Atos Ofi ciais
Atos Administrativos
1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S)
Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico Número: 058/2012 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 191 /2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 38.302/2011 PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 058/2012
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA URBANA – SIMTRANS VIGÊNCIA: 25 DE JULHO DE 2012 A 25 DE JULHO DE 2013
Aos 27 dias do mês de junho de 2012 de um lado a PREFEITURA MUNCIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA BAHIA, com sede à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro, CNPJ nº 14.239.578/0001-00, neste ato denominada CONTRATANTE em face da classifi cação das propostas apresentadas na respectiva licitação com a fi nalidade de selecionar propostas para o Registro de Preços para a aquisição/fornecimento de ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR, PATROL E MASSEY FERGUSON NA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS, ATA COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGA IMEDIATA, MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO (SRP) Nº 058/2012 através de licitação modalidade Pregão Eletrônico devidamente publicada e homologada no dia 27/06/2012, resolve registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) classifi cada(s) abaixo, respei-tadas as disposições do Decreto nº 11.553/2004 de 08 de Junho de 2004 e do Decreto nº 13.558/2010 de 26 de agosto de 2010, combinados com as das Leis Federais de números 8.666/93 e 10.520/02, consoante as cláusulas e condições do Edital Pregão nº058/2012 seus anexos e nas propostas classifi cadas, partes inte-grantes deste instrumento, independente de transcrições, e mediante as cláusulas enunciadas neste Edital, no Termo de Compromisso e no Contrato de Fornecimento, nas condições abaixo.
EMPRESA (razão social): LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP CNPJ nº: 11.371.179/0001-00
ENDEREÇO: Rua Amador Longhini, 40, CEP 15.812-060, Res. Pedro Monteleone, Catanduva - SP Representada neste ato por Sr.(a): VANDIR JORGE FILHO
RG nº. 44.087.743 SSP/SP CPF nº. 330.934.338-35 Telefone com DDD (17) 3524-7007
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O Objeto desta ata de registro de preço/ Termo de Compromisso de Fornecimento é o Registro dos Preços ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR para os materiais conforme descrito no preâmbulo deste, devidamente quantifi cados e especifi cados na proposta apresentada em 19/03/2012, originária da licitação Pregão Eletrônico nº 058/2012, e conforme ANEXO I desta Ata de registro de preço/ Termo de Compromisso de Fornecimento que consite no resumo fi nal da licitação.
LOTES – PEÇAS AUTOMOTIVAS
LOTE Nº.
Item
Número Especificação dos produtos/serviços licitados Q. Licitada
Q.
Solicitada Valor Unitário Valor Total
1
1.1 BUCHA 7M4046 marca FORTRACTOR 24 R$ 38,33 R$ 919,92 1.2 BUCHA 8N4110 marca FORTRACTOR 24 R$ 28,93 R$ 694,32 1.3 BUCHA 5S6419 marca ITR 24 R$ 17,75 R$ 426,00 1.4 BUCHA 5S6420 marca FP DIESEL 24 R$ 36,10 R$ 866,40 1.5 BUCHA 2131364 marca COBEX 24 R$ 235,20 R$ 5.644,80 1.6 BUCHA 6K4178 marca LUFER 24 R$ 162,07 R$ 3.889,68 1.7 BUCHA 6K4177 marca LUFER 24 R$ 89,95 R$ 2.158,80
SUBTOTAL LOTE 1 14.599,92
2
2.1 JUNTA 5S6735 MARCA Usa Seal 24 R$ 1,25 R$ 30,00 2.2 JUNTA 8S1606 Marca MV GASKET 24 R$ 8,05 R$ 193,20 2.3 JUNTA 8N0110 Marca MV GASKET 24 R$ 10,50 R$ 252,00 2.4 JUNTA 1W3900 Marca MV GASKET 24 R$ 15,30 R$ 367,20
2.5 JUNTA 9H5921 MarcaWAS 24 R$ 7,35 R$ 176,40
2.6 JUNTA 5S6045 Marca WAS 24 R$ 12,80 R$ 307,20 2.7 JUNTA 8S1963Marca MV GASKET 24 R$ 14,58 R$ 349,92 2.8 JUNTA 2P2720 Marca MODELO 24 R$ 0,85 R$ 20,40 2.9 JUNTA 2M5407 Marca TOPCO 24 R$ 0,65 R$ 15,60 2.10 JUNTA 7F7590 marca TOPCO 24 R$ 0,90 R$ 21,60 2.11 JUNTA 8M0904 Marca MV GASKET 24 R$ 0,55 R$ 13,20 2.12 JUNTA 4L9564 marca TOPCO 24 R$ 3,80 R$ 91,20 2.13 JUNTA 2P405 Marca MV GASKET 24 R$ 6,75 R$ 162,00 2.14 JUNTA 2P6132 marca WAS 24 R$ 1,90 R$ 45,60 2.15 JUNTA 2P406 marca USA SEAL 24 R$ 2,40 R$ 57,60 2.16 JUNTA 5S6051 marcaTOPCO 24 R$ 1,20 R$ 28,80 2.17 JUNTA 2M4108 marca MODELO 24 R$ 1,30 R$ 31,20 2.18 JUNTA 5S6735 Marca MV GASKET 24 R$ 1,25 R$ 30,00 2.19 JUNTA 1W7964 marca TOPCO 24 R$ 10,45 R$ 250,80 2.20 JUNTA 1P0436 Marca MV GASKET 24 R$ 0,95 R$ 22,80
2.21 JUNTA 3T5476 Marca MV GASKET 24 R$ 0,55 R$ 13,20
SUBTOTAL LOTE 2 2.479,92
5
5.1 EIXO VIRA BREQUIN 4N7695 marca SUSIN 4 2.621,52 10.486,08 5.2 EIXO DE COMANDO 8N4111 marca
FORTRACTOR 6 364,65 2.187,90
5.3 EIXO CONTRA BALANÇO 4M7977 marca
EXXIN 6 353,00 2.118,00
5.4 EIXO CONTRA BALANÇO 4N7978 marca
FORTRACTOR 6 353,00 2.118,00
5.5 EIXO 1P9929 marca QUALITY 6 15,00 90,00
SUBTOTAL LOTE 5 16.999,98 6 6.1 BIELA 8N1720 marca EXXIN 24 395,83 9.499,92 SUBTOTAL LOTE 6 9.499,92
7 7.1 CABEÇOTE 4N7444 marca FORTRACTOR 4 2.496,00 9.984,00
SUBTOTAL LOTE 7 9.984,00 8 8.1 GASKET JUNTA 5S6277/7N7386 marca USA
SEAL 24
82,91
1.989,84 SUBTOTAL LOTE 8 1.989,84
11
11.1 BOMBA DE OLEO 2P1784 marca
FORTRACTOR 4
634,70
2.538,80 11.2 BOMBA ALIMENTADORA 8N4435 marca INTERTEC 6 326,86 1.961,16 SUBTOTAL LOTE 11 4.499,96
12 12.1 ROTO DA BOMBA DE ÁGUA marca HALLEY 12 34,41 412,92
SUBTOTAL LOTE 12 412,92
14 14.1 CORPO 1M 7250 marca METALESTE 24 14,58 349,92
SUBTOTAL LOTE 14 349,92
15
15.1 ELEMENTO 8N5389 marca TURBO 24 90,15 2.163,60
15.2 ELEMENTO 2S1285 marca TURBO 24 82,80 1.987,20
15.3 ELEMENTO 2P5834 marca TURBO 24 33,30 799,20
SUBTOTAL LOTE 15 4.950,00
18 18.1 VELA AQUECEDORA marca CHR 24 29,70 712,80
SUBTOTAL LOTE 18 712,80
, ,
SUBTOTAL LOTE 19 1.429,92 21
21.1 PINO 6K4192 marca LUFER 24 160,49 3.851,76
21.2 PINO 6K4180 marca BIZA 24 177,00 4.248,00
21.3 PINO 6K6185 marca BIZA 24 75,00 1.800,00
SUBTOTAL LOTE 21 9.899,76 22 22.1 ARRUELA 7K6128 marca INTERTEC 128 7,03 899,84
SUBTOTAL LOTE 22 899,84 23 23.1 CARTUCHO 1U2665 marca FORTRACTOR 4 1.354,90 5.419,60 23.2 CARTUCHO 3G1267 marca CTP 4 1.870,10 7.480,40
SUBTOTAL LOTE 23 12.900,00
24 24.1 ASSENTO 2Y2838 marca TOPCO 6 599,99 3.599,94
SUBTOTAL LOTE 24 3.599,94
Valor Total do Pedido =====> R$ 95.208,64 1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, relacionados no Anexo I desta Ata de registro de preço/ Termo de Compromisso de Fornecimento, fi cam registrados para fi ns de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a ser fi rmados entre o PROMITENTE e o MUNICÌPIO DE VITÒRIA DA CONQUISTA, através da(s) Secretaria(s) Municipal(is) de TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA URBANA - SIMTRANS.
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a fi rmar as contratações que deles poderão advir, fi cando facultados a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao benefi ciário do registro preferência em igualdade de condições.
1.4 Fica o PROMITENTE FORNECEDOR obrigado a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréssimos ou supressões que se fi zer nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
1.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.6 Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços fi carão à disposição da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa mencionados na página 02 (dois) deste edital, devidamente ajustadas nas dotações do exercício subseqüente.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 O valor da presente Ata de registro de preço/ Termo de Compromisso de Fornecimento é o valor ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR para o(s) lote(s) 01, 02, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23 e 24 resultantes do resultado da licitação e constante(s) da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. 058/2012, que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 95.208,64 (Noventa e cinco mil, duzentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), fi xos, inclusos todos os custo e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros, tributos, contribuições fi scais e parafi scais, emolumentos e todos os custos de qualquer natureza.
3.2 O pagamento será realizado pela Administração Municipal, através de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária informados pelo PROMITENTE FORNECEDOR em sua respectiva proposta de preços, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento defi nitivo dos materiais atestado pela Unidade Requisitante da licitação, após conferência dos materiais e quantidades recebidas, com emissão de respectiva Nota Fiscal nos termos da legislação vigente.
3.3 Na necessidade de atualização monetária decorrente de atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública, a mora será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
3.4 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização fi nanceira.
3.5 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo PROMITENTE FORNECEDOR, através de Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação vigente.
3.6 A entrega do material, por parte do PROMITENTE FORNECEDOR contratado, para uma das Unidades Requisitantes mencionadas no Item 2(dois), Parte A – Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob pena de sanções previstas em lei.
CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE
4.1 Esta Ata de registro de preço/ Termo de Compromisso de Fornecimento terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Trânsito e infraestrutura Urbana/ SIMTRANS, unidade requisitante do presente processo licitatório.
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR
5.1 Cumprir a presente Ata de registro de preço/ Termo de Compromisso de Fornecimento conforme disposições nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.
5.2 Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos contratos por ventura fi rmados, sob pena de cancelamento da presente Ata de registro de preço/ Termo de Compromisso de Fornecimento.
5.3 Entregar o material no endereço mencionado no Item 1.2, Parte B deste edital ou no local previamente defi nido, em até 24 (vinte e quatro) horas dias do recebimento da(s) Ordem(ns) de Compra(s) (Pedido(s)) emitida pelo órgão da Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços (Gerência de Compras), nos termos do artigo 2º do Decreto Municipal nº 13.558/2010.
5.4 Manter durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em referência, como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente.
5.6 Apresentar-se junto à Administração Municipal quando convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da convocação, durante o período de vigência deste Termo e Ata de Registro de Preços, para assinatura do contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste edital. 5.7 Quando tratar-se do fornecimento de medicamentos, soluções e materiais de consumo médico-hospitalares, o PROMITENTE FORNECEDOR deverá fornecer produtos com prazo de validade mínima de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da data de recebimento no local designado pela Unidade Requisitante da licitação.
5.8 Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais em que se verifi carem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação.
5.9 Acompanhar a confecção do Termo de Compromisso de Fornecimento, da Ata de Registro de Preços e do Contrato de Fornecimento ou documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais documentos junto à Administração Municipal para assinatura e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência de Compras), situado no endereço mencionado, conforme segue:
Gerência de Compras
Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro, CEP 45.040-901 – Vitória da Conquista, BA Fone/fax: (77) 3424 8518 / 3424 8515
e-mail: [email protected] CLÁUSULA SEXTA – DA CONTRATAÇÃO
6.1 O fornecedor poderá ser convocado a qualquer momento, durante o período de vigência deste Termo e Ata de Registro, para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da convocação via comunicação expressa.
6.2 A PREFEITURA MUNCIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e obedecida a ordem de classifi cação das respectivas propostas.
6.3 Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, a ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à ordem de classifi cação, propondo a contratação do fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços apresentado pelo primeiro colocado.
6.4 Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o direito de preferência.
6.5 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.
6.6 Os contratos decorrentes desta Ata de registro de preço/ Termo e Ata de Registro terão sua vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93.
6.7- A contratada fi cará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais registradas, acréscimos que se fi zerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada lote/produto registrado.
CLÁUSULA SÉTIMA – FORMA DE FORNECIMENTO, ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
7.1 O compromisso de fornecimento estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior encaminhamento da(s) Ordem(ns) de Compra(s) (Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTE FORNECEDORES de cada lote licitado.
7.2 Os produtos deverão ser entregues com o prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data de entrega dos mesmos.
7.2.1 No caso específi co de medicamentos e soluções cuja natureza determine a validade inferior a 12 (doze) meses, a entrega do(s) mesmo(s) se dará sob liberação do setor técnico responsável pelo respectivo órgão da Secretaria Municipal de Saúde, participante da presente licitação.
7.3 A entrega dos produtos deverá ser realizada no endereço mencionado no Item 1.2, Parte B deste edital ou no local previamente defi nido, em até 10 (dez) dias do recebimento da(s) Ordem(ns) de Compra(s) (Pedido(s)) emitida pelo órgão da Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços (Gerência de Compras), nos termos do artigo 2º do Decreto Municipal nº 13.558/2010.
7.4 Os produtos serão recebidos pelos respectivos órgãos, descritos no Item 2, Parte A deste edital, da Unidade Requisitante participante desta licitação que procederá a verifi cação da conformidade do material com a(s) especifi cação(ões), no prazo de até 10 (dez) dias contados do seu recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou desconformidades no que refere-se aos produtos entregues, será declarado o recebimento defi nitivo do(s) produto(s).
7.5 O recebimento provisório ou defi nitivo não exclui a responsabilidade do PROMITENTE CONTRATADO pela perfeita execução desta Ata de registro de preço/ Termo de Compromisso e Contrato, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
7.6 Correrá por conta do CONTRATADO(A), toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por normas técnicas ofi ciais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento.
7.7 O detentor do termo de Compromisso de Fornecimento é obrigado a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais em que se verifi carem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação.
7.8 A NOTA FISCAL de fornecimento DEVERÁ SER EMITIDA EM CONFORMIDADE COM AS UNIDADES DE FORNECIMENTO INDICADAS NO ANEXO I deste edital e da proposta do fornecedor, visando facilitação do gerenciamento por parte do Órgão Gerenciador do Registro de Preços e fi scalização realizada pelos Órgãos de Controle previstos na legislação vigente.
CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
8.1 Esta Ata de registro de preço/ Termo de Compromisso poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e disposições previstas no Item 18, Parte C deste edital.
8.2 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado.
8.3 Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
8.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confi rmado a veraci-dade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
8.5 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
8.6 Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e prazo fi xado pelo órgão da Administração Publica responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº 13.558/2010.
8.7 A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá de requerimento formal do CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio econômico-fi nanceiro.
8.8 Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.
8.9 A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos os requisitos previstos no Item 18 – Parte C deste edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação no Diário Ofi cial do Município.
CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1- Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços proceder ao acompanhamento da execução do contrato, fi cando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fi scalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.
9.1.1- Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providên-cias necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação fi nanceira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato; d) promover, com a presença da contratada, a verifi cação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação fi nanceira de contratos e convênios;
f) fi scalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualifi cação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
g) ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou difi cultar a ação fi scalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execu-ção do contrato.
9.2- O recebimento do objeto se dará pelo Órgão solicitante e, considerar-se-á defi nitivamente aceito pela Administração o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justifi cativa escrita fundamentada, nos termos previstos na cláusula sétima, item 7.9 desta Ata de registro de preço/ Termo de Compromisso.
9.4- Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
9.5- O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as especifi cações do objeto da licitação.
9.6- O fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município de Vitória da Conquista. 9.7- Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notifi cado para retirá-los imediatamente.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1- O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições do Termo de Compromisso e da Ata de Registro de Preços;
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justifi cativa aceitável;
c) Não retirar o respectivo Termo de Compromisso e sua via da Ata de Registro de Preços ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justifi cativa aceitável;
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
10.2 A inexecução contratual, do Termo de Compromisso ou da Ata de Registro de Preços, inclusive por atraso injustifi cado, sujeitará o CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em fi rmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do forneci-mento ou serviço não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
10.2.1 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na legislação vigente.
10.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.
10.2.3- Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e judicialmente.
10.2.4- Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
10.2.5- As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1- Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes hipóteses:
a) quando se tornarem superiores aos praticados no mercado; b) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
11.2- A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
11.3- Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a fi m de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
11.3.1- No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita mediante publicação no link abaixo citado, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
http://www.ba.tmunicipal.org.br/prefeitura/vitoriadaconquista/publicacao/
11.4- O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justifi cativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou defi nitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
12.1- Integra a presente Ata de registro de preço/ Termo e Ata de Registro, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo constante deste Edital e nos seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente termo.
E, por estarem assim justos e contratados, fi rmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Vitória da Conquista, 25 de julho 2012. ____________________________________
GUILHERME MENEZES DE ANDRADE
_________________________________________________________________ LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
Testemunhas:
______________________________________ ______________________________________
1ª Publicação Trimestral
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S)
Modalidade de Licitação:
PMVC Pregão Presencial (SRP) Número: 158/2012 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 179 / 2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3.931 / 2012. PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 158 / 2012.
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD VIGÊNCIA: 19 DE JULHO DE 2012 A 19 DE JULHO DE 2013
Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2012, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, o MUNICÍ-PIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal, GUILHERME
MENEZES DE ANDRADE, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado à Rua I, Quadra I, casa nº 24,Mora-da do Bem Querer, Bairro Candeias, Vitória 24,Mora-da Conquista – BA, nesta ci24,Mora-dade, portador do RG nº 586.105-53SSP/ BA e CPF nº 263.733.517-34, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa CASA MARQUES COM DE MA-TERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA ME sediada à Praça Abdias Menezes, 337, CEP 45.051-185, Feirinha, Vitória da Conquista - BA , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.130.401/0001-29 , Inscrição Estadual nº 043.982.149 PP, do-ravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª) Paulo Júnior Almeida Silva, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, residente e domiciliado(a) à Av. Dinaelza Coqueiro, 325, CEP 45.000-000, Ibirapuera, Vitória da Conquista - BA, portador(a) do RG nº 13.604.834-03 SSP/BA e CPF nº 039.556.075 – 69, acordam proceder e obrigam-se ao REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOAS JURÍDICAS PARA FORNECER DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, COM ENTREGA GRADATIVA, CONFORME A NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE. ATA COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES E RECURSOS A SEREM DISPONIBILIZA-DOS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, em face da classifi cação das propostas apresentadas na respectiva licitação, nos termos do Decreto Municipal nº. 11.553/2004 de 08 de Junho 2004 e 13.558/2010 de 26 de Agosto de 2010, combinados com as Leis Federais de nºs 8.666/93 e 10.520/02, consoante as cláusulas e condições do Edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP 158/2012 em epígrafe, parte integrante do presente instrumento indepen-dente de transcrição, constantes nos anexos III a V que acompanham o Edital, nas condições abaixo.
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata - Termo de Compromisso de Fornecimento é o Registro dos Preços ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR para todos os itens que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente quantifi cados e especifi cados na proposta apresentada e classifi cada em 30/05/2012, originária da licitação Pregão Presencial nº 158/2012, e conforme ANEXO deste Edital que consiste no resumo fi nal da licitação confi rmado na respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
LOTE 26 (VINTE E SEIS) – TINTAS
Lote
nº. Item nº Especificação dos produtos/serviços licitados Q. Licit. Quant. p/ Registro Valor Unit. Valor Total
26
26.1 Tinta spray CHEMICOLOR cor amarela - (250gr.-350ml) - UND. 20
20 8,75 175,00 26.2 Tinta spray CHEMICOLOR cor azul -
(250gr.-350ml) - UND. 20 20 8,75 175,00
26.3 Tinta spray CHEMICOLOR cor branca -
(250gr.-350ml) - UND. 20 20 8,75 175,00
26.4 Tinta spray CHEMICOLOR cor dourada (250gr
-350ml) - UND. 20 20 8,75 175,00
26.5 Tinta spray CHEMICOLOR cor magenta (250gr
-350ml) - UND. 20 20 8,75 175,00
26.6 Tinta spray CHEMICOLOR cor prata (250gr
-350ml) - UND. 20 20 8,75 175,00
26.7 Tinta spray CHEMICOLOR cor preta - (250gr -350ml) - UND. 20
20 8,75 175,00 26.8 Tinta spray CHEMICOLOR cor preta, fosco -(250gr - 350 ml) - UND. 20
20 8,75 175,00 26.9 Tinta spray CHEMICOLOR cor verde (250gr
-350 ml) - UND. 20 20 8,75 175,00
26.10 Tinta spray CHEMICOLOR cor vermelha - (250gr - 350 ml) - UND. 20
20 8,75 175,00 Valor Total do Lote 26 - R$ 1.750,00 LOTE 32 (TRINTA E DOIS) – MATERIAIS PARA LAVATÓRIO
32
32.1 Pia inox PIANOX 1,20 mt para cozinha - UND. 28 28 139,00 3.892,00 32.2 Torneira de metal TD METAIS para lavatório
-UND. 144 144 18,95 2.728,80
32.3 Torneira de metal TD METAIS giratória - UND. 86 86 26,50 2.279,00 32.4 Torneira de metal TD METAIS p/ pia de cozinha
de ½" - UND. 20 20 25,01 500,20
32.5 Torneira de metal TD METAIS para lavatório, de
½" - UND. 20 20 25,00 500,00
Valor Total do Lote 32 - R$ 9.900,00 Valor Total do Pedido =====> R$ 11.650,00 *U.F - Unidade de Fornecimento
1.2. Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, relacionados aos moldes do Anexo V deste Edital, fi cam registrados para fi ns de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a ser fi rmados entre o PROMITENTE e o MUNICÌPIO DE VITÒRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a fi rmar as contratações que deles poderão advir, fi cando facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao benefi ciário do registro preferência em igualdade de condições.
1.4. Fica o PROMITENTE FORNECEDOR obrigado a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fi zer nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços fi carão à disposição da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade requisitante da licitação à época da contratação, devidamente ajustados nas dotações do exercício subsequente.
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata - Termo de Compromisso é o valor ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR para o(s) lote(s) 26 e 32 resultantes do resultado da licitação e constante(s) da proposta apresentada no Pregão Presencial nº. 158/2012, que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 11.650,00 (Onze mil e seiscentos e cinquenta reais), fi xos, inclusos todos os custo e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros, tributos, contribuições fi scais e parafi scais, emolumentos e todos os custos de qualquer natureza necessários à perfeita execução do objeto licitado.
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal, através de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária informados pelo PROMITENTE FORNECEDOR em sua respectiva proposta de preços, após o recebimento defi nitivo dos materiais e ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades recebidascom respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação vigente.
3.3. Na necessidade de atualização monetária decorrente de atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública, a mora será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
3.4. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização fi nanceira.
3.5. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR, através de Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação vigente.
3.6. A entrega do material, por parte do PROMITENTE FORNECEDOR contratado, para a Unidade Requisitante mencionada no Item 2 (dois), Parte A – Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob pena de sanções previstas em lei
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, unidade requisitante do presente processo licitatório.
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento conforme disposições nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos contratos por ventura fi rmados, sob pena de cancelamento da presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento.
5.3. Entregar o material no endereço mencionado no Item 1.2, Parte B deste edital ou no local previamente defi nido, em até 05 (cinco) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de Compra(s) - (Pedido(s) emitida pelo órgão da Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços (Gerência de Compras), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº 13.558/2010.
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em referência, como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente.
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da convocação, durante o período de vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste edital.
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais em que se verifi carem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação.
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento e do Contrato de Fornecimento ou documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais documentos junto à Administração Municipal para assinatura e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência de Compras), situado no endereço mencionado, conforme segue
Gerência de Compras- Praça Joaquim Correia nº 55, Centro, CEP 45.000-907 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3424 8518 / 3424 8515; e-mail: [email protected]
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços, para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da convocação via comunicação expressa.
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e obedecida à ordem de classifi cação das respectivas propostas.
6.3. Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à ordem de classifi cação, propondo a contratação do fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços apresentado pelo primeiro colocado.
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o direito de preferência.
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93
6.7. A contratada fi cará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais registradas, acréscimos que se fi zerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada lote/produto registrado.
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s) (Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES FORNECEDORES de cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades de acondicionamento o número do lote e validade, quando necessária.
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor.
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de fabricação de cada produto a ser entregue. 7.5. A entrega dos produtos deverá ser realizada no endereço mencionado neste edital ou no local previamente defi nido, em até 10 (dez) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de Compra(s) - Pedido(s) - emitida pelo órgão da Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços (Gerência de Compras), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº 13.558/2010
7.6. Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s) unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no Item 2, Parte A deste edital, que procederá a verifi cação da conformidade do material com a(s) especifi cação(ões), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos entregues, será declarado o recebimento defi nitivo do(s) produto(s).
7.7. O recebimento provisório ou defi nitivo não exclui a responsabilidade do PROMITENTE CONTRATADO pela perfeita execução deste documento de compromisso de fornecimento, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
7.8. Correrá por conta do CONTRATADO (A), toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por normas técnicas ofi ciais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento, sempre que necessário.
7.9. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais em que se verifi carem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação.
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e disposições previstas no respectivo edital. 8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado.
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confi rmado a veraci-dade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual oportunidade de negociação.
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e prazo fi xado pelo órgão da Administração Publica responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº 13.558/2010.
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá de requerimento formal do CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio econômico-fi nanceiro.
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos os requisitos previstos no Item 17, Parte C – Disposições Gerais deste edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação no Diário Ofi cial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços proceder ao acompanhamento da execução do contrato, fi cando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fi scalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providên-cias necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação fi nanceira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato; d) promover, com a presença da CONTRATADA, a verifi cação da execução já realizada, emitindo a compe-tente habilitação para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação fi nanceira de contratos e convênios;
f) fi scalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualifi cação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
g) ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados daCONTRATADA, cuja permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou difi cultar a ação fi scalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execu-ção do contrato;
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo com as especifi cações do objeto da licitação.
9.4. O fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município de Vitória da Conquista. 9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notifi cado para retirá-los imediatamente providenciando eventuais retifi cações que prezem pela perfeita execução do objeto licitado.
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento;
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justifi cativa aceitável;
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de Termo de Compromisso de Forneci-mento ou docuForneci-mento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justifi cativa aceitável; d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento, inclusive por atraso injustifi cado, sujeitará o CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em fi rmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do forneci-mento ou serviço não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na legislação vigente.
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e judicialmente.
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes hipóteses:
a) quando se tornarem superiores aos praticados no mercado; b) por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor, nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços; 11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor, visando à revisão para a redução do preço registrado a fi m de compatibilizá-lo com os praticados no mercado; 11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita mediante publicação no link abaixo citado, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;
http://www.ba.tmunicipal.org.br/prefeitura/vitoriadaconquista/publicacao/
11.4. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justifi cativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou defi nitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório.
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus anexos.
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente compromisso outrora fi rmado.
E, por estarem assim justos e contratados, fi rmam o presente Registro de preço com Compromisso Fornecimento(s) em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem de-pois de lido e achado conforme
Vitória da Conquista - BA, 19 de Julho de 2012 ____________________________________
GUILHERME MENEZES DE ANDRADE
___________________________________________________________ CASA MARQUES COM DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA ME
Testemunhas:
______________________________ __________________________________
1ª Publicação Trimestral
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S)
Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico Número: 123/2012 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6759/2012 PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 123/2012
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA URBANA MUNICI-PAL – SIMTRANS
VIGÊNCIA: 23 DE JULHO DE 2012 A 23 DE JULHO DE 2013
Aos 11 dias do mês de junho de 2012 de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTA-DO DA BAHIA, com sede à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro, CNPJ nº 14.239.578/0001-00, representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, GUILHERME MENEZES DE ANDRADE, brasileiro, casado, médico, residente e domi-ciliado à Rua I, Quadra I, casa nº 24,Morada do Bem Querer, Bairro Candeias, Vitória da Conquista – BA, portador do RG nº 586.105-53SSP/BA e CPF nº 263.733.517-34, neste ato denominada CONTRATANTE e a empresa MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP sediada à Rua C121, 222, Quadra 215, Lote 03, CEP 74.255-460, Jardim America, Goiania – GO, Tel. (62) 3093-0005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.459.413/0001-43, Inscri-ção Estadual nº 10.515.533-0, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª) ANA CRISTINA MARIA PAIS, Brasileiro(a), solteiro(a), administradora de empresas, residente e domiciliado(a) à Rua C-77, 316, Apto. 209, Edf. Guarujá Parque, CEP. 74255-460, portador(a) do RG nº 4056656-2ª via – DGPCII/GO e CPF nº 914.178.211-91 acordam proceder e obriga-se ao quanto segue relativo a aquisição/fornecimento de FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AQUISIÇÃO DE BLOQUEADORES SOLARES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EXTERNAMENTE, ATA COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGA GRADATIVA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA URBANA MUNI-CIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 123/2012 devidamente publicada e homologada no dia 11/06/2012, resolve registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) classifi cada(s) abaixo, respeitadas as dis-posições do Decreto nº 11.553/2004 de 08 de Junho de 2004 e do Decreto nº 13.558/2010 de 26 de agosto de 2010, combinados com as das Leis Federais de números 8.666/93 e 10.520/02, consoante as cláusulas e condições do Edital Pregão nº123/2012 seus anexos e nas propostas classifi cadas, partes integrantes deste instrumento, independente de transcrições, e mediante as cláusulas enunciadas neste Edital, neste ato ata de registro de preço com efeito de Termo de Compromisso e no Contrato de Fornecimento nos termos que se segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O Objeto desta Ata/Termo de Compromisso de Fornecimento é o Registro dos Preços ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR para os materiais conforme preâmbulo deste, devidamente quantifi cados e espe-cifi cados na proposta apresentada em 27/04/2012, originária da licitação Pregão Eletrônico nº 123/2012, e conforme ANEXO I deste Termo de Compromisso de Fornecimento e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
LOTE 01 - (UM) -BLOQUEADOR SOLAR Lote
Nº. Item
n.º Aquisição ou Contratação de (descrição):
Q. LICITADA U.F. Q. Solicitada Valor Unitário R$ Valor Total R$ 1 1.1
BLOQUEADOR SOLAR PARA PELE, FPS 30 PROTEÇÃO UVA E UVB, NÃO OLEOSO, HIPOALERGÊNICO, COM PESO LÍQUIDO POR EMBALAGEM 200 G. (MARCA NUTRI SUAVE)
2.090 UND 5,99 12.519,10
Valor total do Lote R$ 12.519,10 Valor Total da Planilha =====> R$ 12.519,10
1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, relacionados no Anexo I deste Termo de Compromisso de Fornecimento Ata de registro de preço, fi cam registrados para fi ns de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a ser fi rmados entre o PROMITENTE e o MUNICÌPIO DE VITÒRIA DA CONQUISTA, através da(s) Secretaria(s) Municipal(is) de transporte,trânsito e infraestrutura urbana municipal.
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a fi rmar as contratações que deles poderão advir, fi cando facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao benefi ciário do registro preferência em igualdade de condições.
1.4 Fica o PROMITENTE FORNECEDOR obrigado a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréssimos ou supressões que se fi zer nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
1.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.6 Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços fi carão à disposição da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa mencionados na página 02 (dois) deste edital, devidamente ajustadas nas dotações do exercício subseqüente.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 O valor do presente Termo de Compromisso de Fornecimento é o valor ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR para o(s) lote(s) 01 resultantes da licitação e constante(s) da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. 123/2012, que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 12.519,10 (Doze mil, quinhentos e dezenove reais e dez centavos), fi xos, inclusos todos os custo e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros, tributos, contribuições fi scais e parafi scais, emolumentos e todos os custos de qualquer natureza.
3.2 O pagamento será realizado pela Administração Municipal, através de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária informados pelo PROMITENTE FORNECEDOR em sua respectiva proposta de preços, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento defi nitivo dos materiais atestado pela Unidade Requisitante da licitação, após conferência dos materiais e quantidades recebidas, com emissão de respectiva Nota Fiscal nos termos da legislação vigente.
3.3 Na necessidade de atualização monetária decorrente de atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública, a mora será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
3.4 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização fi nanceira.
3.5 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo PROMITENTE FORNECEDOR, através de Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação vigente.
3.6 A entrega do material, por parte do PROMITENTE FORNECEDOR contratado, para uma das Unidades Requisitantes mencionadas no Item 2(dois), Parte A – Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob pena de sanções previstas em lei.
CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE
4.1 Este Termo de Compromisso de Fornecimento/ Ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana, unidade requisitante do presente processo licitatório.
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR
5.1 Cumprir o presente Termo de Compromisso de Fornecimento/ Ata de registro de preço conforme disposições nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.
5.2 Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos contratos por ventura fi rmados, sob pena de cancelamento do presente Termo de Compromisso de Fornecimento.
5.3 Entregar o material no endereço mencionado no Item 1.2, Parte B deste edital ou no local previamente defi nido, em até 15 (quinze) dias do recebimento da(s) Ordem(ns) de Compra(s) (Pedido(s)) emitida pelo órgão da Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços (Gerência de Compras), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº 13.558/2010.
5.4 Manter durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em referência, como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente.
5.6 Apresentar-se junto à Administração Municipal quando convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da convocação, durante o período de vigência deste Termo e Ata de Registro de Preços, para assinatura do contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste edital. 5.7 Quando tratar-se do fornecimento de medicamentos, soluções e materiais de consumo médico-hospitalares, o PROMITENTE FORNECEDOR deverá fornecer produtos com prazo de validade mínima de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da data de recebimento no local designado pela Unidade Requisitante da licitação.
5.8 Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais em que se verifi carem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação.
5.9 Acompanhar a confecção do Termo de Compromisso de Fornecimento, da Ata de Registro de Preços e do Contrato de Fornecimento ou documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais documentos junto à Administração Municipal para assinatura e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência de Compras), situado no endereço mencionado, conforme segue:
Gerência de Compras
Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro, CEP 45.040-901 – Vitória da Conquista, BA Fone/fax: (77) 3424 8518 / 3424 8515
e-mail: [email protected] CLÁUSULA SEXTA – DA CONTRATAÇÃO
6.1 O fornecedor poderá ser convocado a qualquer momento, durante o período de vigência deste Termo e Ata de Registro, para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da convocação via comunicação expressa.
6.2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e obedecida a ordem de classifi cação das respectivas propostas.
6.3 Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, a ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à ordem de classifi cação, propondo a contratação do fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços apresentado pelo primeiro colocado.
6.4 Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o participante desta Ata de Registro/ termo de compromisso, a critério da administração, o direito de preferência.
6.5 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.
6.6 Os contratos decorrentes deste Termo e Ata de Registro terão sua vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93. 6.7- A contratada fi cará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais registradas, acréscimos que se fi zerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada lote/produto registrado.
CLÁUSULA SÉTIMA – FORMA DE FORNECIMENTO, ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
7.1 O compromisso de fornecimento estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior encaminhamento da(s) Ordem(ns) de Compra(s) (Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTE FORNECEDORES de cada lote licitado.
7.2 Os produtos deverão ser entregues com o prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data de entrega dos mesmos.
7.2.1 No caso específi co de medicamentos e soluções cuja natureza determine a validade inferior a 12 (doze) meses, a entrega do(s) mesmo(s) se dará sob liberação do setor técnico responsável pelo respectivo órgão da Secretaria Municipal de Saúde, participante da presente licitação.
7.3 Quando tratar-se de medicamentos e soluções, os produtos deverão ser entregues acompanhados de laudo de controle de qualidade dos respectivos lotes dos produtos, em documento legível, expedido pelo laboratório produtor, conforme segue:
7.3.1 Sólidos e líquidos (sólidos e líquidos orais): Laudo de análise físico-química
7.3.2 Injetáveis (citostáticos, antimicrobianos, produtos de bacteriologia e outros): Laudo físico-químico, de esterilidade, de pirogênios, inocuidade e atividade antibacteriana e antifúngica.
7.4 Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades de acondicionamento (frasco-ampola, frascos, envelopes ou blisters ou strips e ampolas) o número do lote, validade, nome genérico e a concentração do produto.
7.5 Os produtos nacionais ou importados, deverão ser entregues contendo rótulos e bulas com todas as informações sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor.
7.6 A Nota Fiscal deverá conter o(s) lote(s) de fabricação e data de validade de cada produto a ser entregue. 7.7 As caixas, cartelas e frascos dos produtos deverão conter, OBRIGATORIAMENTE, a inscrição PROIBIDA A VENDA PELO COMÉRCIO.
7.8 A entrega dos produtos deverá ser realizada no endereço mencionado no Item 1.2, Parte B deste edital ou no local previamente defi nido, em até 15 (quinze) dias do recebimento da(s) Ordem(ns) de Compra(s) (Pedido(s)) emitida pelo órgão da Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços/ termo de compromisso (Gerência de Compras), nos termos do artigo 2º do Decreto Municipal nº 13.558/2010.
7.9 Os produtos serão recebidos pelos respectivos órgãos, descritos no Item 2, Parte A deste edital, da Unidade Requisitante participante desta licitação que procederá a verifi cação da conformidade do material com a(s) especifi cação(ões), no prazo de até 10 (dez) dias contados do seu recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou desconformidades no que refere-se aos produtos entregues, será declarado o recebimento defi nitivo do(s) produto(s).
