CADERNO DE ENCARGOS PROJETO EXECUTIVO. Rede de Dados do Laboratório do ISEE UNIFEI ITAJUBÁ

(1)

Ministério da Educação e do Desporto UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ Criada pela Lei 10.435, de 24 de Abril de 2002

DIRETORIA DE SUPORTE A INFORMÁTICA

CADERNO

DE

ENCARGOS

PROJETO EXECUTIVO

Rede de Dados do Laboratório do ISEE

(2)

DIRETORIA DE SUPORTE A INFORMÁTICA 1.0 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este documento tem como objetivo orientar a execução de todo serviço da instalação de cabeamento estruturado, em regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra especializada.

Justificativa para contratação do serviço descrito:



Instalar o cabeamento estruturado metálico para o laboratório do Instituto de Sistema Elétricos e Energia – ISEE.

A alocação de recursos será arbitrada pelo Secretário de Planejamento.

As planilhas orçamentárias constantes neste edital são informativas, as quais serão utilizadas pela UNIFEI para realizar pagamentos de acordo com as medições, sendo de responsabilidade exclusiva da Contratada/Licitada quantificar de forma real esses valores, bem como as respectivas dificuldades técnicas dos trabalhos.

Os quantitativos de serviços e materiais não mencionados neste edital serão de responsabilidade das

empresas participantes do certame, cujos cálculos deverão estar de acordo com as necessidades

envolvidas.

Fica entendido também que o Projeto de Redes, Caderno de Encargos e Planilhas são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido.

Todos os casos omissos neste Edital deverão ser tratados com a fiscalização, não se responsabilizando a UNIFEI por serviços extras executados sem autorização expressa da fiscalização.

O serviço do cabeamento estruturado metálico compreende:

Serviço do backbone

 Fornecer e instalar aproximadamente 12 metros de eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica chapa 14 na dimensão de 100x50 mm com tampa e todos os acessórios necessários (como curvas, emendas, suportes e parafusos de fixação, abraçadeira). A instalação da eletrocalha deve ser feita na parede conforme Anexo 4 - Instalação das eletrocalhas (de acordo com o Projeto de Redes).  Realizar a passagem dos cabos de rede categoria 6 blindados existentes na eletrocalha conforme

Anexo 4 - Instalação das eletrocalhas (de acordo com o Projeto de Redes). A acomodação dos

cabos deve ser realizada com cuidado pois os mesmos já estão crimpados na caixa de sobrepor. Caso ocorra algum dano, os mesmos deverão ser reparados.

 Realocar o rack existente na sala para o local conforme mostra o Anexo 4 - Instalação das

eletrocalhas (de acordo com o Projeto de Redes).

Serviço de cabeamento estruturado do laboratório de computação do ISEE

 Fornecer e instalar aproximadamente 4 metros de eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica chapa 14 na dimensão de 100x50 mm com tampa e todos os acessórios necessários (como curvas, emendas, suportes e parafusos de fixação, abraçadeira). A instalação da eletrocalha deve ser feita na parede conforme Anexo 4 - Instalação das eletrocalhas (de acordo com o

Projeto de Redes).

 Fornecer e instalar aproximadamente 30 metros de eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica chapa 14 na dimensão de 100x50 mm com tampa e todos os acessórios necessários (como curvas, emendas, suportes e parafusos de fixação, abraçadeira). A instalação da eletrocalha deve ser feita na parede conforme Anexo 4 - Instalação das eletrocalhas (de acordo com o

Projeto de Redes).

 Fornecer e instalar aproximadamente 32 metros de eletroduto galvanizado de 1.¼” e todos os acessórios necessários (como curvas, emendas, suportes e parafusos de fixação, abraçadeira).

(3)

A instalação do eletroduto deve ser feita nas mesas conforme Anexo 4 - Instalação das

eletrocalhas (de acordo com o Projeto de Redes).

 Fornecer e instalar 21 conduletes galvanizados de 1’’ com tampa para 2 keystones jack (conector M8V ou conector RJ45 fêmea) e todos os acessórios necessários. Além disso, será necessário fornecer e instalar uma caixa de derivação em alumínio do tipo T de 1 ¼’’ com tampa cega e todos os acessórios entre o eletroduto de 1 ¼’’ e o condulete de 1’’. No total, serão necessários 20 caixas de derivação. Deverão ser instalados 2 conduletes, um de 1’’ e outro de 1 ¼’’ em cada mesa (com exceção do PT01 que será instalado somente o condulete de 1’’ na eletrocalha) conforme Anexo 4 - Instalação das eletrocalhas (de acordo com o Projeto de

Redes).

 Fornecer aproximadamente 1040 metros de cabo de rede categoria 6 e realizar a passagem do cabeamento. Os cabos devem interligar o patch panel (dentro do rack) com os pontos de rede (conduletes) instalados nas mesas do laboratório. A ocupação dos cabos na eletrocalha e no eletroduto deve estar de acordo com o Anexo 5 - Ocupação do cabo de rede categoria 6 em

eletrocalha e eletroduto (de acordo com o Projeto de Redes). A passagem dos cabos de

rede deve respeitar a ordem conforme consta no Anexo 6- Mapeamento dos pontos de rede

(de acordo com o Projeto de Redes).

 Fornecer e instalar no rack 2 patch panels, 4 organizadores de cabos, 4 tampas cega e 1 régua de energia utilizando parafusos com porca gaiola. O layout dos equipamentos dentro do rack deve estar de acordo com o Anexo 7 - Layout da instalação dos equipamentos no rack (de

acordo com o Projeto de Redes).

 Fornecer 41 keystone jacks (conector M8V ou conector RJ45 fêmea).

 Realizar a crimpagem dos cabos de rede nos patch panels e nas tomadas da área de trabalho (ponto de rede para cada computador). A crimpagem deve seguir o padrão T568A e respeitar a ordem de conectorização conforme Anexo 8 - Conectorização do patch panel no rack do

LCISEE (de acordo com o Projeto de Redes).

 Fornecer 90 patch cords categoria 6 de 1,5m e instalá-los no rack. Este serviço deve estar de acordo com o Anexo 8 - Conectorização do patch panel no rack do LCISEE (de acordo com

o Projeto de Redes) e Anexo 9 - Conectorização dos links no rack do LCISEE (de acordo com o Projeto de Redes). Os demais patch cords deverão estar disponíveis para utilização nas

áreas de trabalho e demais equipamentos.

 Realizar a identificação com uso de etiquetas resistentes à ação do tempo/umidade nas tomadas de rede da área de trabalho e nos racks. A identificação para as tomadas de rede da área de trabalho e nos patch panels tem o seguinte formato: xS-Ny

 x: Número que identifica o pavimento de origem;  S: Letra que identifica o rack do andar x;

 N: Letra que identifica o patch panel;

 y: Número que identifica a posição do ponto no patch panel.

 A identificação dos equipamentos no rack deve estar de acordo com o Anexo 10 - Identificação

nos equipamentos do rack do LCISEE (conforme o Projeto de Redes). A identificação dos

pontos de rede nas tomadas de rede da área de trabalho e nos patch panels deve estar de acordo com o Anexo 11 - Identificação dos pontos de rede nas tomadas de trabalho (de

acordo com o Projeto de Redes).

 Realizar testes de certificação do cabeamento estruturado apresentando o relatório da certificação impresso. Os testes devem ser executados em todos os pontos instalados no cabeamento estruturado objeto deste documento e ter passado em todas as medidas dos testes,

(4)

de acordo com os valores mínimos especificados para a performance e categoria dos produtos especificados neste documento.

 Deverão ser fornecidos abraçadeiras de nylon, abraçadeiras de velcros e demais materiais necessários para a perfeita execução do projeto sem ônus para a UNIFEI.

Observação: Em qualquer caso, evitar sempre o aperto excessivo na amarração, para não haver

estrangulamento dos cabos.

 Os cabos instalados devem ser presos nas eletrocalhas, preferencialmente através de velcro, podendo ser aceito solução de amarração similar.

 O restante do material deverá ser entregue no Suporte T.I. ISEE após a finalização da obra para futuras manutenções.

 A empresa deverá apresentar o relatório da certificação impresso, assinado e entregar ao Suporte TI – ISEE/IESTI.

Deverá ser fornecida a garantia sobre os serviços executados por no mínimo 1 ano após a finalização do projeto.

Os desenhos e os respectivos detalhes do projeto são partes integrantes desta especificação. Em caso de dúvida quanto a interpretação dos desenhos deverá ser consultada a fiscalização.

Em caso de divergência entre cotas de desenhos e medidas in loco, prevalecerão as medidas in loco, sendo que, a Contratada responsabilizar-se-á inteiramente pela sua verificação no local.

Caberá à Contratada determinar os processos construtivos a serem utilizados para realização dos trabalhos, entretanto deverá constantemente efetuar intercâmbio de informações junto a fiscalização da UNIFEI para refinamento de detalhes técnico/executivos.

O projeto de redes – integrante deste documento – deverá ser seguido criteriosamente, sendo que, se necessário alguma mudança, deverá ser autorizada formalmente pela UNIFEI juntamente com o projetista.

Toda e qualquer dúvida que venha a persistir relativa as especificações de serviços/materiais e/ou projeto deverá ser objeto de consulta prévia para os devidos esclarecimento pela UNIFEI.

Toda e qualquer alteração que se faça necessária ou que seja pleiteada pela Contratada deve ser apresentada formalmente à UNIFEI devidamente justificada e acompanhada de estudo comparativo de custos e prazo de execução.

1.2 - DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS RACKS

O rack de 12U deverá ser instalado pela empresa. Nesse rack, a empresa deverá fornecer e instalar os patch panels, organizadores de cabos, tampas cegas, régua de energia. Além disso, deverá instalar no rack os switches. Vale ressaltar que o rack e os switches serão fornecidos pela UNIFEI.

Para a distribuição dos equipamentos no rack ver o Anexo 7 - Layout da instalação dos

equipamentos no rack (de acordo com o Projeto de Redes).

Para a identificação dos equipamentos no rack ver Anexo 10 - Identificação nos equipamentos do

rack do LCISEE (de acordo com o Projeto de Redes).

No rack serão instalados 2 switches, 4 organizadores de cabos, 4 tampas cegas, 2 patch panels e 1 régua de energia.

Para fixação desses equipamentos no rack deverá ser utilizado parafusos com porca gaiola.

1.3 - CONEXÃO DOS SWITCHES

A conexão entre o switch de borda principal do Prédio da Elétrica (caixa de sobrepor) e os switches

SW-LCISSEI-WORK01, SW-LCISSEI-WORK 02 será feita por patch cord CAT. 6 blindado. 1.4 - CABEAMENTO ESTRUTURADO

Todo o cabeamento originado dos switches de distribuição sairá por perfilado metálico/eletrocallha/ eletroduto, de dimensões apropriadas para acomodar todos os cabos, e se estenderá aos pontos identificados no Anexo 6- Mapeamento dos pontos de rede (de acordo com o Projeto de Redes)., totalizando, 41 pontos de rede.

(5)

A empresa contratada deverá fornecer todo o material necessário, realizar a passagem e conectorização dos cabos e identificar o sistema de cabeamento estruturado no laboratório. Todo o serviço deverá seguir as recomendações do Projeto de Redes.

Para realizar o projeto, as empresas interessadas no certame, se desejarem, podem realizar uma visita

técnica, acompanhado por servidor designado para esse fim, para conhecer o local onde será realizado

o serviço.

A empresa ganhadora do certame, caso não tenha feito a visita técnica, não poderá alegar

desconhecimento das características e condições do local, como forma de modificação de qualquer valor ou condições do projeto.

Os materiais e mão de obra estimados para elaboração da rede física interna do prédio estão descritos na planilha de custos.

Todo material que se fizer necessário para o projeto, e que não estiver previsto nas planilhas, deverá ser fornecido pela empresa vencedora, sem ônus para a UNIFEI.

Em todos os locais supracitados a empresa deverá entregar a obra sem nenhum dano aos bens e prédio da instituição, reparando-os e fazendo pequenos acabamentos de ordem civil, caso venham a ocorrer.

2. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega de todos os serviços citados no presente documento será de, no máximo, 63 dias, a contar do 10º dia útil subsequente ao recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo fiscal do contrato.

3. DA VISTORIA

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a licitada, se desejar, poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:30 às 11:30 horas ou das 13:30 às 16:30 horas. O agendamento pode ser efetuado previamente pelo telefone (35)3629-1671 ou (35)3629-1674 com os servidores João Francisco e Helaine.

Para a vistoria, a licitada ou o seu representante deverá estar devidamente identificado.

A vistoria não é obrigatória, e nem condição de habilitação, porém, a licitada não poderá alegar qualquer desconhecimento no indevido dimensionamento de sua proposta, dos locais da realização dos serviços e suas peculiaridades, cabendo-lhe toda responsabilidade quanto aos valores ofertados e não podendo eximir das obrigações assumidas em consequência do presente certame.

4 - CRONOGRAMA

Uma vez contratada, a empresa deverá elaborar e submeter à Fiscalização da UNIFEI, para aprovação, os cronogramas de suprimento de materiais e mão de obra, visando com isto garantir que a obra não sofra atrasos devido a estes fatores. Os materiais devem ser lançados no cronograma “postos em obra executada”, ou montados/instalados, no caso de fabricação e/ou transporte dos mesmos.

Juntamente com estes cronogramas, a Contratada deverá apresentar um plano de trabalho onde estarão inclusas todas as providências que serão tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando etapa por etapa, tais quais os recursos (maquinário, tecnologia e pessoal) que serão empregados. A apresentação por parte da empresa, do cronograma físico-financeiro da obra, indicará as medições e as respectivas datas para pagamentos, não podendo ultrapassar os prazos estabelecidos em contrato.

5 - MATERIAIS

Todos os materiais aplicados na obra serão novos e de boa qualidade conforme especificado em Planilhas, Projeto e/ou Caderno de Encargos. E no caso de não estarem especificados, os mesmos deverão ser apresentados previamente à UNIFEI que os aprovará ou não, registrando o fato no diário

de obras. Todos os materiais fora de especificações técnicas, de má qualidade e em desacordo com o

Edital serão recusados pela fiscalização independente de aviso ou notificação. Em caso de dúvida quanto ao uso do material, solicitar à fiscalização da obra a sua aprovação antecipadamente.

Para comprovação do atendimento às especificações, no que tange aos materiais empregados, a Contratada deverá apresentar os resultados dos ensaios preconizados por Normas e Especificações da ABNT e/ou as notas fiscais de compra.

(6)

No caso de dúvida para a aprovação ou recebimento de materiais, a UNIFEI poderá exigir às expensas da Contratada que sejam feitos testes complementares, de conformidade com necessidades envolvidas.

6 - GARANTIAS

Deve ser fornecida garantia sobre o serviço executado por, no mínimo, 1 ano após a finalização e entrega da obra. Todos os equipamentos/materiais a substituí-los imediatamente, se necessário, dentro de suas respectivas garantias sem ônus algum para a UNIFEI. Todos os serviços executados estarão submetidos automaticamente aos prazos de garantia estipulados em legislação pertinente. A Contratada deverá apresentar à UNIFEI, para arquivo, todos os certificados de garantia dos materiais e aparelhos instalados na obra.

7 - EPI / EPC:

É obrigatório, por parte dos instaladores, o uso de equipamentos de segurança: Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) que são de responsabilidade da empresa Contratada. A fiscalização poderá interromper, a qualquer tempo, a execução dos serviços sem ônus para a UNIFEI se constatar a falta de tais equipamentos.

Deverão ser adquiridos todos os equipamentos de proteção individual e coletivo que a legislação exige, tais como: capacete, botina, luva, máscara, avental, cinto, etc.

Não será permitido que qualquer operário exerça suas funções, dentro do local de trabalho, sem os seus EPI’S correspondentes.

A contratada deverá manter os profissionais uniformizados e com crachá de identificação durante a execução da obra. Não será permitido a entrada na portaria principal sem a identificação e fora do horário.

8 - DOCUMENTAÇÃO

A CONTRATADA deverá possuir profissional habilitado em instalações de cabeamento estruturado com vínculo empregatício com a empresa, com intuito de ser o responsável técnico pela obra. Esta comprovação poderá ser feita através de carteira de trabalho ou contrato de trabalho, devendo o mesmo ser entregue uma cópia à fiscalização.

9 - LIMPEZA

A Contratada, durante a execução da obra, deverá manter as instalações sempre limpas, removendo periodicamente todo o entulho e detritos que venham a se acumular no interior do prédio, no decorrer da execução da obra.

10 - INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO 10.A - NORMAS TÉCNICAS

O presente caderno de encargos e o projeto de redes relativo as instalações de cabeamento estruturado, adota as seguintes normas:

NBR-14565/2000 ABNT (Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada)

ANSI/TIA-568C (Define os principais conceitos do cabeamento estruturado, seus elementos, a topologia, tipos de cabos e tomadas, distâncias, testes de certificação).

ANSI/TIA-569C (Define a área ocupada pelos elementos do cabeamento estruturado, as dimensões e taxa de ocupação dos encaminhamentos e demais informações construtivas). ANSI/TIA-606A (Especifica técnicas e métodos para identificar e gerenciar a infraestrutura de telecomunicações).

10.B - CONSIDERAÇÕES

A empresa deverá manter à frente dos serviços contratados, técnico ou engenheiro, com as devidas atribuições para rede de cabeamento estruturado com experiência comprovada.

(7)

- Durante a execução dos serviços, a UNIFEI designará, no mínimo, um técnico para supervisionar o

andamento dos trabalhos;

- Os serviços deverão ser rigorosamente programados e coordenados pela licitada e será rigorosamente

supervisionado pela UNIFEI. A execução deverá ser feita dentro do horário expediente do Suporte TI

IESTI/ISEE (das 8:30 às 17:00 horas) e fora dele, se necessário e acordado previamente;

- Todas os equipamentos ou ferramentas de qualquer natureza para a execução dos serviços deverão

ser fornecidas pela empresa vencedora do certame. A UNIFEI não emprestará e nem cederá equipamentos ou ferramentas, em hipótese alguma.

- À UNIFEI caberá a fiscalização da correta execução do contrato, e o recebimento dos serviços em perfeito funcionamento.

Itajubá (MG), 21 de Março de 2016.

Cláudio Ferreira