1 PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM
Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAR PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA OBRA, AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA E DE ESPAÇO COLETIVO COM POÇO ARTESIANO NA RESEX ALTO JURUÁ - ICMBIO
ET 09/21 – BR-CI-90896-NC-RFB
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
1.1. Contratação de serviço técnico pessoa jurídica para realização de duas obras, incluindo a elaboração de projetos básico e executivo, para a construção de casa de farinha e de espaço coletivo com poço artesiano, na Reserva Extrativista Alto Juruá.
2. CONTEXTO
1.2. Esta especificação técnica será executada no âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis
da Amazônia. É um projeto financiado pelo GEF (Global Environment Facility) e está inserido dentro de um programa regional voltado especificamente para a Amazônia, envolvendo Brasil, Colômbia e Peru. O Banco Mundial é a agência implementadora do programa, apresentando como diretriz principal a visão integrada do bioma Amazônico, de modo a promover sua conectividade entre os três países integrantes. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria da Amazônia de Serviços Ambientais (SAS/MMA), é a instituição coordenadora do projeto, responsável pela supervisão, coordenação institucional e monitoramento da implementação.
1.3. O Projeto na Amazônia está alinhado com os objetivos estratégicos do GEF de
melhorar a sustentabilidade dos sistemas de áreas protegidas, reduzir as ameaças à biodiversidade, recuperar áreas degradadas, aumentar o estoque de carbono,
2
desenvolver boas práticas de manejo florestal e fortalecer políticas e planos voltados à conservação e recuperação ambiental.
1.4. A Conservação Internacional (CI-Brasil) é uma organização privada, sem fins
lucrativos, de caráter técnico-científico. Fundada em 1987, com presença em mais de 30 países distribuídos por quatro continentes. Tem como missão promover o bem-estar humano, fortalecendo a sociedade no cuidado responsável e sustentável para com a natureza, amparada em uma base sólida de ciência, parcerias e experiências de campo. A CI Brasil é a agência executora do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (PSAM) e responsável por realizar todos os processos de contratação e aquisição do projeto para os Componentes 2, 3 e 4.
3. 2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
3.1. Serviços para realização de duas obras, incluindo a elaboração de projetos básico e
executivo, para a construção de casa de farinha e de espaço coletivo com poço artesiano, na Reserva Extrativista Alto Juruá.
3.2. Os objetivos específicos são:
(i) realizar levantamento de expectativas e necessidades, junto às lideranças comunitárias e gestor da Resex Alto Juruá, relacionadas às obras, com a finalidade de adequar a proposta de projeto à demanda dos usuários;
(ii) elaborar projeto básico a ser validado pelas lideranças comunitárias e gestor da unidade de conservação
(iii) elaborar e apresentar o projeto executivo da obra, para avaliação do gestor; (iv) executar a obra, em conformidade com as especificações constantes do projeto
executivo.
4. UNIDADE DEMANDANTE
4.1. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/ Reserva Extrativista do
Alto Juruá. A presente contratação enquadra-se no Componente II (“Gestão Integrada da Paisagem”), relacionando-se à estratégias de “Apoiar desenvolvimento de sistemas produtivos sustentáveis: apoiar a estruturação de cadeias de produtos não-madeireiros, do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia, cujo objetivo de Desenvolvimento do
3 Projeto (ODP) é "expandir a área sob proteção legal e melhorar o gerenciamento de Unidades de Conservação e aumentar a área sob restauração e manejo sustentável na Amazônia brasileira".
5. ABRANGÊNCIA/LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DESTA ESPECIFICAÇÃO
5.1. As obras previstas deverão ser realizadas em área situada no interior da Reserva Extrativista do Alto Juruá.
6. ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS
6.1. Para a execução dos serviços será necessário que a contratada, realize as seguintes
atividades:
6.1.1. visita in loco à área onde serão realizadas as obras;
6.1.2. levantamento de expectativas e necessidades relacionados às obras junto a lideranças comunitárias e gestor da Reserva Extrativista do Alto Juruá, de modo a adequar a proposta de projeto à demanda dos usuários;
6.1.3. elaborar projeto básico da casa de farinha e do espaço comunitário
6.1.4. apresentar e validar projetos da casa de farinha e do espaço comunitário com as lideranças comunitárias e gestor da unidade de conservação. Com relação à casa de farinha, deve ser considerado o referencial de boas práticas de fabricação que possibilitem instalações adequadas à realidade local e assegurem a qualidade do produto e a qualidade de vida dos trabalhadores, além da proteção do meio ambiente;
6.1.5. apresentar o projeto executivo das obras, para avaliação do gestor da unidade de conservação;
6.1.6. adquirir os materiais necessários à consecução das obras e entregá-los no local de execução, acondicionando-os de maneira tecnicamente adequada. A contratada será responsável pela guarda dos materiais;
6.1.7. executar as obras em conformidade com as especificações definidas no projeto executivo e em consonância com o cronograma previsto, observando as recomendações aplicáveis, de caráter protetivo e preventivo, para mitigar os riscos da pandemia do coronavírus (Covid-19).
4 7. PRODUTOS ESPERADOS
7.1. Produto 1. Plano de Trabalho, contendo, no mínimo:
7.2. Metodologia, estratégias e atividades para cumprimento do objeto, em conformidade com as descrições desta ET;
7.3. Etapas e cronograma de execução;
7.4. Composição da equipe técnica e sua vinculação com o Contrato;
7.5. Detalhamento do protocolo a ser observado pela contratada para a realização de todas as atividades a serem executadas, de modo a serem atendidas as recomendações protetivas e preventivas para mitigar os riscos da pandemia do coronavírus (Covid-19).
7.6. Produto 2. Relatório de visita à área destinada à edificação e de consulta a lideranças comunitárias e gestor da Reserva Extrativista do Alto Juruá, contendo o plano (programa) de necessidades e estudo conceitual que deve ser elaborado a partir do levantamento de expectativas e necessidades dos projetos levantados pelos usuários (população consultada). O produto deve discriminar, no levantamento das necessidades, os requisitos das edificações, a área de localização e a restrições legais, ambientais e sociais;
7.7. Produto 3. Projeto básico das obras concluído e aprovado. No tocante à casa de farinha, devem ser observadas boas práticas de fabricação que possibilitem instalações adequadas à realidade local e assegurem a qualidade do produto, bem como a qualidade de vida dos trabalhadores, além da proteção do meio ambiente;
7.8. Produto 4. Projeto executivo das obras concluído e aprovado. O documento deve conter os elementos necessários à realização do empreendimento com nível máximo de detalhamento de todas as suas etapas;
7.9. Produto 5. Relatório da implantação do canteiro de obras construído. O documento deve apresentar o avanço da implantação do canteiro de obras, acompanhado de registro fotográfico e materiais necessários à execução dos serviços adquiridos, entregues no local de realização e devidamente acondicionados em canteiro;
5 7.10. Produto 6. Relatório de Finalização das Obras: O relatório deve conter a descrição das obras realizadas e concluídas, com o registro fotográfico das instalações, e o relatório da inspeção da obra para recebimento definitivo. Quanto às obras, deverão atender parâmetros de “construção sustentável”. O espaço coletivo deve contar com cozinha e banheiros em alvenaria, além de fossa séptica, alojamento e área para reunião construídos em madeira. Tanto o espaço coletivo quanto a casa de farinha devem ser contemplados com fornecimento de água potável, por meio de sistema de poço artesiano, bomba e caixas d’água. A contratada deve manter Diário de Obra.
8. INSUMOS DISPONÍVEIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. O ICMBio, por meio do gestor da unidade de conservação, irá mobilizar as lideranças comunitárias e articular resposta à consulta preliminar quanto às obras, além de se manifestar quanto ao projeto básico e ao projeto executivo, e de lhe competir a manifestação técnica quanto à viabilidade de aprovação dos produtos contratados. 8.2. O ICMBio providenciará as autorizações para entrada da equipe da contratada na
unidade de conservação para a realização dos serviços.
8.3. A contratada providenciará as licenças ambientais necessárias à instalação das obras.
9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS
9.1. Quanto à forma de apresentação dos produtos, cabe esclarecer que:
(i) Sem prejuízo de todas as especificações técnicas necessárias e aplicáveis, o relatório relativo à visita ao local das obras e de consulta às lideranças comunitárias e ao gestor da Reserva Extrativista do Alto Juruá deve ser apresentado em linguagem clara e acessível.
(ii) Para além dos requisitos técnicos aplicáveis aos documentos em questão, os projetos básico e executivo deverão ser apresentados também em exposição presencial, de caráter didático, simplificado e acessível, para compreensão de seu teor.
(iii) Os materiais necessários à execução das obras deverão ser entregues no local de sua realização, sendo acondicionados em instalações adequadas à sua devida conservação, até a conclusão integral da empreitada.
(iv) Além da entrega dos projetos e documentações técnicas em meio físico, a entrega também deve ser dar por meio eletrônico.
6 (v) Planilha de medição da obra.
10. PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO
10.1. O prazo para a execução do serviço é de 12 (doze) meses.
11. DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DE DESEMBOLSO
11.1. Os prazos de entrega dos produtos estão listados no Quadro a seguir. Os prazos especificados referem-se à obrigação da contratada, não se confundindo com prazo para aceite/atesto pela unidade operativa ICMBio, que deverá se pronunciar, sempre que possível, até 15 dias após a apresentação do produto.
Produto Descrição Prazo de entrega
(dias a partir da assinatura do contrato) Parcela de Pagamento % P 1 Plano de trabalho 15 -
P 2 Relatório técnico de visita a área de instalação e da consulta às lideranças comunitárias e gestor da unidade de conservação
30 10
P 3 Projeto básico das obras 90 10
P 4 Projeto executivo das obras 120 20
P 5 Relatório da implantação do canteiro de obras. 180 25
P 6 Relatório de Finalização das Obras 360 35
12. QUALIFICAÇÃO/PERFIL EXIGIDO
12.1. Para efeito da seleção das propostas, a pessoa jurídica contratada deve possuir
qualificação técnica para a execução da integralidade das obrigações assumidas, devendo, em sua proposta, comprovar trabalhos de natureza similar ou mais complexa já realizados, além de apresentar lista do seu quadro de força de trabalho, que, no que for pertinente, deve ter competências compatíveis com as atribuições previstas.
7 12.2. Poderá haver subcontratação dos serviços para elaboração dos projetos básico e
executivo da obra, mas o(s) responsável(eis) técnicos devem ser devidamente identificados e a eventual substituição deve ser por profissional de qualificação acadêmica e profissional não inferior. Ademais, para serviços de menor complexidade, é preferencial a contratação de mão de obra local e, sempre que possível, de beneficiários da Reserva Extrativista Alto Juruá.
12.3. Com relação a(o) responsável técnico(a) pela obra, o(a) mesmo(a) deve ter graduação em Engenharia Civil e pelo menos três anos de experiência profissional comprovada.
13. MONITORAMENTO DO CONTRATO
13.1. A Unidade Operativa ICMBio, por meio de ponto(s) focal(is) — que pode ser servidor da unidade de conservação ou indicado pela coordenação regional competente — terá a responsabilidade direta pelo acompanhamento de todas as etapas das atividades realizadas pela contratada, bem como a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários relativos à execução dos trabalhos. O MMA fará a supervisão geral dos trabalhos.
13.2. O MMA designará a equipe que atestará a conformidade da execução dos produtos em relação às condições estabelecidas neste Termo de Referência e concluirá pela aprovação, pela correção ou pela reprovação dos documentos, por meio de parecer técnico ou nota técnica.
14. INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS
As propostas devem ser enviadas para o seguinte endereço eletrônico aslcomprasbr@conservation.org e llopes@conservation.org até o dia 01 de Abril de 2021. No campo ‘assunto’ informar o número do processo ET 09/21 –
BR-CI-90896-NC-RFB - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAR PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA OBRA, AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS NA RESEX ALTO JURUÁ - ICMBIO. É de responsabilidade dos proponentes garantir o atendimento
das condições estabelecidas nesta especificação técnica. Não serão aceitas propostas encaminhadas após a data limite especificada.
