UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Av. Colombo, 5.790 - Câmpus Universitário - CEP: 87020-900 - Maringá - PR Fones: (044) 3011-4234 - (044) 3011-4185 Fax: (044) 3011-4236
C.N.P.J.: 79.151.312/0001-56 - Inscrição Estadual: Isento-www.pad.uem.br/del
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2015
EDITAL N° 014/2015-DMP - PROCESSO N° 11845/2014-DMP - CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS
Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, na sede da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n° 79.151.312/0001-56, com sede na Avenida C olombo, n°
5.790, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, neste ato, representada por sua Pró-Reitora de administração, Maria Helena Ambrosio, brasileira, casada, professora Doutora Universitária, portadora do CPF/MF nº 522.331.209-06, doravante denominada UEM, e a empresa Duma Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 72.040.892/0001-65, com sede na Ru a Arnaldo Braz Prestes, n° 120, na cidade de Barracão, Estado do Paraná, neste ato, representada por seu Sócio-Proprietário, Deoclécio Duarte, inscrito no CPF/MF n°
021.754.439-81, doravante denominada PROPONENTE VENCEDOR, resolvem, nos termos da Lei Estadual n°
15.608/2007, bem como em conformidade com o resultado do EDITAL nº 014/2015-DMP - Concorrência (RP) - Processo n° 11845/2014-DMP, homologado pela Pró-Reitor a da UEM em 16/07/2015 e publicada no (DOE) em 20/07/2015, REGISTRAR O PREÇO para aquisição de materiais e execução de serviços do objeto a seguir indicado:
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E PREÇOS
Esta ata tem por objeto o registro de preços relativos à Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais, ferramentas e mão de obra para serviços de pintura, através do Sistema de REGISTRO DE PREÇOS da PROPONENTE VENCEDOR, conforme abaixo discriminados:
Preço (R$)
Item Qde Un Especificações
Unit. Total Contratação de empresa especializada em fornecimento de
materiais, ferramentas e mão de obra para serviços de pintura.
1.1 3.000 M² Limpeza prévia das paredes e esquadrias, com aparelho de alta
pressão e água. 2,80 8.400,00
1.2 3.000 M² Limpeza prévia de telhados, com aparelho de alta pressão e água. 3,86 11.580,00 1.3 3.000 M² Limpeza prévia das paredes e esquadrias, com aparelho de alta
pressão e produto químico. 4,32 12.960,00
1.4 4.000 M² Limpeza prévia de telhados com aparelho de alta pressão e produto
químico: 6,04 24.160,00
1.5 4.000 M² Aplicação de massa corrida PVA,(duas demãos) 11,10 44.400,00 1.6 2.000 M² Aplicação de massa corrida acrílica - PVA (duas demãos) 14,07 28.140,00 1.7 3.000 M² Aplicação de textura acrílica, com fundo selador 15,56 46.680,00 1.8 1.000 M² Aplicação de grafiato, com fundo selador para grafiato. 18,44 18.440,00 1.9 20.000 M² PINTURA - Aplicação de pintura látex acrílico (duas demãos) 10,39 207.800,00 1.10 3.000 M² Aplicação de pintura látex acrílico semi brilho, duas demãos 11,62 34.860,00 1.11 2.000 M² Aplicação de pintura látex fundo selador, acrílico externo (duas
demãos) 11,11 22.220,00
1.12 2.000 M² PINTURA-Aplicação de resina acrílica,incluindo fundo selador (duas
demãos). 9,59 19.180,00
1.13 4.000 M² PINTURA-Aplicação de esmalte sintético, incluindo fundo selador
(duas demãos) 13,85 55.400,00
1.14 1.000 M² PINTURA-Aplicação de pintura verniz, incluindo fundo selador (duas
demãos) 13,91 13.910,00
1.15 2.000 M² PINTURA - Aplicação de pintura acrílica em cobertura com telhas de
fibrocimento, metálicas e de barro 17,08 34.160,00
1.16 500 M² PINTURA - Aplicação de pintura epóxi em paredes (duas demãos) 26,98 13.490,00 1.17 500 UN PINTURA - Aplicação de pintura em epóxi em bancadas (duas
demãos) 26,04 13.020,00
1.18 500 M² PINTURA - Aplicação de pintura epóxi azulejo 27,45 13.725,00 VALOR TOTAL DO LOTE ... R$ 6 2 2 . 5 2 5 , 0 0 SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A existência de preço registrado não obriga a UEM a firmar as contratações no valor total que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições e de preço.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O PROPONENTE VENCEDOR deverá entregar os materiais e serviços conforme especificações do Anexo I.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA – É de responsabilidade do PROPONENTE VENCEDOR o pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços referidos nesta ata de registro de preços.
SUBCLÁUSULA QUARTA - Aplica-se à presente ata todas as cláusulas e condições estabelecidas no Edital n°
014/2015 – Processo n° 11845/2014-DMP, bem como na re spectiva proposta, independentemente de sua transcrição.
SUBCLÁUSULA QUINTA – O PROPONENTE VENCEDOR indica o preposto abaixo para representá-la em função desta ata de registro de preços:
Nome: Deoclécio Duarte Cargo: Sócio-Proprietário Fone / Fax: (49) 3644-0951
E-mail: [email protected]
CLÁUSULA 2ª – DA FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser executados no prazo de 01 (um) ano, conforme planejamento estabelecido pela Prefeitura do Campus da UEM, podendo ter seu início em até 03 (três) dias a partir do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento (OF). Se necessário e somente nas hipóteses e formas referidas nos arts. 104 e 106 da Lei Estadual n°
15.608/2007, este prazo poderá ser revisto.
CLÁUSULA 3ª – DAS RESPONSABILIDADES
A) SERÁ RESPONSABILIDADE DO PROPONENTE VENCEDOR:
a. Executar todos os serviços descritos na planilha orçamentária. Observar todas as condições (Obrigações e responsabilidades) definidas no Edital de Licitação e seus anexos,
b. Fornecer todos os materiais de pintura de boa qualidade e toda a mão de obra, bem como todas as ferramentas, equipamentos e frete necessário para a perfeita execução da obra em Licitação;
c. Fornecer todos os equipamentos de proteção individual e coletivo (EPI’s e EPC’s) a seus trabalhadores e obedecer todas as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho, em especial as Normas NR-6, NR-8 e NR-10;
d. Recolher todos os encargos sociais e trabalhistas (INSS, FGTS, etc) incidentes sobre a mão de obra e funcionários e que terão seus comprovantes de recolhimento anexados junto às faturas da obra;
e. Fornecer, devidamente recolhida, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do profissional responsável pela execução junto aos órgãos públicos;
f. Recolher todos os encargos junto aos órgãos fiscalizadores (Federal, Estadual e Municipal);
g. Apresentar o Comprovante de recolhimento das devidas anotações de responsabilidade técnicas (ART, antes do inicio da obra e da 1ª medição dos serviços;
h. Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da ata, juntamente com a medição dos serviços executados e aprovados pela fiscalização da UEM;
i. Responsabilizar-se pelos danos pessoais e patrimoniais causados a Administração da UEM ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo no decorrer da obra, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela UEM;
j. A participação da empresa nesta Licitação implica na obrigação plena e irrevogável de assunção de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, civis, criminais e comerciais eventualmente acarretados a UEM em decorrências de demandas administrativas e/ou judiciais;
B) SERÁ RESPONSABILIDADE DA UEM
a. Dar todo o apoio à empresa contratada no que diz respeito ao acesso aos locais onde serão executados os serviços de pintura
b. Esclarecer todas as dúvidas sobre cores e tipo de pintura com a contratada c. Fiscalizar a obra com os engenheiros e arquitetos da PCU;
CLÁUSULA 4ª – GARANTIA DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ter garantia de no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir de sua execução, sendo que outras despesas inerentes ao cumprimento da garantia, serão de responsabilidade da empresa adjudicatária.
CLÁUSULA 5ª – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os pagamentos dos serviços referidos nesta licitação serão efetuados em até 15 (quinze) dias, conforme empenho, produtividade e medição mensal do serviço a ser executado com a apresentação da Nota Fiscal, através do SIAF – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Paraná, por intermédio do Banco Brasil S/A, agência 0352-2, facultando-se ao proponente adjudicatário a indicação de outra agência bancária, desde que assuma as respectivas despesas, se houver.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os pagamentos do serviço decorrentes desta licitação serão efetuados conforme a produtividade e medição mensal dos serviços executados em até 15 (quinze) dias após a apresentação da Nota Fiscal.
O pagamento será efetuado por conta do orçamento do ano de 2015/2016, mais precisamente, através da seguinte dotação: -17.00 – 1.179.1082 – Fonte 250 (PCU).
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Todos os pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviços ficarão condicionados a apresentação do CRF-(Certificado de Regularidade Fiscal);
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O CRF será de emissão obrigatória e terá validade para efeito de efetivação de pagamentos das compras de qualquer natureza e/ou prestações de serviços pelos Grupos (GFS's) ou Departamentos Financeiros do Estado.
SUBCLÁUSULA QUARTA - Todos os procedimentos relacionados ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - CFPR estarão disponíveis no endereço eletrônico www.comprasparana.pr.gov.br, reguladas pelo Decreto 9762, de 19/12/2013 e pela legislação estadual de licitações
SUBCLÁUSULA QUINTA - Conforme previsto no § 6o do artigo 13° da Portaria CAT 162/2008, o emitente da NFe, obrigatoriamente, deverá disponibilizar download ou encaminhar o arquivo eletrônico da NFe e seu respectivo protocolo de autorização ao destinatário no endereço eletrônico [email protected].
CLÁUSULA 6ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Esta ata tem prazo de vigência por 12 (doze) meses, contados da data da publicação do ato de homologação da respectiva licitação na Imprensa Oficial do Estado do Paraná.
As empresas classificadas deverão manter durante todo o período de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação, em especial, quanto ao prazo de validade das certidões apresentadas, sob pena de terem seus preços cancelados.
CLÁUSULA 7ª – DO GESTOR DA ATA
A fiscalização e o acompanhamento dos serviços entregues em virtude desta ata serão executados pela UEM, através da Diretoria de Obras e Projetos, representada na pessoa do engenheiro José Maria Abreu.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Todas as questões oriundas desta ata deverão ser formuladas pela UEM, por escrito e encaminhadas ao GESTOR da ata.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O GESTOR anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o cumprimento das obrigações pactuadas, podendo determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Ao término do contrato, o registro próprio das ocorrências será juntado ao respectivo processo, facultando-se o PROPONENTE VENCEDOR a obtenção de cópias dos registros e informações.
SUBCLÁUSULA QUARTA - As decisões ou providências que ultrapassarem a competência do GESTOR serão solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA 8ª - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
Os preços registrados poderão ser revisados/alterados em caso de oscilação no custo dos serviços comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Estadual nº 15.608/07.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A UEM e/ou o PROPONENTE VENCEDOR poderão suscitar o procedimento para análise dos preços praticados no mercado para fins de revisão/alteração dos preços, com a devida fundamentação.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A comprovação da oscilação do custo de produção poderá ser feita pela CONTRATADA, mediante apresentação de documentos comprobatórios hábeis, devidamente aceitos pela UEM.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Facultativamente, se for o caso, a UEM poderá exigir outros documentos complementares ou, ainda, a realizar pesquisa de mercado para confirmação dos preços vigentes no mercado e, inclusive, propor a revisão dos preços registrados mediante aplicação de índices diferentes dos apresentados pelo PROPONENTE VENCEDOR.
SUBCLÁUSULA QUARTA - A não aceitação da revisão/realinhamento dos preços por parte da UEM, quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR, poderá implicar em sua exclusão no respectivo Item deste registro de preços.
SUBCLÁUSULA QUINTA - A não aceitação da revisão/realinhamento dos preços por parte do PROPONENTE VENCEDOR, quando proposto pela UEM, igualmente, implicará na sua exclusão no respectivo item deste registro de preços.
SUBCLÁUSULA SEXTA - Não serão acolhidos pedidos de revisão de preços sem decurso de um prazo mínimo de 90 (noventa) dias de vigência desta ata e/ou da última alteração realizada.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
CLÁUSULA 9ª - DA SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS PREÇOS
Os preços registrados poderão ser suspensos ou cancelados nos seguintes casos:
1. pela UEM, quando for por ela julgado que o prestador de serviços esteja definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços ou pela não observância das normas legais ou editalícias;
2. pelo PROPONENTE VENCEDOR, quando mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação e devidamente aceita pela UEM, nos termos legais;
3. por relevante interesse da UEM, devidamente justificado;
4. por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do PROPONENTE VENCEDOR, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições de mercado.
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Enquanto perdurar a suspensão ou cancelamento dos preços, poderão ser realizadas, a critério da UEM, novas licitações para aquisição dos serviços constantes desta ata.
CLÁUSULA 10ª – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pelo descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações estabelecidas neste edital, são cabíveis as seguintes sanções administrativas:
1. Advertência;
2. Multa;
3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a UEM, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a UEM, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para aplicação das sanções administrativas, a UEM levará em consideração a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos e a reincidência na prática do ato, apurados mediante processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme a seguir:
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A sanção administrativa de advertência será aplicada por escrito e destinada às condutas que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e de contratação.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A sanção administrativa de multa será aplicada por inexecução total ou parcial da obrigação, inclusive, por atraso injustificado, sujeitando o inadimplente à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, observando-se os seguintes limites:
1. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda, se for o caso, na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor do contrato para cada dia subsequente ao trigésimo dia referido na alínea anterior.
SUBCLÁUSULA QUARTA – Na hipótese da sanção de multa, serão adotados os seguintes procedimentos:
a) Entregues os serviços com atraso, a UEM suspenderá o pagamento da respectiva nota fiscal até a apuração das causas que ensejaram o fato e avaliará quanto à aplicabilidade ou não da pena de multa.
b) A multa será descontada diretamente do pagamento da nota fiscal, caso ainda não paga ou, ainda, cobrada mediante procedimento administrativo ou judicial, conforme o caso.
c) A aplicação da multa a que se refere este item não impede que a UEM rescinda esta ata e aplique as demais sanções previstas na legislação pertinente.
d) As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá ao proponente vencedor da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
SUBCLÁUSULA QUINTA - Constituem-se motivo para cancelamento da Ata de Registro de Preços: a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.
SUBCLÁUSULA SEXTA - A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a UEM serão aplicadas nas hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos do art. 154 da Lei Estadual n°
15.608/07.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A sanção administrativa de declaração de inidoneidade será aplicada nas hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos do art. 156 da Lei Estadual n° 15.608/07.
CLÁUSULA 11ª – DA LEGISLAÇÃO
Aplica-se à presente ata, bem como aos casos omissos, no que couber, as disposições da Lei Estadual nº 15.608/07, Resolução n° 004/2008-CAD, Decreto Estadual nº 2.391/ 08, Lei Federal n° 8.666/93, Lei Complementar n° 12 3/2006 alterada pela Lei Complementar Federal Nº 147/2014, de 07.08.2014 e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA 12ª – DA ELEIÇÃO DE FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, como o competente para dirimir todas as questões decorrentes da execução desta ata, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente ata de registro de preços em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Maringá, 20 de julho de 2015.
...
Maria Helena Ambrosio Rodrigues UEM
...
José Maria Abreu GESTOR
...
Deoclécio Duarte Duma Empreendimentos Ltda.
PROPONENTE VENCEDOR
