CADERNO DE ENGARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REFERENTES AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCA
DA PORTARIA ATÉ A BALANÇA DO PORTO DE ILHÉUS
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA ELABORADO EM SETEMBRO/2017
CADERNO DE ENGARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REFERENTES AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCA
DA PORTARIA ATÉ A BALANÇA DO PORTO DE ILHÉUS 1.0 – OBJETO
É objeto do presente a construção do cercamento perimetral do Porto de Ilhéus, localizado município de Ilhéus-BA.
De maneira sumária os serviços são compreendidos basicamente de: Escavação e reaterro;
Fechamento perimetral com cinta de concreto armado, cerca em mourões de concreto e tela;
Fornecimento e instalação de portas de acesso.
2.0 – PRAZO
O prazo para execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias de efetivo trabalho, contados a partir da emissão da competente Ordem de Serviço.
3.0 – GENERALIDADE
Em virtude da NOTIFICAÇÃO n° 14 – BA da Auditoria da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis – CONPORTOS, surgiu a necessidade de adequar o perímetro da área alfandegada do Porto de Ilhéus dentro dos padrões do código internacional de segurança para portos e aeroportos, o ISPS CODE. O serviço compreenderá a construção de cerca semelhante ao existente no Porto de Ilhéus.
A cerca será construída em trecho cujas extremidades são a balança (coordenadas geográficas: latitude 14°46’57,2”S; longitude 39°01’36,6”W) e a portaria (coordenadas geográficas: latitude 14°47’0,6”S; longitude 39°01’55,7”W) compreendendo uma distância horizontal aproximada de 652 metros.
A CODEBA recomenda que haja visita técnica por parte do interessado para que sejam dimensionados com precisão os recursos necessários para as atividades construtivas especificadas neste Caderno.
A Contratada deverá ter um engenheiro civil legalmente habilitado no CREA, para ser o responsável técnico pelo serviço.
2
Esses serviços serão realizados com equipamentos e ferramentas/instrumentos apropriados, garantindo total segurança dos operários, pessoal que transitam no local, assim como das instalações do entorno.
Os serviços aqui especificados somente poderão ser substituídos por similares após a devida fundamentação, por escrito, da Contratada e da Fiscalização e, após aprovação, também por escrito, da CODEBA.
A Contratada implantará e manterá durante a execução dos serviços, sinalização de advertência, caminhos de serviços e seus custos deverão estar diluídos nos preços dos demais serviços.
Ficará a cargo da Contratada o fornecimento de todo transporte interno e
externo para mão de obra, materiais,
equipamentos/ferramentas/instrumentos necessários à execução dos serviços objeto deste caderno de encargos. Então esses custos deverão estar diluídos nos preços unitários dos serviços constantes em planilha.
Nos preços unitários contratuais deverão estar incluídos todos os custos, tais como, tributos, licenças, fretes, depreciações, custos diretos e indiretos, encargos sociais básicos, incidências e taxas de reincidências, vale transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas individuais, refeições, cesta básica, bem como todos adicionais de periculosidade, insalubridade, etc., regulamentados em Lei, e Convenção Coletiva de Trabalho, que venham incidir sobre os serviços.
Para o serviço que compõe o objeto desse caderno, os custos de execução incluem mão de obra, ferramentas, materiais de consumo e equipamentos diversos estão inclusos no preço dos serviços.
4.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Serão implantados aproximadamente 680 metros de cerca de fechamento do perímetro desde a portaria de acesso ao porto até a balança. Este trecho será composto de tela de fechamento perimetral e três fios de arame farpado no topo, ambos sustentados por estacas pré-moldadas de concreto armado com ponta virada a 45º, conforme projeto. Apenas como subsídio estão sendo fornecidos um desenho referente a cerca de fechamento e a planta caracterizando o perímetro a ser coberto, porém o posicionamento da cerca deve ser definido juntamente com a fiscalização de campo. O serviço deverá ser acompanhado também por funcionário do Porto de Ilhéus que detenha conhecimento de possíveis locais do subsolo possam passar tubulações, fibras ou cabos de energia, o que não diminui a responsabilidade da Contratada em manter seus funcionários utilizando os EPI’s adequados durante o serviço.
4.1 – MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO 4.1.1 – Mobilização/Desmobilização
Compreende a mobilização e desmobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, veículos e instrumentos necessários à execução de todos os serviços especificados neste caderno de encargos.
Nota:
1. O custo relativo a mobilização/desmobilização discriminado no presente subitem, não deverá ultrapassar à 1,5% do valor global dos serviços especificados neste caderno de encargos e constantes da planilha de preços, exceto instalação de canteiro de obra e administração local. 2. Esse percentual será proporcional a realidade “in loco” da obra/serviço
para o período. Então, esta Companhia está abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um percentual fixo para o início e fim, evitando-se assim, desembolsos indevidos de mobilização/desmobilização já mencionados, em virtude da ausência de algum item.
3. Nessa fase dos serviços, a Contratada apresentará à Fiscalização, cópias do registro de empregado(s); identificação (crachá) contendo nome completo, cargo, data de admissão do trabalhador; ficha contendo o nome da Contratada devidamente assinada pelo(s) empregado(s); carteira de trabalho e previdência social, atestando a contratação; comprovante de cadastro no regime do PIS/PASEB; documento atestando fornecimento de EPI ao(s) funcionário(s); e ARTs’ do
4
profissional responsável técnico e dos serviços objeto deste caderno de encargos.
4. A Contratada deverá apresentar e garantir o funcionamento do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.
A forma de medição e pagamento será por unidade, dividida em duas parcelas a saber:
- 50% quando dos equipamentos, pessoal, veículos e instrumentos, sendo proporcional aos itens efetivamente mobilizados.
- 50% quando dos equipamentos, pessoal, veículos e instrumentos efetivamente desmobilizados.
4.1.2 – Canteiro de Serviços
A CODEBA cederá uma área localizada dentro do Porto para abrigar as instalações de canteiro de serviço. Nessa serão erguidas pela Contratada às edificações necessárias para atender aos serviços contratados, ou poderão também, ser instalados containers, desde que estes atendam a norma NR 18, Portaria 3214.
A Contratada é responsável pela manutenção e pelo uso de equipamentos de prevenção e acidentes dos funcionários e empreiteiros, de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho e Equipamentos (EPI’s), além da segurança de máquinas, equipamentos e materiais, e prevenção de incêndio com extintores. Deverá fornecer aos operários e exigir o uso de todos os equipamentos de segurança necessários e exigidos pela legislação vigente, tais como botas, óculos, luvas, etc. Deverão ser previstos também equipamentos de segurança para visitantes.
Os custos com fornecimento, estocagem e transporte interno, de todos os materiais, peças, instrumentos, equipamentos, etc., devem estar inseridos nos preços unitários dos serviços constantes em planilha.
As instalações físicas devem atender a guarda de materiais, equipamentos, escritório, sanitários e outros espaços que a Contratada julgue necessário. Essas instalações devem ser adequadas aos serviços a serem realizados. Os sanitários do canteiro deverão ser do tipo químico, sem lançamento de efluentes nas redes locais, mar ou no solo; deverão ser em quantidade suficiente para atender: administração e pessoal de produção.
Nota:
1. O custo relativo à construção ou adaptação e remoção do canteiro de serviço discriminado neste subitem, não deverá ultrapassar a 2,0% do
valor global dos serviços especificados neste caderno de encargos e
constantes da planilha de preços, exceto mobilização/desmobilização e administração local.
2. O pagamento desse percentual será proporcional a realidade “in loco” da obra/serviço para o período. Então, esta Companhia está abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esabstendo-se item como um percentual fixo para o início e fim, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de canteiro já mencionados, em virtude da ausência de algum item.
3. Os serviços de limpeza e conservação dessas instalações durante o período contratual serão de responsabilidade da Contratada. O resíduo (lixo doméstico: marmitas aluminizadas, copos e garrafas descartáveis, papéis, plásticos, etc.) deverá ser acondicionado em recipientes de plástico ou lixeiras industriais; o lixo industrial (estopas e trapos contaminados, latas, vidros, filtros de óleo, etc.) deverá ser acondicionado em sacos plásticos; os resíduos industriais (óleo lubrificantes, graxas, detergentes, solventes, etc.) deverão ser acondicionados em tonéis metálicos ou plásticos. Os resíduos citados serão retirados da área da obra, incluindo carregamento, transporte e descarregamento, ficando inteiramente a cargo da CONTRATADA, sem ônus para a CODEBA.
4. Todos estes deverão ter destino final em local licenciado pelos órgãos ambientais, devendo a Contratada apresentar comprovantes de que a empresa que transportou os materiais, assim como o local de destino final são licenciados para tal procedimento. Os custos destes serviços devem estar diluídos na verba disponível para este presente subitem. 5. As instalações de canteiro deverão ter boa aparência, e possuir
padrões sanitários segundo a NR-18, Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – Nº. 3.214/78. A Contratada deverá apresentar à Fiscalização a relação de todos os materiais, ferramentas e equipamentos que deverão compor o seu canteiro de obras, para fins de autorização de saída de material, quando necessário.
6. Ficará a cargo da Contratada providenciar o abastecimento de água, eletricidade, ar comprimido e outras utilidades necessárias à execução dos serviços/obra objeto do Contrato, não previstas como obrigação da CODEBA. Caso a Contratada julgue melhor utilizar água e ou energia do próprio Porto, deverá solicitar oficialmente à Fiscalização, a qual irá
6
submeter à Diretoria e a Gerência da unidade Portuária para aprovação ou não. Neste caso, se aceito o pleito pela CODEBA, será instalado o hidrômetro e ou o medidor de energia para aferição de consumo mensal, cabendo a Contratada o ressarcimento do valor consumido, acrescido de uma taxa de 30% (estabelecida pela área financeira da CODEBA).
7. Caberá a Contratada executar e manter sob sua responsabilidade os serviços internos de sinalização, proteção e outros, no local dos trabalhos e canteiro de serviços.
8. Caberá a Contratada manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, removendo, para local indicado pela Fiscalização, todos os entulhos ou sobras de materiais existentes, tais como madeiras, etc.
9. A Contratada deverá proceder a retirada do canteiro de obra, arcando com as respectivas despesas, de suas máquinas, equipamentos e instalações, após o término do serviço/obra ou a rescisão do Contrato. Para tanto, a CODEBA concederá um prazo de 30 (trinta) dias para retirada das referidas máquinas, equipamentos e instalações, findo o qual a CODEBA fica com o direito de promover tal retirada como puder ou lhe convier, debitando às respectivas despesas à Contratada, sem qualquer responsabilidade por perdas, danos, furtos ou extravio.
10. Os custos para manutenção de canteiro de obras e todas as demais facilidades, serão de responsabilidade da Contratada.
11. Caso a CODEBA necessite da área descrita neste subitem para arrendamento, a CONTRATADA a entregará de imediato, sem nenhum tipo de ressarcimento. Neste caso, a CODEBA cederá outro local para servir de canteiro.
A forma de medição e pagamento para instalação, adequação e remoção de canteiro será:
- 50% do valor deste item quando da efetiva construção/instalação do canteiro. Incluso no preço de todos os custos
- 50% do valor deste item quando da conclusão efetiva dos serviços, da remoção do canteiro, limpeza do local e entrega da área e instalações efetivamente desimpedidas à CODEBA.
4.1.3. Administração Local
A administração local também é um componente do custo direto da obra e compreende a estrutura administrativa de condução e apoio à execução da
construção, composta de pessoal de direção técnica, pessoal de escritório e de segurança (vigias, porteiros, seguranças etc.) bem como, materiais de consumo, equipamentos de escritório e de fiscalização.
Compreende as despesas decorrentes de manutenção com as equipes técnica e administrativa, com o canteiro de serviço e com a infraestrutura necessária para consecução dos serviços objeto deste caderno de encargos. Todo custo com mão de obra (engenheiros; encarregados de todas as disciplinas; técnico de segurança; pessoal de escritório tipo digitador/auxiliares/programador/serventes, etc.); com energia elétrica; com água bruta; telefonia móvel e ou fixa; com produtos de limpeza/higiene; com materiais de escritório; produtos para copa/cozinha (café, açúcar, suco, água mineral, etc.); com reprodução gráfica dos serviços; ferramentas manuais; e limpeza geral estará computado neste subitem.
Sendo assim, os custos com a manutenção de canteiro de serviço e todas as demais facilidades, serão de responsabilidade da Contratada e considerar-se-ão incluídos no preço unitário deste subitem. Os custos com os serviços de limpeza geral nos logradouros/cais/canteiro também devem estar diluídos no preço deste subitem.
NOTA:
1. O custo mensal relativo à Administração Local, discriminado neste subitem, não deverá ser superior a 3,40% do valor global dos serviços especificados neste caderno de encargos e constantes da planilha de preços, exceto mobilização/desmobilização e instalação de canteiro de serviço/obra.
2. Para a Administração Local, será estipulado pagamentos proporcionais à execução financeira da obra/serviço, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se assim, desembolsos indevidos de Administração Local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso III, e 92 da Lei n. 8.666/1993. Sendo assim, caso ocorra alguma paralização e ou redução de produtividade, como também diminuição da quantidade de mão de obra/equipamentos e demais insumos, cuja responsabilidade seja da Contratada, em relação à proposta e ou cronograma por ela apresentadas, a CODEBA irá estipular para o período da medição um percentual para o pagamento deste item. A forma de medição e pagamento para Administração Local será proporcional à execução financeira efetiva da obra no mês, pelo período de
8
execução dos serviços. Está incluso no preço deste item todos os custos necessários já especificados, inclusive a limpeza geral.
4.2 – SERVIÇOS PRELIMINARES 4.2.1 – Escavação e reaterro
Serão feitas escavações, em material de primeira categoria, necessárias à implantação das bases, para fixação das estacas e execução do cintamento de amarração. Os materiais provenientes das escavações deverão ser estocados para posterior utilização no reaterro das valas caso seja necessário.
As escavações para fixação das estacas deverão ser executadas nas dimensões de 0,30 x 0,30 m e profundidade de 0,6 m, sendo o espaçamento entre elas de 2,0 metros. Estas escavações serão utilizadas para ancoragem das estacas pré-moldadas e viga de cintamento.
A forma de medição será por metro cúbico de escavação, efetivamente executado e atestada pela fiscalização. Estão incluídos no preço todos os serviços necessários para escavação, inclusive de regularização, remoção de blocos de pedra/concreto, apiloamento de fundo de vala e reaterro da vala caso seja necessário. O pagamento será efetuado após a conclusão de todos os serviços que compõem o objeto desse caderno e a aprovação da CODEBA.
4.3 – CERCAMENTO
4.3.1 – Estrutura de concreto armado
A estrutura de concreto simples (bases de fixação das estacas) terá traço 1:4,5:4,5 e a estrutura de concreto armado (cinta de amarração das estacas) traço 1:2,7:3 deverá ser preparado e adensado mecanicamente, obedecendo ao recobrimento mínimo de 4 cm e cimento com pozolana. Sendo sua dimensão de 0,20 x 0,15m. Serão utilizadas barras de 6,3 mm e estribos de 5,0 mm.
No fundo das cavas deverá ser aplicada uma camada de concreto magro no traço 1:4:8, sendo seu custo diluído no preço dos serviços de concreto.
A forma de medição/pagamento da execução da cinta será por metro, efetivamente executado. Está incluído no preço o fornecimento, dobramento e colocação de aço; confecção e remoção de formas; camadas preparatórias; lançamento, adensamento e cura do concreto estrutural, e demais serviços necessários.
4.3.2 – Estacas
As estacas serão pré-moldadas de concreto armado (cimento com adição de pozolana), com seção em “T” com ponta virada, altura útil 2,00 m mais ponta inclinada de 0,45 m com furos para passagem dos fios de arame farpado.
4.3.3 – Telas e fios
4.3.3.1 - Telas
A tela a ser utilizada será de arame duplamente galvanizado revestido em PVC, na cor verde, tipo 12 BWG, 2,7mm, com malha losangular, abertura de 2 1/2”, com 2,0 metros de largura de fabricação que atenda as normas da ABNT e/ou SAE e DIN.
4.3.3.2 - Fios
A fixação da tela será com fio tensor duplamente galvanizado, bitola nº. 10 BWG, diâmetro 3,4mm, revestido em PVC.
O fio será esticado, passando paralelamente à tela. A armação do fio tensor na tela e nas estacas será feita com pedaços do próprio fio, ao longo da extremidade e meio da tela que prenderá a malha ao tensor, e esse à estaca em três pontos (extremidades e meio).
O fio para amarração será em arame liso duplamente galvanizado e revestido com PVC, bitola nº. 14 BWG, com diâmetro 2,10 mm.
4.3.3.3 – Arame farpado
O arame farpado, em 3 fios, a ser utilizado na extremidade superior das estacas, deverá ser do tipo duplamente galvanizado, bitola 16 bwg.
A forma de medição e pagamento das cercas será por metro, incluindo fornecimento e instalação das estacas de concreto armado, arame farpado, fio tensor, de amarração, além das telas de arame revestidas com pvc, e concretagem das bases das estacas.
4.3.4 – Porta de acesso
Está previsto colocação de até duas portas de acesso na cerca as dimensões de 0,8 m x 2,00m: uma próxima à portaria e uma na escada de acesso à retroárea, mas poderão ser modificados a localização, quantidades e as dimensões a critério da Fiscalização, por escrito, devendo ser feito de moldura em tubos de aço galvanizado de diâmetro de 1 ½ ” e espessura de
10
3,25mm, e tela de arame galvanizado, tipo 12 BWG e malha de 2 ½”, com revestimento em pvc.
Deverá está incluso no serviço referente a porta de acesso o fornecimento de um cadeado em aço inox, largura de '50' MM, com haste em aço temperado, e cópia de duas chaves, no mínimo.
A forma de medição será por metro quadrado, na quantidade efetivamente utilizada e atestada pela fiscalização, estando incluso no preço os custos referentes ao fornecimento de todos materiais e serviços necessários. O pagamento será efetuado após a conclusão de todos os serviços que compõem o objeto desse caderno e a aprovação da CODEBA.
4.3.3.1 - Pintura
A moldura em tubos de aço galvanizado deve ser lixada e desengordurada com pano limpo embebido em solvente limpo. Deverá ser aplicado duas demãos de fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro e o acabamento de esmalte sintético acetinado, executado com duas demãos.
A forma de medição e pagamento da base anticorrosiva e da pintura de esmalte é individual.
Para base anticorrosiva será por metro quadrado utilizado após a aplicação completa no portão.
Para pintura de esmalte será por metro quadrado utilizado após aplicação completa no portão e de cor verde.
4.4 – Carga e transporte para bota fora
Os materiais desprezados, provenientes de demolições e remoções, deverão ser transportados para local fora da área portuária e autorizado pela Prefeitura de Ilhéus, com distância aproximada de 10 Km do local da obra. Ficará sob a responsabilidade da Contratada o lançamento e espalhamento dos materiais no local de bota fora, atendendo o que estabelece a Prefeitura do município.
A forma de medição e pagamento obedecerá aos itens seguintes:
A carga do entulho será por metro cúbico solto, medido no caminhão basculante. Estão incluídos no preço deste item todos os materiais, mão de obra especializada, equipamentos, e outros serviços
necessários, mesmo que não explicitamente descritos nesta especificação, porém indispensáveis para a perfeita conclusão dos serviços propostos.
O transporte será por metro cúbico x quilometro efetivamente executado. Estão incluídos no preço deste item todos os materiais, mão de obra especializada, equipamentos, e outros serviços necessários, mesmo que não explicitamente descritos nesta especificação, porém indispensáveis para a perfeita conclusão dos serviços propostos. Para efeito de medição só serão pagas as viagens atestadas pela Fiscalização.
DISPOSIÇÕES GERAIS
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1. DEFINIÇÃO
Entende-se por obra de engenharia toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação.
Entende-se por serviços de engenharia toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.
2. PREÇOS
O preço global da proposta deverá ser em algarismo e por extenso, onde deverão estar incluídos todos e quaisquer custos, tais como: taxas, impostos, mão de obra, materiais, encargos sobre salários, custos indiretos, BDI, honorários, etc., acompanhado da composição não percentual.
Entende-se por composição não percentual a discriminação de todos os insumos (materiais, equipamentos, instrumentos, ferramenta, mão de obra) com encargos e B.D.I explicitados, correspondentes a todos os serviços constantes da Planilha de Preços. Os encargos, bem como as bonificações e despesas indiretas deverão também, apresentar composições detalhadas.
Entende-se por Benefícios e Despesas Indiretas – BDI o coeficiente multiplicador que, aplicado ao custo direto dos insumos, calcula o preço dos serviços/obra. Este é composto de todas as taxas tipo administração central, despesas financeiras, contingências, benefícios do construtor, despesas tributárias, despesas comerciais.
O Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL não se consubstanciam
em despesas indiretas passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI do orçamento-base, haja vista a natureza direta e personalista desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado.
A Administração Local não se consubstancia em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI do orçamento-base, devendo esse custo estar inserido no item de Canteiro de Obra ou num item especifico da planilha.
A Planilha de Preços deve ser preenchida, obedecendo-se aos percentuais constantes do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas.
Deverá ser apresentado cronograma físico-financeiro obedecendo os itens constantes da planilha de preços. O não cumprimento mensal do cronograma implicará em aplicação de multas.
3. ENCARGOS SOCIAIS E BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
ENCARGOS SOCIAIS
A CODEBA adota nas suas composições de preços para
obras e serviços de engenharia os Encargos Sociais, com desoneração, estabelecidos no SINAPI e ou SICRO, em conformidade com a legislação específica, e ficam estabelecidos os seguintes percentuais máximos para os Encargos Sociais:
I. FGTS – Independente de condição Tributária - 8%;
II. INSS:
Folha desonerada - 0% e CPRB (BDI) – 4,5%;
Folha não desonerada – 20%
III. SESI/SESC:
Se optante pelo Simples Nacional e isento - 0%;
IV. SENAI/SENAC:
Se optante pelo Simples Nacional e isento - 0%;
Se não isento e Lucro Real ou Lucro Presumido Com MAIS
de 500 empregados - 1,20%;
Se não isento e Lucro Real ou Lucro Presumido com
MENOS de 500 empregados - 1,00%.
V. INCRA:
Se optante pelo Simples Nacional e isento 0%;
Se não isento e Lucro Real ou Lucro Presumido -0,20%.
VI. SEBRAE (Considerada CIDE pelo STF Contribuição de
INTERVENÇÃO E NÃO ENCARGO SOCIAL não há isenção para optantes pelo Simples Nacional) - 0,60%.
VII. SALÁRIO EDUCAÇÃO
Se optante pelo Simples Nacional e isento 0%;
Se não isento e Lucro Real ou Lucro Presumido 2,50%.
VIII. SAT/INSS SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (variável
pelo tipo de atividade 1%, ou 2% ou 3%)
Risco leve 1,00%;
Risco médio 2,00%;
Risco grave 3,00%.
Os custos relativos aos benefícios efetivamente concedidos aos empregados, tais como transportes, seguro de vida e saúde, alimentação, EPI, uniformes, treinamentos, dentre outros deverão também ser discriminados pelos Licitantes, sem, entretanto, confundirem-se com os encargos sociais.
O Licitante deverá apresentar a sua própria composição do LS, adotado na sua proposta, discriminando as diversas parcelas, atendendo as exigências legais.
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
Em conformidade com o Acórdão 2.622/2013 – TCU – Plenário, a CODEBA adota os valores referenciais para a taxa de BDI.
4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
A Contratada será responsável pelo transporte de todos os materiais e equipamentos desde os locais de compra até o armazenamento na área da obra, e no local de sua aplicação. Ficará a cargo da Contratada manter sob sua guarda e
responsabilidade todo o equipamento e material, cuja aplicação for objeto do Contrato, desde o momento de sua entrega ou de sua instalação na obra até a data do Termo de Recebimento definitivo dos serviços.
A Contratada não poderá utilizar nas obras e serviços nenhum material ou artefato que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que na sua composição tenha fibras de amianto.
A Contratada deverá alocar à obra/serviço todos os equipamentos e ferramentas/instrumentos necessários à execução dos serviços.
5. PESSOAL
A Contratada deverá fornecer toda a supervisão, direção técnica e administrativa e mão de obra necessária à execução dos serviços contratados, sendo, para todos os efeitos, considerada como única e exclusiva empregadora.
A Contratada colocará o responsável técnico pela obra e ou serviço à disposição da CODEBA, podendo, sem prejuízo de sua responsabilidade pessoal, fazer-se representar junto à Fiscalização por técnico, habilitado junto ao CREA ou órgão de classe competente, detentor de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível em características com o objeto do contrato, o qual permanecerá no local das obras e ou serviços para dar execução ao contrato, nas condições por este fixadas.
O responsável técnico pela obra/serviço e seu representante, que permanecerá no local da obra/serviço deve ser habilitado pelo CREA, e detentores de CAT (s) que os qualifiquem ao
objeto do contrato. Terão seus nomes e “curriculum vitae” submetidos à aceitação da CODEBA antes do início dos serviços, sem embargo da responsabilidade única e exclusiva da Contratada por quaisquer falhas ou defeitos que se verificarem nos mesmos.
A equipe de pessoal a ser utilizada na execução do serviço/obra será de livre contratação e remoção da firma Contratada, porém, à solicitação da Fiscalização, deverá despedir ou transferir qualquer trabalhador que a mesma julgue incompetente ou indesejável.
A Contratada deverá atender, pontualmente, aos encargos decorrentes das leis trabalhistas e da previdência social para o que deverá, na forma da lei, inscrever a Obra no Órgão competente da Previdência Social, bem como ao pagamento de quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos ao seu pessoal, podendo a CODEBA, a qualquer momento, solicitar a comprovação destes, condicionando inclusive a liberação de medições ao seu atendimento.
A Contratada deverá apresentar à Fiscalização,
semanalmente, a programação de serviços, discriminando as tarefas a serem executadas, horários, pessoal, equipamentos, etc.
Os serviços em horário extraordinário que necessitem de Fiscalização durante a sua execução deverão ser notificados, por escrito, com 24 horas de antecedência, sob pena de não ser aceita a programação.
Os custos com pessoal da Fiscalização decorrentes de horários extraordinários programados e não cumpridos pelo empreiteiro serão debitados em medição ao mesmo.
6. MODO DE EXECUÇÃO
A Contratada deverá obedecer, rigorosamente, aos projetos e às especificações, fornecidos ou aprovados pela CODEBA, bem como às Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou de outras entidades congêneres nacionais
ou estrangeiras, se reconhecidas pela ABNT, aplicáveis aos serviços objeto do Contrato.
Modificação alguma poderá ser introduzida nas especificações e projetos a que se refere o Contrato, sem o consentimento prévio, por escrito, da CODEBA, por seu representante credenciado junto à Contratada.
A CODEBA se reserva ao direito de, a qualquer tempo e mediante simples comunicação escrita à Contratada, introduzir alterações ou revisões nos projetos, obrigando-se a Contratada a respeitar esse direito, mesmo que ocorram, como consequência, modificações nos serviços em andamento ou já realizados.
Compete à Contratada programar e propor os métodos de trabalho a empregar na execução dos serviços, submetendo-os à aprovação da CODEBA que, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada, caso esta empregue métodos de trabalho inadequados e/ou mão de obra deficiente, de modo que não seja possível executar os serviços de maneira satisfatória ou dentro dos prazos combinados, poderá notificá-la para que altere seus métodos ou melhore simplesmente sua mão de obra, sem qualquer ônus para a CODEBA.
Os serviços devem ser planejados pela Contratada, pela Fiscalização e a Gerência do Porto no qual as obras estão sendo executadas, de forma que não criem problemas para operação do Porto, devendo, em cada caso de necessidade, os mesmos serem parcialmente ou totalmente paralisados para atender a referida operação. Na hipótese de execução parcial ou interrupção dos serviços para atender a operação, não caberá a Contratada qualquer ressarcimento ou indenização. Todos os trabalhos que acarretem interferência nas operações
portuárias só poderão ser executados com prévia programação da Contratada / Fiscalização junto à Gerência do Porto.
Qualquer serviço não mencionado no Contrato porém indispensável à complementação dos trabalhos a cargo da Contratada, deverá ser objeto de instruções especiais da Fiscalização, devendo as condições de execução serem ajustadas, previamente, entre as partes contratantes.
Não será permitida a execução de serviços extras contrato, sem a prévia autorização da Diretoria Executiva da CODEBA.
Os serviços em causa só poderão ser realizados até o limite do valor contratual em vigor e nos prazos dos mesmos.
Em caso de ficar caracterizada a necessidade de Aditivo de valor e/ou de prazo, a Contratada deverá encaminhar o pedido à CODEBA, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias da sua expiração.
Caso haja necessidade de execução de algum serviço não previsto no presente Caderno de Encargos/Planilha de Preços ou mesmo se houver acréscimo de quantitativo de serviço já previsto, deverá a Contratada quantificá-lo à parte, para fins de elaboração de Aditivos Contratuais, após aprovação da Diretoria da CODEBA.
Quaisquer erros omissões, incorreções ou discrepâncias eventualmente encontradas pela Contratada nas normas, desenhos e especificações, em qualquer época, deverão ser comunicados, por escrito, à CODEBA, para que sejam corrigidos, de modo a bem definir as intenções do projeto.
A Fiscalização poderá ordenar à Contratada a suspensão de qualquer trabalho que possa estar sujeito a danos, devido às circunstâncias climatológicas ou de qualquer outra natureza, cabendo à Contratada os ônus decorrentes da inobservância das recomendações, precauções e regulamentos aqui descritos. A Contratada conduzirá seu trabalho com as precauções de evitar acidentes a seus empregados e aos empregados da CODEBA, e terceiros, de conformidade com as leis, regulamentos e ordens do Brasil e do Estado da Bahia.
A CODEBA exercerá ampla fiscalização dos serviços prestados pela Contratada, por meio do seu setor de Fiscalização, diretamente, ou através de firmas consultoras. Recorrendo a CODEBA, por conveniência de serviço, as firmas consultoras para complementar o trabalho do setor da Fiscalização, todo o relacionamento com os fiscais destas dar-se-á através do setor de Fiscalização da CODEBA.
A Contratada deverá refazer, sem custo algum para a CODEBA e dentro do prazo determinado pelo fiscal, qualquer trabalho inadequado, defeituoso ou que tenha sido realizado contrariando as determinações da Fiscalização ou ainda que venha a provocar danos a propriedades da CODEBA ou de terceiros.
O ônus decorrente, correrá por conta da Contratada sendo, portanto, pago apenas aquilo que se refere ao projeto inicial. A omissão ou recusa por parte da Contratada em refazer o
trabalho inadequado ou defeituoso ou reparar os danos causados a propriedades de terceiros, autorizará a CODEBA a realizar tais serviços de reparos com outros empreiteiros, deduzindo aquele valor das cauções em seu poder, independente de outras medidas cabíveis previstas em Contrato.
A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, provendo fácil acesso aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas.
7. LICENÇAS E INCIDÊNCIAS FISCAIS
Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais) que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da Contratada, sem direito a reembolso. A CODEBA, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente.
A Contratada deverá responsabilizar-se tecnicamente pela direção e execução dos serviços objeto do Contrato, na forma da legislação em vigor, por técnico responsável, sendo apresentada à Fiscalização a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra e ou do serviço contratado.
As licenças junto às repartições competentes, necessárias à execução da obra/serviço objeto do Contrato, ficam a cargo e por conta da CODEBA que responderá, a qualquer tempo, pelas
consequências que a falta ou omissão das mesmas acarretarem.
Na execução da obra/serviço os Estudo Técnico e ou Projeto, que balizaram o objeto do contrato já devem ter sido analisados aprovados pelos órgãos externos tipo Marinha do Brasil, IBAMA- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, IMA- Instituto de Meio Ambiente, Prefeitura Municipal, IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SEP – Secretaria de Portos e ou Comissões Especiais, e a CODEBA deve disponibilizar à Contratada as Licenças e ou instrumento legal que comprove a viabilidade/legalidade da obra/serviço.
As licenças junto às repartições competentes, referentes aos estudos técnicos e ou projetos complementares desenvolvidos pela empresa construtora, ficarão a cargo e por conta da Contratada, que responderá, a qualquer tempo, pelas consequências que a falta ou omissão das mesmas acarretarem.
A Contratada será responsável pela inscrição da obra/serviço no CREA e no INSS, arcando com todos os custos decorrentes, que responderá, a qualquer tempo, pelas consequências que a falta ou omissão das mesmas acarretarem.
Caberá à Contratada fornecer e fixar nos locais indicados pela CODEBA, 1 (uma) placa indicativa da obra/serviço, nas dimensões a serem indicadas, segundo modelo padronizado da CODEBA, onde constará inclusive o nome da firma, o engenheiro responsável e sua inscrição do CREA.
8. PAGAMENTO
A Fiscalização, assistida por preposto credenciado da Contratada, procederá, mensalmente, à medição dos serviços concluídos e reunirá os resultados encontrados em "Boletim de Medição", que deverá ser assinado por ambas as partes.
O pagamento dos serviços constantes da obra/serviço será feito multiplicando-se o preço unitário proposto pela Contratada na Planilha de Preços pela quantidade de serviço efetivamente
medido, e de acordo com as formas de medição e pagamento estabelecidas neste caderno.
Executado o serviço conforme estabelecido no Cronograma Físico - Financeiro, a Contratada apresentará Nota Fiscal de Serviços, para liquidação e pagamento da despesa mediante Ordem Bancária, creditada em conta corrente da Contratada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data constante do atesto na Nota Fiscal.
A Contratada fornecerá à CODEBA Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, conforme determinado na Legislação Municipal do seu domicilio.
Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á, após a regularização da situação e/ou a reapresentação da Nota Fiscal/Fatura, não acarretando qualquer ônus para a CODEBA.
Em cumprimento ao disposto no Art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e IN-SRF nº 539/2005, de 25 de abril de 2005 e suas alterações, a Gerência de Recursos Financeiros - CRF reterá, na fonte, o imposto sobre a renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem assim a contribuição sobre o lucro líquido, a contribuição para a seguridade social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a pessoas jurídicas que não apresentarem a cópia do Termo de Opção do Simples.
Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, em conformidade com a Lei nº 9.317, de 1996, e com a Lei Complementar nº 123, de 2006.
A Fiscalização fornecerá à Contratada uma cópia da medição dos serviços citados no item anterior, para fins de faturamento.
A CODEBA não assumirá os custos provenientes das sobras de materiais que porventura houver.
Concluído os serviços, será feita uma verificação das medições até então realizadas, para elaboração do Boletim de Medição dos Serviços Finais, procedendo-se, na ocasião, a um acerto de contas, creditando-se à Contratada o valor dos serviços realizados e ainda não pagos e deduzindo-se valores correspondentes a multas e outros débitos porventura existentes, bem como a serviços que, eventualmente, tenham sido pagos indevidamente.
A aceitação por parte da Contratada do pagamento correspondente à liquidação final efetuado depois que a CODEBA expeça o Certificado de Aceitação dos Serviços, desobrigará a CODEBA e a todos os seus representantes de qualquer reclamação posterior ou responsabilidade para com a Contratada, seja qual for a natureza, exceção à soma ou somas que fiquem pendentes de acordo com os termos do Contrato. A CODEBA poderá deduzir no montante a pagar, os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos do Edital.
Os preços unitários não serão reajustados em contratos com prazo de execução igual ou inferior a 01 (um) ano, de acordo com a Lei n.º 8.880 de 27/05/94.
Em caso de revisão contratual o termo inicial do período de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior revisão tiver ocorrido.
A periodicidade anual nos contratos será contada a partir da data limite da apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
A Fórmula para reajustamento do preço histórico será: R= V I1-Io
Io
V = Valor contratual dos fornecimentos, obras ou serviços a serem reajustados;
Io = Índice do mês da proposta
I1 = Índice relativo ao mês da correção/reajuste.
Quando o prazo do contrato for superior a 01 (um) ano os índices de preços a serem utilizados para reajustamento dos preços de serviços /obras/locações são os seguintes:
Para obras de arte especiais – índice da FGV de obras rodoviárias e portuárias;
Para obras/serviços de pavimentação/terraplenagem – índice da FGV obras rodoviárias e portuárias;
Para edificações – índice FIPE da Construção Civil e Obras Públicas – edificações – São Paulo (Geral);
Para estrutura e obras em concreto armado - índice da FGV obras rodoviárias e portuárias;
Para estrutura e fundações metálicas - índice da FGV obras rodoviárias e portuárias;
Para dragagens - índice da FGV obras rodoviárias e portuárias;
Para enrocamento - índice da FGV obras rodoviárias e portuárias;
Para redes de energia elétrica e sinalização ferroviária - índice da FGV obras rodoviárias e portuárias;
Para linhas férreas - índice da FGV obras rodoviárias e portuárias Coluna;
Para obras/serviços complementares - índice da FGV obras rodoviárias e portuárias;
Para serviços de consultoria - índice da FGV para serviços de consultoria;
Para mão de obra – índice fornecido pelos sindicatos da categoria referente a Convenção Coletiva de Trabalho;
Para locações (sanitários químicos, toldos, equipamentos), limpeza de reservatórios de água potável, manutenção de balança rodoviária, elevadores, central telefônica – índices gerais de preços (IGP- M) da FGV.
9. PRAZO
A Contratada se obriga a observar rigorosamente os seguintes prazos, relativamente aos serviços contratados: Para início dos serviços: a data estabelecida na Ordem de
Serviço, emitida pela CODEBA.
Para andamento dos serviços: os prazos estabelecidos no Cronograma Contratual, ratificado na Ordem de Serviço emitida pela CODEBA, que só poderão ser alterados mediante assinatura de Termo Aditivo.
Para conclusão dos serviços: o prazo estabelecido no Contrato.
Serão acrescidos ao prazo de conclusão dos serviços os dias em que os trabalhos estiverem paralisados devido às chuvas ou consequências destas, capazes de, comprovadamente,
influir no andamento dos trabalhos, desde que
convenientemente registrados no Diário de Obras e reconhecidos pela Fiscalização.
Igualmente serão acrescidos ao referido prazo os dias de paralisação dos serviços por causas que independam da vontade ou de controle da Contratada, isto é, por motivos de comprovada força maior, ou caso fortuito, verificados pela CODEBA.
Se a CODEBA verificar, a qualquer tempo, que o andamento dos trabalhos não permitirá a execução dos serviços no prazo previsto no cronograma, por culpa exclusiva da Contratada, poderá exigir da mesma, e esta se obriga a atender, o emprego de mais mão de obra, o trabalho em horas extras e/ou a utilização de equipamentos adicionais, tanto quanto for necessário, de modo a eliminar o atraso e permitir a
conclusão dos serviços na data prevista, sem que isto, no entanto, implique em qualquer alteração dos preços ou qualquer ônus para a CODEBA.
Poderá a CODEBA, antes da assinatura do Contrato, ou a qualquer tempo, solicitar a apresentação de um cronograma físico-financeiro mais detalhado, ficando estabelecido que este conterá os mesmos prazos parciais e finais e a sequência básica do cronograma anterior integrante da proposta.
10. ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
A Contratada deverá comunicar ao Fiscal sobre a data de término da obra ou do serviço 10 (dez) dias antes da sua efetiva conclusão.
O Fiscal efetuará uma inspeção final e notificará a Contratada as partes do trabalho que não estejam de acordo com os planos e as especificações, bem como os defeitos que possa encontrar. A Contratada deverá então reconstituir ou restaurar imediatamente tais partes da obra, de maneira que satisfaçam os requisitos dos planos e especificações e consertará os defeitos por sua própria conta e custo, até entregá-la satisfatoriamente. Ao término de tais substituições ou reparos, a CODEBA expedirá um certificado de aceitação final da obra. A expedição de tal certificado não impedirá a mesma de ressarcir-se, em qualquer época subsequente, dos prejuízos causados por qualquer trabalho que se encontre efetivamente defeituoso.
Os serviços registrados no Boletim de Medição de Serviços serão considerados como provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.
A medição final dos serviços bem como a aceitação definitiva e total dos mesmos pela CODEBA e a assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo dar-se-á após a realização da vistoria final, quando serão verificados os serviços, comparando-os com o de projeto.
Encontrados defeitos, erros ou imperfeições na execução dos serviços os Documentos supracitados só serão emitidos após sanados os defeitos ou falhas de execução apontados pela CODEBA.
A aceitação definitiva dos serviços dar-se-á na conclusão total dos mesmos e após a assinatura, pelas partes (CODEBA e Contratada) do Termo de Entrega e Recebimento definitivo. A critério exclusivo da CODEBA poderá ser lavrado e
assinado pelas partes, Termo (s) de Recebimento Provisório ou Parcial, quando todo ou parte bem definida dos serviços estiverem concluídos, e já realizada a respectiva medição. A liberação dos valores caucionados só dar-se-á após a
assinatura do Termo de Entrega e Recebimento dos Serviços e Instrumento de Liquidação Final do Contrato.
11. ATIVIDADES AMBIENTAIS
A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos no Guia Prático de Licitações Sustentáveis da Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo – AGU, da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada deverá providenciar a
destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
b.1) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reserva de material para usos futuros;
b.2) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
b.3) Resíduos Classe C (para os quais não foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/ recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
b.4) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
c) Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em
conformidade com as normas da Agência Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n.os 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004”.
e) A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol originários da contratação, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme artigos 1° e 2° da lei estadual n° 10.888, de 2001, do Estado de São Paulo e legislação correlata.
f) As embalagens e os resíduos de produtos preservativos de madeira não podem ser reutilizados ou reaproveitados, devendo ser recolhidos pela contratada e descartados de acordo com as recomendações técnicas apresentadas na bula, para destinação final ambientalmente adequada, conforme item VI da Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92, e legislação correlata.
Só será admitida a oferta de produto preservativo de madeira que esteja previamente registrada no IBAMA, conforme artigo 3° da Portaria Interministerial n° 292, de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Saúde e do Interior e da Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92 e legislação correlata.
g) É vedada à Contratada a utilização, na contratação de produtos preservativos de madeira que contenham os ingredientes ativos lindano (gama – hexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e seus sais.
h) Só será admitida a oferta de veículo automotor que atenda aos limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores – PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n° 18 de 06/05/1986 e n° 315 de 29/10/2002 e legislação correlata. i) Os veículos automotores utilizados na prestação dos
serviços deverão atender aos limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no
âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores.
A Contratada será responsável pela implementação das
atividades ambientais, em consonância com as diretrizes dos órgãos ambientais e legislação vigente.
Caberá à Contratada monitorar os impactos relacionados com a atividade realizada nas áreas de influência da atividade desenvolvida, com obrigatoriedade de informar a CODEBA os resultados alcançados.
Caberá a Contratada o gerenciamento de resíduos sólidos com a coleta e destinação desses que forem gerados no empreendimento, com obrigatoriedade de informar a CODEBA o volume, o tipo de resíduo, a destinação final e os profissionais envolvidos.
Ficará a cargo da Contratada a comunicação social para estabelecer uma comunicação eficiente entre a empresa e os grupos sociais envolvidos na área de abrangência do projeto. Deve ser observado a adequação dos veículos de comunicação e o nível de percepção dos diferentes atores. Caberá a Contratada a conscientização dos profissionais
envolvidos nas atividades a serem implantadas na área em foco, participando do Programa de Educação Ambiental da CODEBA, quando for o caso.
Caberá a Contratada apresentar mensalmente à GIE, Relatório da Implantação das Atividades de todos os programas, para Coordenação de Infraestrutura fornecer à Área de Meio Ambiente, no intuito de garantir a eficiência dos objetivos e resultados elencados no contrato.
12. OUTRAS DISPOSIÇÕES
A Contratada deverá fornecer e manter no canteiro de serviços, devidamente atualizado o "Diário de Obras" conforme modelo a ser fornecido pela CODEBA para registro, na oportunidade, das reclamações e impugnações e outros fatos cujo registro seja considerado necessário pela
Fiscalização. O Diário deverá ser assinado conjuntamente pelos representantes da CODEBA e da Contratada. O referido "Diário de Obras" ficará até às 12 horas do dia subsequente aos serviços com a Contratada para as anotações devidas, sendo neste horário entregue à Fiscalização, a qual procederá também os seus registros, retornando à empreiteira às 18 horas do mesmo dia. Reclamações ou reivindicações quaisquer que porventura aconteçam em diário atrasado, não serão consideradas. Quando a natureza dos serviços contraindicar a adoção do
LIVRO DE OCORRÊNCIAS, o Órgão Fiscalizador poderá substituí-lo por outro instrumento adequado ao registro dos fatos de interesse para os objetivos da Fiscalização.
Será de inteira responsabilidade da Contratada o problema de acidente na obra e os prejuízos causados à CODEBA e a terceiros, por si e seus empregados, quando da execução dos serviços.
A CODEBA se reserva ao direito de solicitar do proponente a prova de propriedade ou disponibilidade do equipamento proposto bem como fazer a inspeção do mesmo.
Os serviços objeto do presente Caderno de Encargos e Especificações Técnicas poderão, a critério exclusivo da CODEBA, ser contratados no todo ou em parte, devendo ser mantidos, pela Contratada, os preços unitários propostos, não cabendo, em decorrência disto, qualquer indenização ou ressarcimento.
De acordo com as normas internas de arquivamento e de forma que facilite o manuseio na Mapoteca da Coordenação de Infraestrutura da CODEBA, os desenhos que a Contratada elaborar deverão obedecer aos padrões a seguir indicados: --- Nº DO FORMATO SÉRIE “ A “ (MM) --- 0 841 X 1.189
1 594 X 841 2 420 X 594 3 297 X 420 4 210 X 297 5 148 X 210 6 105 X 148 7 74 X 105 Pelos mesmos motivos, o carimbo dos desenhos deverá ser
elaborado de acordo com modelo anexo ou a ser fornecido pela Fiscalização.
Durante a fase de elaboração dos desenhos, a Contratada deverá solicitar à CODEBA o código dos mesmos, para preenchimento dos respectivos carimbos.
Os desenhos originais dos projetos deverão ser entregues à CODEBA em meio digital, e em 03 (três) conjuntos
completos em cópia heliográfica, devidamente
encadernados, assinados pelo responsável técnico
reconhecido pelo CREA, inclusive ART.
Se o rendimento dos serviços não atender às previsões contidas no Cronograma aprovado, ressalvado o disposto em itens anteriores desta Cláusula, a CODEBA, caso não prefira usar o direito de rescisão que lhe assiste, poderá delegar a terceiros parte dos serviços em execução, sem que à Contratada caiba o direito a reclamação e/ou indenização, respondendo a Contratada, diretamente, por quaisquer prejuízos que como consequência venha a sofrer a CODEBA.
Todos os projetos a serem elaborados pela Contratada deverão ser submetidos a aprovação da CODEBA, sem embargo único e exclusivo da responsabilidade da Contratada, perante os projetos realizados e as obras executadas.
Após a conclusão das obras e ou serviços, a Contratada deverá proceder a revisão geral dos desenhos, retificando ou complementando todos aqueles em que ocorreram modificações durante o período de execução da obra e ou
serviço, de forma a se obter um cadastro completo de todo o projeto. Tal medida independerá da autoria do projeto, seja da CODEBA ou da responsabilidade da Contratada.
No caso de desenhos da CODEBA, esta Companhia, mediante termo de recebimento, fará a entrega dos respectivos originais, para que sejam procedidas as devidas modificações.
A emissão do Termo de Entrega e Recebimento da Obra ficará condicionada à entrega, por parte da Contratada, dos desenhos devidamente revisados.
Para todos os serviços constantes destas Especificações Técnicas e da Planilha de Preços correspondente, deverão estar incluídos a mão de obra bem como o fornecimento e transporte, até o local da obra, dos materiais necessários, excetuando-se apenas os casos explicitamente indicados. A Contratada se obriga a fornecer para a Fiscalização, e
fixar no canteiro de trabalho:
1. Programa de Controle Médico da Saúde Operacional – PCMSO, nos termos da NR-7.
2. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, nos termos da NR 9.
3. Programa de Treinamento de Segurança a ser elaborado em função dos riscos e agentes ambientais presente nos ambientes de trabalho dos seus empregados.
4. Treinamento sobre o uso obrigatório, conservação e guarda de equipamentos de proteção individual – EPI. 5. Certificado de aprovação dos EPI fornecidos aos seus
empregados.
6. Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP para cada empregado.
DESENHOS
PI17 CB04 0901 R0 PI17 CB04 0902 R0
