CONCURSO PÚBLICO
( Ao abrigo dos artº. 130º. a 154º. do decreto-lei nº. 18/2008 de 29/01)
Construção do Quartel
Dos
Bombeiros Voluntários da Lourinhã”
Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã”
INDÍCE GERAL
Peças escritas Programa de procedimento Caderno de encargos - Cláusulas gerais - Cláusulas técnicas - Execução dos trabalhosPSS – Plano de segurança e saúde MDJ – Memória descritiva e justificativa Medições
Mapa de Quantidades Peças desenhadas
PROGRAMA DE PROCEDIMENTO
ÍNDICE
1. Identificação do concurso 2. Entidade adjudicante
3. Órgão com competência para contratar 4. Tipo de procedimento
5. Prestação de esclarecimentos 6. Documentos de habilitação
7. Prazo para apresentação dos documentos de habilitação 8. Documentos da proposta
9. Documentos não submetidos à concorrência pelo caderno de encargos 10. Modo de apresentação dos documentos
11. Propostas variantes
12. Prazo para apresentação das propostas 13. Acto Público do Concurso
14. Prazo de validade das propostas 15. Critérios de adjudicação das propostas 16. Modo de prestação da caução
17. Valor da caução
18. Possibilidade de ajuste directo nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 27º do D.L. 18/2008, de 29 de Janeiro
19. Valor a partir do qual é considerado preço anormalmente baixo 20. Agrupamentos
21. Idoneidade dos concorrentes 22. Legislação aplicável
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO
1.1 - O presente programa de procedimento, integra o processo do concurso público para a empreitada de “Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã” e encontra-se patente na Secretaria dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã, sita na Praça Coronel António Maria Batista – 2530-125 Lourinhã, onde pode ser examinado, durante as horas de expediente, desde a data da publicação do anúncio até ao termo do prazo fixado para apresentação das propostas.
1.2 – O processo do concurso é constituído pelas peças indicadas no índice geral.
1.3 – As peças do concurso (programa de procedimento, caderno de encargos, PSS, MDJ, mapa de trabalhos e peças desenhadas) em formato digital serão integralmente disponibilizadas mediante o pagamento de 25,00 €.
2. ENTIDADE ADJUDICANTE
2.1 - A entidade adjudicante é Associação dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã, a quem deverão ser apresentados, por escrito, dentro do primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, as reclamações e pedidos de esclarecimento de quaisquer dúvidas surgidas na interpretação das peças patenteadas.
3. ORGÃO COM COMPETÊNCIA PARA CONTRATAR
3.1 – A decisão de contratar compete à Associação dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã.
4. TIPO DE PROCEDIMENTO
4.1 – O procedimento adoptado será o concurso público, nos termos da línea b) do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de Janeiro.
5. PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
5.1 - Os esclarecimentos a que se refere o número 2.1 serão prestados, por escrito, até ao fim do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas. A falta de resposta até esta data poderá justificar a prorrogação por período adequado, do prazo para apresentação das propostas, desde que requerido por qualquer interessado.
5.2 - Simultaneamente com a comunicação dos esclarecimentos ao concorrente que os solicitou, juntar-se-á cópia dos mesmos às peças patententeadas em concurso e publicar-se-á imediatamente aviso nos termos do disposto no artigo 64º, nº 4 do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de Janeiro, advertindo os interessados da sua existência e dessa junção.
5.3 – Os esclarecimentos e as rectificações referidos nos nºs 5.1 e 5.2 fazem parte integrante das peças do procedimento e prevalecem sobre estas em caso de divergência.
6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1 – O adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação:
a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II do C.C.P. e do qual faz parte integrante;
b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55º do C.C.P.
6.2 – O adjudicatário, para além dos documentos referidos no número anterior, deve também apresentar os alvarás ou os títulos de registo emitidos pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., contendo a 1ª. Sub-categoria da 1ª. Categoria na classe correspondente ao valor da proposta, a 4ª, 5ª, 6ª e 8ª categorias da 1ª. Categoria, a 1ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 12ª.
Sub-categoria da 4ª. Categoria e a 2ª e 11ª Sub-Sub-categorias da 5ª Sub-categoria nas classes
correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem.
6.3 – Para efeitos da verificação das habilitações referidas no número anterior, o adjudicatário pode apresentar alvarás ou títulos de registo da titularidade de subcontratados, desde que acompanhados de declaração através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a executar os trabalhos correspondentes às habilitações deles constantes.
6.4 – No caso do adjudicatário, ou um sub-contratado, não serem possuidores do alvará ou do título de registo, previstos nos pontos anteriores, deverá apresentar uma declaração emitida pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., conforme alínea a) do nº 5 do art. 81º do C.C.P.
7. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
No prazo máximo de 10 dias úteis, o adjudicatário deve apresentar os documentos previstos no ponto 6, incluindo comprovativo da prestação da caução.
8. DOCUMENTOS DA PROPOSTA
8.1 - Com a proposta, os concorrentes deverão entregar os seguintes documentos:
a) Declaração “Anexo I” ao presente Programa de Concurso, conforme alínea a) do nº 1 do artigo 57º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar.
Caso a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, a declaração deve ser assinada pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respectivos representantes;
b) Documento que contenha esclarecimentos justificativos da apresentação de preço anormalmente baixo, caso esse preço resulte, directa ou indirectamente, das peças do procedimento (se aplicável);
d) Lista de preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de execução;
e) Plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro;
c) Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra e do estaleiro;
d) Documento indicando o valor global da proposta com exclusão do IVA, bem como os preços parciais dos trabalhos que se propõe executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos titulos de registo ou nas declarações emitidas pelo Instituto da Construção Imobiliária, I.P., nos termos do disposto na alínea a) do nº 5 do artº 81º para efeitos da verificação da conformidade desses preços com a classe daquelas habilitações.
No caso dos agrupamentos, deverão, para o efeito, indicar na proposta os preços parciais dos trabalhos que cada um dos seus membros se porpõe executar.
9. DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À CONCORRÊNCIA PELO CADERNO DE ENCARGOS
(Não Aplicável)
10. MODO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
10.1 – Os documentos são obrigatoriamente redigidos na língua portuguesa. Porém, quando, pela sua própria natureza ou origem, estiverem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acompanhar de um dos seguintes documentos:
a) Tradução devidamente legalizada;
b) Tradução não legalizada mas acompanhada de declaração do concorrente nos termos da qual este declare aceitar a prevalência dessa tradução não legalizada, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.
10.2 – Os documentos que constituem a proposta são apresentados em suporte de papel, devendo as quantidades de trabalho com os respectivos valores unitários serem apresentados, igualmente em suporte digital (CD).
10.3 – Os documentos que constituem a proposta serão encerrados em invólucro opaco e fechado, no rosto do qual deve ser escrita a palavra «Proposta», indicando-se o nome ou denominação social do concorrente, ou, se for o caso, dos membros do agrupamento concorrente, e a designação do contrato a celebrar.
10.4 – O invólucro que contem os documentos que constituem a proposta pode ser entregue directamente ou enviado por correio registado, devendo, em qualquer caso, a recepção ocorrer dentro do prazo e no local fixados para a apresentação das propostas.
11. PROPOSTAS VARIANTES
11.2 – São variantes as propostas que, relativamente a um ou mais aspectos da execução do contrato a celebrar, contenham atributos que digam respeito a condições contratuais alternativas nos termos expressamente admitidos pelo caderno de encargos.
11.3 – Nos casos em que o programa de procediemtno permita a apresentação de propostas variantes, os concorrentes são obrigados a apresentar proposta base.
11.4 – Quando respeitem a aspectos de execução do contrato a celebrar que se encontrem submetidos à concorrência pelo caderno de encargos para efeitos da apresentação de propostas base, as alternativas referidas no nº 9.2 só podem ser admitidas fora dos limites daquela concorrência.
11.5 – Quando o caderno de encargos admita condições contratuais alternativas nos termos do disposto no nº 9.2, proposta base é aquela que não as apresenta.
11.6 – A exclusão da proposta base implica, necessariamente a exclusão das propostas variantes apresentadas pelo mesmo concorrente.
11.7 – Nos casos em que o programa de procedimento não permita a apresentação de propostas variantes, cada concorrente só pode apresentar uma única proposta.
12. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
12.1 - As propostas serão entregues, de acordo com o ponto nº 10, até às 16h00 do 45º. dia (incluindo na contagem, sábados, domingos e feriados), sendo este prazo contado a partir do dia do envio do anúncio para publicação no Diário da República, pelos concorrentes ou seus representantes, no seguinte local: Sector de Concurso da Divisão Administrativa da Câmara Municipal da Lourinhã, Edifício dos Paços do Concelho -Praça José Máximo da Costa-2534-500 Lourinhã.
13. ACTO PÚBLICO DO CONCURSO
13.1 - O acto do concurso é público, terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal da Lourinhã, sito no Edifício dos Paços do Concelho-Praça José Máximo da Costa– 2534-500 Lourinhã e realizar-se-á pelas 10,00 horas, do primeiro dia útil seguinte ao termo de entrega das propostas.
13.2 – À sessão do acto público pode assistir qualquer interessado, mas nele apenas podem intervir os concorrentes e os seus representantes, desde que devidamente credenciados.
13.3 – Os concorrentes, bem como os seus representantes podem, durante a sessão do acto público, examinar os documentos apresentados no prazo fixado pelo Júri e reclamar da lista de concorrentes nos termos do artigo 12º do Decreto Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.
14.1 – Decorrido o prazo de 66 dias, contados da data do termo do prazo fixado para apresentação das propostas, cessa, para os concorrentes que não hajam recebido comunicação de lhes haver sido adjudicada a empreitada, a obrigação de manter as respectivas propostas.
15. CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO DAS PROPOSTAS
15.1 – O Critério de Adjudicação é o do preço Mais Baixo
16. MODO DE PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO
16.1 - A caução é prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-caução.
16.2 - O depósito em dinheiro ou títulos é efectuado em Portugal, em qualquer instituição de crédito, à ordem do Associação dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã.
16.3 - Quando o depósito for efectuado em títulos, estes devem ser avaliados pelo respectivo valor nominal, salvo se, nos últimos três meses, a média da cotação na Bolsa de Valores ficar abaixo do par, caso em que a avaliação é feita em 90% dessa média.
16.4 - Se o adjudicatário prestar a caução mediante garantia bancária, deve apresentar um documento pelo qual um estabelecimento bancário legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor da caução, o imediato pagamento de quaisquer importâncias exigidas pela entidade
adjudicante em virtude do incumprimento de quaisquer obrigações a que a garantia respeita.
16.5 - Tratando-se de seguro-caução, o adjudicatário deve apresentar apólice pela qual uma entidade legalmente autorizada a realizar esse seguro assuma, até ao limite do valor da caução, o encargo de satisfazer de imediato quaisquer importâncias exigidas pela entidade adjudicante, em
virtude de incumprimento de quaisquer obrigações a que o seguro respeita.
16.6 - Das condições da garantia bancária ou da apólice de seguro-caução não pode, em caso algum, resultar uma diminuição das garantias da entidade adjudicante, nos moldes em que são asseguradas pelas outras formas admitidas, de prestação da caução.
16.7 - Todas as despesas derivadas da prestação da caução são da responsabilidade do adjudicatário.
17. VALOR DA CAUÇÃO
17.1 – O valor da caução será de 5% do preço contratual.
17.2 – Quando o preço total resultante da proposta adjudicada seja considerada anormalmente baixo, o valor da caução a prestar pelo adjudicatário é de 10% do preço contratual.
18. POSSIBILIDADE DE AJUSTE DIRECTO NOS TERMOS DA ALÍNEA A) DO Nº 1 DO ARTIGO 27º DO C.C.P., APROVADO PELO D.L. 18/2008, DE 29 DE JANEIRO
18.1 – Não se aplica
19. VALOR A PARTIR DO QUAL É CONSIDERADO PREÇO ANORMALMENTE BAIXO
19.1 – Considera-se que o preço total resultante de uma proposta é anormalmente baixo quando seja 40% ou mais inferior ao preço base.
20. AGRUPAMENTOS
20.1 – Podem ser concorrentes agrupamentos de pessoas singulares ou colectivas, qualquer que seja a actividade por elas exercida, sem que entre as mesmas exista qualquer modalidade jurídica de associação.
20.2 – Os membros de um agrupamento concorrente não podem ser concorrentes no mesmo procedimento, nem integrar outro agrupamento concorrente.
20.3 – Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente responsáveis, perante a entidade adjudicante, pela manutenção da proposta.
20.4 - Em caso de adjudicação da empreitada, todos os membros do agrupamento concorrente, e apenas estes, associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo em regime de responsabilidade solidária, nos termos do D.L. nº 231/81 de 28 de Julho ou em associação complementar de empresas nos termos do D.L. nº 430/73 de 25 de Agosto.
21. IDONEIDADE DOS CONCORRENTES
21.1 – Os concorrentes relativamente aos quais se verifique alguma das situações referidas no artigo 55º do C.C.P. aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro, são excluídos do concurso.
22. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
22.1 - Em tudo o omisso no presente programa de procedimento observar-se-ão os restantes documentos do processo de concurso, bem como o disposto no C.C.P. aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro e restante legislação aplicável.
ANEXO I
[a que se refere a alínea a) do nº 1 artigo 57º]
1 - …(nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de (1) … (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de … (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.
2 – Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo (3):
a) … b)…
3 – Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa em vigor.
4 – Mais declara, sob compromisso de honra, que:
a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análogo, nem tem o respectivo processo pendente;
b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional (5)] (6);
c) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (7) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (8)] (9);
d) Tem a sua situação regularizada relativamente contribuições para a segurança social em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (10);
e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual ses situe o seu estabelecimento principal) (11); f) Não foi objecto de aplicação de sanção acessória prevista na alínea e) do nº 1 do artigo
21º do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45º da Lei nº 18/2003, de 11 de Junho, e no nº 1 do artigo 460º do Código dos Contratos Públicos (12);
g) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do nº 1 do artigo 627º do Código do Trabalho (13);
h) Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita, ao pagamento de impostos e contribuições para
a segurança social, não declarada nos termos e normas que imponham essa obrigação, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o se estabelecimento principal) (14);
i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (15) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram objecto condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17):
i) Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no nº 1 do artigo 2º da Acção Comum nº 98/773/JAI, do Conselho;
ii) Corrupção, na acepção do artigo 3º do Acto do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do nº 1 do artigo 3º da Acção Comum nº 98/742/JAI, do Conselho;
iii) Fraude, na acepção do artigo 1º da Convenção relativa à Protecção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;
iv) Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1º da directiva nº 91/308/CEE, do conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais;
j) Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, acessória ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento.
5 – O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
6 – Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81º do Código dos contratos Públicos a apresentar a declaração que constitui o anexo II do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do nº 4 desta declaração.
7 – O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas colectivas.
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». (3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos
do disposto nas alíneas b), c) e d) do nº 1 e nos nºs 2 e 3 do artigo 57º (4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. (7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. (10) Declarar consoante a situação.
(11) Declarar consoante a situação.
(12) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. (13) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. (14) Declarar consoante a situação.
(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. (16) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. (18) Nos termos do disposto nos nºs 4 e 5 do artigo 57º
MODELO DE GUIA DE DEPÓSITO
Esc.: ...$...
Vai ..., residente (ou com escritório) em ..., na ... depositar na ... (sede, filial, agência ou delegação) da ... (instituição) a quantia de...(por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou representada por) ..., como caução exigida para a empreitada de ..., para efeitos do disposto do artigo 88º e seguintes do Decreto-Lei nº 18/2009, de 29 de Janeiro. Este depósito fica à ordem de...(entidade), a quem deve ser remetido o respectivo conhecimento.
Data ... Assinatura ...
MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA
O Banco ..., com sede em ..., matriculado na Conservatória do registo Comercial de ..., com o capital social de ..., presta a favor de ..., garantia autónoma, à primeira solicitação, no valor de ..., correspondente a ... (percentagem), destinado a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações que ... (empresa adjudicatária) assumirá no contrato que com ela a ... (dono da obra) vai outorgar e que tem por objecto ... (designação da empreitada), regulado nos termos da legislação aplicável (Decreto – Lei n.º 18/2009, de 29 de Janeiro).
O Banco obriga-se a pagar aquela quantia à primeira solicitação da .... (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações que ... (empresa adjudicatária) assume com a celebração do respectivo contrato.
O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja realizado, contar-se-ão juros moratórios à taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operações activas, sem prejuízo de execução imediata da dívida assumida por este.
A presente garantia bancária autónoma não pode em qualquer circunstância ser denunciada, mantendo-se em vigor até á sua extinção, nos termos previstos na legislação aplicável ( Decreto – Lei n.º 18/2009, de 29 de Janeiro ).
Data... Assinaturas...
MODELO DE SEGURO – CAUÇÃO À PRIMEIRA SOLICITAÇÃO
A companhia de seguros ..., com sede em ..., matriculada na Conservatória do Registo Comercial de ..., com o capital social de ...., presta favor de ... (dono da obra) e ao abrigo de contrato de seguro - caução celebrado com ... (tomador do seguro), garantia à primeira solicitação, no valor de ..., correspondente a ... (percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações que ... (empresa adjudicatária) assumirá no contrato que com ela a ... (dono da obra) vai outorgar e que tem por objecto ... (designação da empreitada) regulado nos termos da legislação aplicável (Decreto – Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro).
A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias úteis seguintes à primeira solicitação da ... (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações que ... (empresa adjudicatária) assume com a celebração do respectivo contrato.
A companhia de seguros não pode opor à ... (dono da obra) quaisquer excepções relativas ao contrato de seguro – caução celebrado entre esta e o tomador do seguro.
A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser revogada ou denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção ou cancelamento, nos termos previstos na legislação aplicável (Decreto – Lei n.º 18/2009, de 29 de Janeiro).
Data... Assinaturas...
