias;

Empreitada de: “Embelezamento de rotundas (2008) – colocação de âncoras na rotunda da avenida Carlos Mota Pinto / Rua da Alagoa – Quarteira”; Resolução de contrato da empreitada;

Aprovação de protocolos celebrados entre as Juntas de Freguesia e o Município de Loulé, referente a 2013, para: conservação e reparação de escolas:

Boliqueime - 10.710€ Tôr - 3.060€ Almancil - 26.775€ Alte - 6.885€ Ameixial - 765€ Salir - 5.355€ São Clemente - 29.070€ OBRAS: Almancil - 111.209€ Benafim - 56.420€ São Clemente – 154.437€ Ameixial - 80.524€ Boliqueime - 77.980€ Quarteira - 154.265€ Salir - 133.495€ Tôr - 34.396€

Obras de ampliação, conservação e limpeza de valetas: São Clemente – 17.012€ Almancil - 12.188€ Ameixial - 10.200€ Benafim - 6.216€ Boliqueime - 8.996€ Quarteira - 15.600€ Salir - 17.264€ Tôr - 3.316€

Aprovação do mapa de obras a levar a efeito ao abrigo do Contrato Programa entre a Junta de Freguesia de Benafim e a C.M. Loulé para o ano 2013, relativo a obras;

Aprovação do mapa de obras a levar a efeito ao abrigo do Contrato Programa entre a Junta de Freguesia de Quarteira e a C.M. Loulé para o ano 2013, relativo a escolas;

Aprovação do mapa de obras a levar a efeito ao abrigo do Contrato Programa entre a Junta de Freguesia de Benafim e a C.M. Loulé para o ano 2013, relativo a ampliação, conservação e limpeza de valetas;

Homologação do Auto de Recepção Definitiva da empreitada de: “Conservação e reparação de edifícios municipais reparação de apartamento em Quarteira”, adjudicada a Aníbal Caveirinha Feliciano;

Empreitada de: “Arranjo Urbanístico da Praça D, Afonso III, Rua D, Paio Peres Correia e Largo das Bicas Velhas (chafariz)”. Erros e omissões do Caderno de Encargos; Prorrogação do prazo para apresentação de propostas;

A Câmara deliberou, por unanimidade, não dar provimento às listas de erros e omissões apresentados pelos interessados, de acordo com a informação do Júri do procedimento, devendo ser considerado, em relação às omissões, o conjunto de esclarecimento prestados pelos projectistas e aprovar a prorrogação do prazo para apresentação das propostas, referente à empreitada em epígrafe, de acordo com a informação do Júri do Procedimento:

Ratificação do despacho – prorrogação do prazo da empreitada: “Beneficiação da Vnc 520 (Almancil – Quinta do Lago)”;

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 08.03.2013. que aprovou conceder uma prorrogação graciosa de prazo de 148 dias com início a 19 de Setembro e término a 13 de Fevereiro de 2013, bem como conceder uma prorrogação legal de prazo de 60 dias seguidos, com início na data de consignação, com vista à conclusão da empreitada e ainda a aprovação no novo mapa de trabalhos e respectivo cronograma financeiro, relativamente à obra em epígrafe, no âmbito da cessão da posição contratual autorizada nos termos do n.º 3 do art.º 68 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro;

DIVERSOS

Situação de Trabalhos das Empreitadas;

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar as Situações de Trabalhos das Empreitadas;

Aumento temporário dos fundos disponíveis;

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar no montante de 1.500.000,00€;

Celebração de acordo específico de parceria entre a Câmara Municipal de Loulé e a Universidade do Algarve para dinamizar o empreendedorismo no Município de Loulé;

Pedido de renúncia do direito de preferência de “Ana Paula Sequeira Gonçalves Ramos Filipe, na qualidade de cabeça de casal das heranças de Maria Rosa Sequeira Gonçalves Ramos e José Joaquim Borrela Ramos”;

A Câmara deliberou, por unanimidade, renunciar ao direito de preferência da Fracção Autónoma E, correspondente ao 2.º Andar Esquerdo, do prédio urbano, Lote n.º 85, sito na Expansão Nordeste, Freguesia de S. Clemente, Concelho de Loulé, inscrita na Matriz Predial respectiva sob o artigo 6474 e descrita na Conservatória do Registo Predial de Loulé sob o n.º 2771/19891229-E, cujo comprador será Aldina da Silva Costa Fernandes e marido Joaquim Manuel Lourenço Fernandes, pelo valor de €50.000,00 (cinquenta mil euros);

Rectificação das datas das reuniões públicas de Câmara de Fevereiro, Junho e Outubro de 2013 para Quarteira - Foi deliberado aprovar a rectificação das datas das reuniões públicas mensais do mês de Fevereiro (27), Junho (19) e Outubro (23) de 2013;

(4)

Aprovação da minuta do contrato de fornecimento de energia eléctrica para instalações de média tensão e de baixa tensão especial, no valor de 2.142.950,28€ a celebrar com EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A.;

Aprovação da minuta do contrato de fornecimento de energia eléctrica para instalações de baixa tensão normal, no valor de 1.167.021,72€ a celebrar com EDP Comercial – Comercializaçãode Energia, S.A.;

Aprovação da minuta do contrato de prestação de serviços de manutenção de espaços verdes públicos no Município de Loulé, no valor de 223.502,60€ a celebrar com Cespa Portugal, S.A. ;

Aprovação da minuta da escritura de doação à Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.;

Aprovação da minuta da escritura de doação de um prédio urbano sito em Benafim Grande a celebrar com a Junta de Freguesia de Benafim;

Aprovação do relatório de avaliação de um prédio rústico sito na Freguesia de Salir e aprovação da minuta da escritura de compra e venda;

Abertura e tramitação de procedimento concursal para nomeação, em regime de comissão de serviço, no cargo de Direcção Intermédia de 2.º Grau (m/f) Chefe de Divisão Municipal Jurídica e de Contencioso;

Emissão de Licença Especial de Ruído requerida por Sucesso Fresco Unipessoal, Lda;., para realização de música ao vivo, no bar O’neills, em Vilamoura;

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva licença, nos termos legais;

Emissão de Licença Especial de Ruído requerida por Correcosta Exploração de Bares, Lda;., para realização de música ao vivo e karaoke, no Buraco 19, em Vilamoura;

Emissão de Licença Especial de Ruído requerida por Associação Cultural e Recreativa das Barrosas, para realização de Baile da Pinha, em Salir;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Correcosta Exploração de Bares, Lda;., para realização de música ao vivo e karaoke, no estabelecimento Buraco 19, em Vilamoura;

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar, nos termos legais;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Barrie Christopher Sinnot, para realização de karaoke, no estabelecimento Baz & Minnies, em Quarteira;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Brihome, Lda; para realização de música ao vivo, no restaurante-bar Old Navy, em Vilamoura;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Leona Justine Perry, para realização de música ao vivo, no “Lennon’s Bar & Grill”, em Almancil (duas ratificações);

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Diogo Paulo Carvalho Soeiro, para realização de música ao vivo e Dj, no Malange Bar, Quarteira;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Ana Rosa Maximino Patrício Ramos, para realização de karaoke, no Café Horizonte, Quarteira;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Miguel Simões Godinho, para realização de música ao vivo, no snack-bar Druken Duck, em Quarteira;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por herdeiros de Avelino Rocha Teixeira, para realização de música ao vivo, no Avelino’s Irish Pub – Av. Infante Sagres, em Quarteira;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Cooperativa de Habitação Económica e Cultural de Quarteira, para realização de música ao vivo, na sede da Cooperativa (Checul), em Quarteira;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Melting Pot Pub Restauração, Lda;., para realização de música ao vivo e/ou karaoke, no estabelecimento denominado “Melting Pot”, na Quinta do Lago;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Silva, Tavares e Sá Filipe, Lda;., para realização de bailes, no restaurante Palma D’ouro, em Almancil;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Isabel Maria Dias Rosa Rodrigues, para realização de música ao vivo, no restaurante Suisse, Quarteira;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Angelglass, Lda;., para realização de música ao vivo e música de DJ, no estabelecimento “Poeta”, em Loulé;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Galáxia, Lda; para realização de música ao vivo/karaoke, no Lizzi’s Bar, em Vilamoura;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Diogo Paulo Carvalho Soeiro, para realização de música ao vivo e DJ, no Malange Bar, em Quarteira;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Sofia Rosa Serra Caveira, para realização de karaoke, no snack-bar O Mimo, em Loulé;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por José João da Costa Mendes, para realização de música ao vivo no bar Hole in One, em Vilamoura;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Caddybares – Exploração Hoteleira, Lda;., para realização de música ao vivo, no estabelecimento denominado “Cadillac Bar”, em Quarteira;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por River Fire, Lda;., para realização de música ao vivo, no bar O’sheas, em Vilamoura;

(5)

Próxima reunião: 27.03.2013

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Pinocchio Entretenimento, Lda;., para realização de música ao vivo e karaoke, no Rui’s Bar, em Vilamoura;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Associação dos Amigos da Cortelha, para realização de festa dos anos 80 e matiné dançante, em Salir;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por António José Almeida Cabaço, para realização de música ao vivo-DJ, no Salão de Festas da C.M. Loulé;

Ratificação de Licença Especial de Ruído requerida por Tânia Marisa Paiva Santos Rocheta, para realização de música ao vivo, no 19 Caffé, Esteval – Almancil;

Proposta de isenção do pagamento de taxa de inspecção periódica ao elevador da Junta de Freguesia de almancil;

Ratificação do despacho do Sr. Presidente datado de 01/03/2013 referente à proposta de prorrogação de prazo para pagamento das taxas referentes ás licenças de publicidade;

Proposta de acta primeira da hasta pública para atribuição do direito de exploração de um espaço destinado à instalação e funcionamento de um estabelecimento de bebidas, no apoio de praia tipo “A” na Avenida Marginal de Quarteira, na cidade de Quarteira;

Proposta de acta primeira da hasta pública para atribuição do direito de exploração de um espaço destinado à instalação e funcionamento de um estabelecimento de bebidas (cafetaria), no CECAL (Centro de Experimentação e Criação Artística de Loulé);

Ratificação de Emissão de Licença Especial de Ruído requerida por Agostinho & Filomena Restaurantes, Lda;., para realização de espectáculo musical com artistas diversos, no apoio de praia, sito na Av.ª Marginal, em Quarteira;

Prova Desportiva “Corrida Solidária” – organização do agrupamento vertical de Escolas Eng.º Duarte Pacheco a decorrer no dia 15 de Março de 2013 – Licença Especial de Ruído e autorização de utilização de vias públicas do Concelho de Loulé;

Isenção de taxas – Agrupamento vertical de Escolas Eng.º Duarte Pacheco – “Corrida Solidária” – a realizar no dia 15 de Março de 2013, Concelho de Loulé;