UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Fones: : (044) 3011-4184 (0--44) 3011-4234 - (044) 3011-4184 C.N.P.J.: 79.151.312/0001-56 - Inscrição Estadual: Isento http://www.pad.uem.br/del
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 140/201
7 EDITAL No 032/2016 - DMP - CONCORRÊNCIAPROCESSO N° 3486/2016-PRO
Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, na sede da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 79.151.312/0001-56, com sede na Avenida Colombo, n.º 5.790, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, neste ato representada pela Pró-Reitora de Administração, Maria Helena Ambrosio Dias, CPF/MF n°
522.331.209-06, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e a empresa BDK CONSTRUTORA LTDA. EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°
77.640.209/0001-44, com sede na Avenida Tuiuti, n° 2412, Sala 12, Parque Residencial Tuiuti, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87043-310, neste ato representada por seu Administrador, Emilio Gustavo Budach Neto, inscrito no CPF/MFn° 006.962.889-07, doravante denominado FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem, nos termos da Lei Estadual n° 15.608/2007, bem como em conformidade com o resultado do EDITAL n.º 032/2016-DMP - Concorrência – Processo n° 3486/2016-PRO, homologado pela Pró-Reitoria de Administração em 08/06/2017 e publicado no (DOE) em 13/06/2017, REGISTRAR O PREÇO para contratação de serviços a seguir indicados:
CLÁUSULA 1ª – OBJETO E PREÇOS
Esta ARP tem por objeto a contratação de serviços do FORNECEDOR REGISTRADO, conforme abaixo discriminados:
LOTE 02
ITEM QDE UN ESPECIFICAÇÃO VLR.TOTAL
01 01 UN Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e mão de obra, através de REGISTRO DE PREÇOS pelo período de um ano, para a execução das reformas e adequações para ACESSIBILIDADE nos setores A e B, em diversos boxes de sanitários (com área total de 180,00 m²); calçadas, escadas e rampas externas (700,00 m²); com corrimãos e vagas de estacionamentos (10 vagas) para atendimento ao TAC-Termo de Ajustamento de Conduta entre a UEM e Ministério Público do Paraná (Procedimento nº 0088.12.1622-0 (280/2012), acompanhado da Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico Financeiro), conforme segue:
SETOR-A:
BLOCOS:01;02;03;04;05;11;12;22;29;30;35;102;106;109;111
;117;123;Q03;ESCADAS;CALÇADAS E RAMPAS EM GERAL;ESTACIONAMENTOS
SETOR-B:
BLOCOS:06;25;31;32;33;126;13;19;08; ESCADAS; CALÇADAS E RAMPAS EM GERAL;ESTACIONAMENTOS, conforme descriminado na planilha em anexo
200.000,00
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A existência de preço registrado não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as contratações no valor total que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições e de preço.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O FORNECEDOR REGISTRADO deverá executar os serviços conforme especificação do Anexo I do Edital.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA – É de responsabilidade do FORNECEDOR REGISTRADO o pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços referidos nesta ARP.
SUBCLÁUSULA QUARTA - Aplica-se à presente ARP todas as cláusulas e condições estabelecidas no Edital n 032/2016 – Processo n° 3486/2016-PRO, bem como na respectiva proposta, independentemente de sua transcrição.
SUBCLÁUSULA QUINTA – O FORNECEDOR REGISTRADO indica o preposto abaixo para representá-la em função desta ARP:
Nome: Emilio Gustavo Budach Neto
Cargo: Administrador Fone: (44) 3354-9122.
E-mail: Fab.budach@hotmail.com
CLÁUSULA 2ª – FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO
Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias(conforme cada Bloco) contados a partir da data do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento (OF).
SUBCLÁUSULA ÚNICA – A solicitação dos serviços dar-se-á mediante emissão de Ordem de Fornecimento (OF) e/ou Nota de Empenho ou, ainda, documento equivalente a ser enviado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ao FORNECEDOR REGISTRADO.
CLÁUSULA 3ª – SERÁ RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR REGISTRADO
1. Executar todos os serviços descritos na planilha orçamentária e memorial descritivo, conforme projetos apresentados e observar todas as condições (Obrigações e responsabilidades) definidas no Edital de Licitação e seus anexos,
2. Fornecer todos os materiais e mão de obra, bem como todas as ferramentas, equipamentos e frete necessário para a perfeita execução da obra em Licitação;
3. Fornecer todos os equipamentos de proteção individual e coletivo (EPI’s e EPC’s) a seus trabalhadores e obedecer todas as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho, em especial as Normas NR-6, NR-8 e NR-10;
4. Os funcionários deverão estar uniformizados estampando em sua camisa a identificação da empresa;
5. 5) Fornecer Cronograma Físico-Financeiro juntamente com a proposta de licitação, o qual servirá de base para as faturas das medições;
6. Recolher todos os encargos sociais e trabalhistas (INSS, FGTS, etc) incidentes sobre a mão de obra e funcionários e que terão seus comprovantes de recolhimento anexados junto às faturas da obra;
7. Fornecer, devidamente recolhida, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do profissional responsável pela execução junto aos órgãos públicos;
8. Manter na obra uma cópia de todos os projetos, ART,s, planilha e diário de obra para uso da fiscalização do Município de Maringá (PMM), Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) e da UEM, previamente rubricada pela fiscalização da Prefeitura do Câmpus – PCU e Diretoria de Obras – DOP;
9. Recolher todos os encargos junto aos órgãos fiscalizadores (Federal, Estadual e Municipal);
10. Apresentar o Comprovante de recolhimento das devidas anotações de responsabilidade técnicas (ART,s), execução de obra e matrícula da obra junto ao INSS, antes do inicio da obra e da 1º medição dos serviços;
11. Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, juntamente com a medição dos serviços executados e aprovados pela fiscalização da UEM;
12. Responsabilizar-se pelos danos pessoais e patrimoniais causados a Administração da UEM ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo no decorrer da obra, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela UEM;
13. A participação da empresa nesta Licitação implica na obrigação plena e irrevogável de assunção de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, civis, criminais e comerciais eventualmente acarretados a UEM em decorrências de demandas administrativas e/ou judiciais;
14. Realizar as instalações provisórias da rede de água e de energia, com o fornecimento de cabos, tubos de PVC, etc.;
CLÁUSULA 4ª – RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
1) Fornecer todo o projeto arquitetônico detalhado, juntamente com o Memorial Descritivo da Obra e Planilhas Orçamentárias dos serviços que serão executados;
2) Fornecer pontos para água e energia elétrica. Nas instalações provisórias a contratada deverá fornecer cabos elétricos, tubos de PVC, etc.
3) Fiscalizar a obra com os engenheiros e arquitetos da PCU;
CLÁUSULA 5ª – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) em até 30 (trinta) dias corridos, CONFORME PRODUTIVIDADE E MEDIÇÃO MENSAL), caso a caso, de acordo com a ordem de serviço, acompanhada(s) da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is), através do SIAF – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Paraná, por intermédio do Banco do Brasil S/A, agência 0352- 2, facultando-se à(s) licitante(s) adjudicatária(s) a indicação de outra agência bancária, desde que assuma as respectivas despesas, se houver. O(s) pagamento(s) à(s) licitante(s) ficará(ão) condicionado(s) à comprovação da(s) sua(s) respectiva(s) regularidade fiscal e trabalhista mediante a emissão do Certificado de Regularidade Fiscal – CRF pela unidade financeira da UEM, através do GMS – Módulo Fornecedor, conforme Cadastro Unificado de Fornecedor do Estado do Paraná – GMS/CFPR, instituído pelo Decreto Estadual n.º 9762/2013. O cadastro poderá ser realizado no endereço:
http://www.comprasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=26.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) por conta do orçamento do ano de 2016/2017, mais precisamente, através da(s) seguinte(s) dotação(ões):
17.00 - 1.179.1075 - Elemento de Despesa: 33903916 - Fonte de Recurso: 250 (PCU
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Conforme previsto na Portaria CAT 162/2008, Art. 13, § 6º, a emitente da NFe, obrigatoriamente, deverá disponibilizar download ou encaminhar o arquivo eletrônico da NFe e seu respectivo protocolo de autorização ao destinatário no endereço eletrônico nfe.contasapagar@uem.br.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Na respectiva nota fiscal a empresa deverá discriminar os tributos e seus respectivos percentuais que estão sujeitos tais como: IR, INSS, ISS, PIS/COFINS, CSLL, etc., os quais serão retidos pelo Órgão Gerenciador por ocasião do pagamento e posteriormente recolhidos.
CLÁUSULA 6ª – PRAZO DE GARANTIA
O prazo de garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos, independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na proposta, contados a partir de suas execuções, sendo que neste período o transporte e outras despesas inerentes ao cumprimento da garantia, serão de responsabilidade da empresa vencedora
CLÁUSULA 7ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Esta ata tem prazo de vigência por 12 (doze) meses, contados da data da publicação do extrato desta ata de registro de preços na Imprensa Oficial do Estado do Paraná.
O FORNECEDOR REGISTRADO deverá manter durante todo o período de vigência deste registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em especial, quanto ao prazo de validade das certidões apresentadas, sob pena de ter seus preços cancelados.
CLÁUSULA 8ª – FISCAL DOS SERVIÇOS
A fiscalização da execução das obras contratadas será feita por servidor devidamente credenciado pela Universidade através de termoespecífico e terá as seguintes atribuições:
• Realizar a medição dos serviços;
• Verificar a qualidade dos materiais e/ou serviços entregues, podendo exigir sua substituição ou refazimento quando não atenderem aos termos do que foi contratado;
• Rejeitar serviços que estiverem em desacordo com o projeto, com as normas da ABNT ou correlatas;
• Encaminhar ou solicitar à autoridade competente da administração solução aos problemas técnicos que ocorram durante a execução das obras e/ou serviços de engenharia;
• Determinar a prioridade de serviços e controlar as condições de trabalho;
• Aumentar, diminuir, eliminar ou substituir serviços contratados, desde que isto se mostre necessário ao desempenho técnico econômico das obras e/ou serviços em execução, observada a disponibilidade orçamentária e outros dispositivos legais correlatos;
• Exigir da contratada o aumento do número ou capacidades dos equipamentos, caso seja constatada a sua inadequação para conduzir os serviços conforme especificado, ou exigir maior número de equipamentos para recuperar atrasos de cronograma físico- financeiro;
• Exigir da contratada o aumento na quantidade de mão de obra especializada ou não, conforme for conveniente, para aumentar a produção ou melhorar a qualidade dos serviços;
• Ordenar imediata retirada do local, de empregado da contratada que dificultar a sua ação fiscalizadora ou não atender as exigências quanto à produtividade e eficiência;
• Ordenar a retirada imediata, do canteiro e dos locais dos serviços, de todo e qualquer material que for rejeitado por inspeção ou ensaio realizado pelos órgãos competentes;
• Outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Gestor CLÁUSULA 9ª – GESTOR(A) DA ARP
A execução do objeto desta ata de registro de preços (ARP) será acompanhada e fiscalizada pelo Órgão Gerenciador deste registro de preços, através da sua unidade gestora (PCU/DOP) e mais precisamente através de um servidor especificadamente designado para este fim denominado gestor da RP, a quem competirá, entre outras atribuições:
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Solicitar à empresa e/ou seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução da ARP, anexando-se aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas medidas.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Verificar a conformidade da execução do objeto da ARP em compatibilidade com o respectivo edital, normas cabíveis e outras estabelecidas neste instrumento, entre os quais, o que se refere as especificações, prazos de entrega, tributos incidentes, etc.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Ordenar à empresa a entrega ou a correção da entrega com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações constantes deste edital ou da legislação aplicável.
SUBCLÁUSULA QUARTA - Juntar os documentos necessários, relatórios das ocorrências (falhas) e demais informações relevantes observadas na execução da ata de registro de preços para envio ao conhecimento da autoridade superior e providências das medidas a serem adotadas, inclusive, instauração de procedimento administrativo e aplicação das sanções cabíveis, se for o caso.
SUBCLÁUSULA QUINTA - As ações adotadas pelo gestor da ata de registro de preços durante sua vigência não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa de suas obrigações legais ou as estabelecidas no edital e na respectiva ARP, até mesmo em relação a terceiros, por qualquer irregularidade ou falhas por ela praticadas.
CLÁUSULA 10ª - REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
Os preços registrados poderão ser revisados/alterados em caso de oscilação no custo dos serviços comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Estadual n.º 15.608/2007.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou o FORNECEDOR REGISTRADO poderão suscitar o procedimento para análise dos preços praticados no mercado para fins de revisão/alteração dos preços, com a devida fundamentação.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A comprovação da oscilação do custo de produção poderá ser feita pelo FORNECEDOR REGISTRADO, mediante apresentação de documentos comprobatórios hábeis, devidamente aceitos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Facultativamente, se for o caso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá exigir outros documentos complementares ou, ainda, a realizar pesquisa de mercado para confirmação dos preços vigentes no mercado e, inclusive, propor a revisão dos preços registrados mediante aplicação de índices diferentes dos apresentados pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
SUBCLÁUSULA QUARTA - A não aceitação da revisão/realinhamento dos preços por parte do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando solicitado pelo FORNECEDOR REGISTRADO, poderá implicar em sua exclusão no respectivo item deste registro de preços.
SUBCLÁUSULA QUINTA - A não aceitação da revisão/realinhamento dos preços por parte do FORNECEDOR REGISTRADO, quando proposto pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, igualmente, implicará na sua exclusão no respectivo item deste registro de preços.
SUBCLÁUSULA SEXTA - Não serão acolhidos pedidos de revisão de preços sem decurso de um prazo mínimo de 90 (noventa) dias de vigência desta ARP e/ou da última alteração realizada.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
CLÁUSULA 11ª - SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS PREÇOS
1 Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
2 O cancelamento ou suspensão do registro ocorrerá, a pedido quando:
a) mediante solicitação por escrito, o FORNECEDOR REGISTRADO, demonstrar que está definitiva ou temporariamente impossibilitada de cumprir as exigências da licitação e devidamente aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos legais;
b) o fornecedor não puder cumprir o compromisso, em função de o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, desde que devidamente comprovado e a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento.
3 O cancelamento ou suspensão do registro ocorrerá, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR:
a) por relevante interesse do ÓRGÃO GERENCIADOR, devidamente justificado;
b) quando for por ela julgado que o FORNECEDOR REGISTRADO esteja definitiva ou temporariamente impossibilitada de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços ou pela não observância das normas legais ou editalícias;
c) por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do FORNECEDOR REGISTRADO, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições de mercado;
d) o FORNECEDOR REGISTRADO não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
e) o FORNECEDOR REGISTRADO deixar de cumprir qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;
f) não forem cumpridas as obrigações decorrentes da ARP;
g) o FORNECEDOR REGISTRADO não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo contratual decorrente da ARP.
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Enquanto perdurar a suspensão ou cancelamento dos preços, poderão ser realizadas, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR, novas licitações para contratação de serviços constantes desta ARP.
CLÁUSULA 12ª – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pelo descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações estabelecidas nesta ARP, são cabíveis as seguintes sanções administrativas:
1. Advertência;
2. Multa;
3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o ÓRGÃO GERENCIADOR, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para aplicação das sanções administrativas, o ÓRGÃO GERENCIADOR levará em consideração a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos e a reincidência na prática do ato, apurados mediante processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme a seguir:
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A sanção administrativa de advertência será aplicada por escrito e destinada às condutas que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e de contratação.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A sanção administrativa de multa será aplicada por inexecução total ou parcial da obrigação, inclusive, por atraso injustificado, sujeitando o inadimplente à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, observando-se os seguintes limites:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da ARP, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar a ARP, ou ainda, se for o caso, na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da ARP;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da ARP para cada dia subsequente ao trigésimo dia referido na alínea anterior.
SUBCLÁUSULA QUARTA – Na hipótese da sanção de multa, serão adotados os seguintes procedimentos:
a) Executado os serviços com atraso, o ÓRGÃO GERENCIADOR suspenderá o pagamento da respectiva nota fiscal até a apuração das causas que ensejaram o fato e avaliará quanto à aplicabilidade ou não da pena de multa.
b) A multa será descontada diretamente do pagamento da nota fiscal, caso ainda não paga ou, ainda, cobrada mediante procedimento administrativo ou judicial, conforme o caso.
c) A aplicação da multa a que se refere este item não impede que o ÓRGÃO GERENCIADOR rescinda esta ARP e aplique as demais sanções previstas na legislação pertinente.
d) As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o FORNECEDOR REGISTRADO da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
SUBCLÁUSULA QUINTA - Constituem-se motivo para cancelamento da ARP: a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.
SUBCLÁUSULA SEXTA - A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o ÓRGÃO GERENCIADOR serão aplicadas nas hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos do art. 154 da Lei Estadual n° 15.608/2007.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A sanção administrativa de declaração de inidoneidade será aplicada nas hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos do art. 156 da Lei Estadual n° 15.608/2007.
CLÁUSULA 13ª – LEGISLAÇÃO
Aplica-se à presente ARP, bem como aos casos omissos, no que couber, as disposições da LEI ESTADUAL N.° 15.608/2007, o Decreto Estadual n.º 2.734/2015 e a Resolução n.º 101/2015- CAD/UEM, a Lei Federal n.º 10.520/2002, a Lei Complementar n.º 123/2006, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n.º 147/2014 e Decretos Estaduais n.º(s) 2.474/2015, 9.762/2013 e 1.352/2015, aplicando-se ainda, subsidiariamente, no que for cabível, as demais legislações vigentes, entre as quais, a Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações, demais leis estaduais e federais sobre licitações, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
CLÁUSULA 14ª – ELEIÇÃO DE FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, como o competente para dirimir todas as questões decorrentes da execução desta ARP, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Assim, por estarem justas, as partes assinam a presente ARP em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Maringá, 19 de junho de 2017.
...
Maria Helena Ambrosio Dias ÓRGÃO GERENCIADOR
...
Geraldo José dos Santos GESTOR
...
Emilio Gustavo Budach Neto BDK Construtora Ltda. EPP.
FORNECEDOR REGISTRADO
