• Nenhum resultado encontrado

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015 ATA N.º 17/2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015 ATA N.º 17/2015"

Copied!
19
0
0

Texto

(1)

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015

ATA N.º 17/2015

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

REALIZADA NO DIA DEZANOVE DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE

No dia 19 do mês de agosto do ano de 2015, nesta cidade de Estremoz e edifício dos Paços do Município, pelas 09:30 horas, sob a presidência do Presidente da Câmara Municipal, Senhor Luís Filipe Pereira Mourinha e estando presentes os Senhores Vereadores Francisco João Ameixa Ramos, José Alberto Leal Fateixa Palmeiro, José Daniel Pena Sádio, Márcia Alexandra Ferreira de Oliveira e Sílvia Tânia Guerra Dias, realizou-se a reunião ordinária desta Câmara Municipal.

Faltou à reunião o Vereador José Augusto Fernandes Trindade, por motivos de saúde.

A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea c) do artigo 39.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, justificar a falta mencionada.

Como Secretário à reunião esteve presente o Chefe de Divisão, Baptista António Marchante Catita.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O Vereador José Fateixa disse que é normal que durante o mês de agosto haja menos reuniões de Câmara porque também há menos assuntos a tratar, no entanto considera de bom tom que antes da marcação dessa reunião, os vereadores da oposição sejam contatados previamente no sentido de saber qual a quinzena que poderá ter menos inconvenientes.

Seguidamente solicitou que caso fosse possível lhe fossem enviadas as atas das reuniões que tenha havido do Conselho Municipal da Educação e da Rede Social.

O Presidente da Câmara informou que a reunião de Câmara foi agendada para o dia 19 de agosto, porque o PEDU – Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano era para ser aprovado nesta reunião mas não foi possível concluir os

(2)

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015

documentos, assim a próxima terá que ser no dia 2 de setembro por forma a que o documento seja aprovado na sessão da Assembleia Municipal a realizar no dia 8 de setembro, acrescentou que este documento é o novo modelo para as candidaturas aos fundos comunitários e enquanto não for aprovado a Câmara não pode apresentar candidaturas.

ORDEM DO DIA

1 - Aprovação da ata da reunião anterior;

2 - Delegação de competências;

3 - PAEL (Programa de Apoio à Economia Local) – relatório de execução do 2º trimestre de 2015;

4 - Transferência de comparticipação financeira no âmbito da candidatura “Equipamentos de Comunicação SIRESP – Alentejo Central” liderada pela CIMAC;

5 - Concurso público para a empreitada de "Execução de infraestruturas da Zona Industrial de Arcos, Estremoz" - aprovação da adenda ao Contrato nº 35/2012;

6 - Concurso público para a empreitada de "Execução de infraestruturas da Zona Industrial de Arcos, Estremoz" - autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais;

7 - Hasta pública para venda do prédio urbano sito na Rua Magalhães de Lima n.ºs 30/32, em Estremoz - homologação da ata;

8 - Contrato de Locação de Sala de Formação à "TRILHO - Associação para o Desenvolvimento Rural".

1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

Tendo o texto da ata indicada em epígrafe sido previamente distribuído a todos os elementos da Câmara, foi dispensada a sua leitura de harmonia com o disposto

(3)

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015

no n.º 1 do Art.º 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

E, não havendo retificações a fazer, foi a mesma aprovada por unanimidade.

2 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Foi presente uma relação da Divisão de Ordenamento do Território, Obras Municipais e Desenvolvimento Desportivo / Setor Administrativo de Obras Particulares, com os despachos proferidos pelo Presidente da Câmara em delegação de competências no período compreendido entre os dias 23 de julho e 12 de agosto de 2015.

Tomado conhecimento.

Foi presente uma relação da Divisão de Ordenamento do Território, Obras Municipais e Desenvolvimento Desportivo / Setor Administrativo de Obras Particulares, com os despachos proferidos pela Vereadora Sílvia Dias em delegação de competências no período compreendido entre os dias 23 de julho e 12 de agosto de 2015.

Tomado conhecimento.

Foi presente uma relação da Divisão de Ordenamento do Território, Obras Municipais e Desenvolvimento Desportivo / Setor Administrativo de Obras Particulares, com os despachos proferidos pela Vereadora Sílvia Dias em subdelegação de competências no período compreendido entre os dias 23 de julho e 12 de agosto de 2015.

Tomado conhecimento.

Foi presente uma relação da Divisão de Ordenamento do Território, Obras Municipais e Desenvolvimento Desportivo / Setor Administrativo de Obras Particulares, com os despachos proferidos pelo Chefe de Divisão em subdelegação de competências no período compreendido entre os dias 23 de julho e 12 de agosto de 2015.

(4)

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015

Foi presente uma relação do Setor de Contabilidade com os despachos proferidos pelo Vice-Presidente da Câmara em delegação de competências no dia 30/07/2015, correspondentes à 18.ª Alteração ao Orçamento da Despesa do ano de 2015, no dia 10/08/2015, correspondentes à 19.ª Alteração ao Orçamento da Despesa do ano de 2015; à 13.ª Alteração ao Plano das Atividades Mais Relevantes do ano de 2015 e à 13.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 2015/2018 e no dia 13/08/2015, correspondentes à 20.ª Alteração ao Orçamento da Despesa do ano de 2015.

Tomado conhecimento.

3 - PAEL (PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL) – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2015

O Vice-Presidente da Câmara apresentou o Relatório em título e informou que, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 43/2012 de 28 de agosto, o documento será submetido à apreciação da Assembleia Municipal para efeitos de monitorização e acompanhamento.

Tomado conhecimento.

4 - TRANSFERÊNCIA DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA “EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO SIRESP – ALENTEJO CENTRAL” LIDERADA PELA CIMAC

O Presidente da Câmara apresentou a proposta que seguidamente se transcreve:

“Tendo em conta que a candidatura em apreço (em regime de "overbooking") ainda não se encontra aprovada, proponho o seguinte:

Que seja revogada a deliberação tomada na reunião da Câmara Municipal de 15/07/2015 acerca deste assunto;

Que, nos termos do disposto na alínea aaa) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal, no âmbito da candidatura ao POVT para aquisição de “EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO SIRESP - ALENTEJO CENTRAL” liderada pela CIMAC, delibere autorizar a transferência do montante de 7.028,22 € para a

(5)

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015

CIMAC, correspondente ao valor adjudicado do equipamento a fornecer ao Município de Estremoz.”

Deliberação:

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. Aprovado em minuta.

5 - CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE ARCOS, ESTREMOZ" - APROVAÇÃO DA ADENDA AO CONTRATO Nº 35/2012

O Presidente da Câmara apresentou a informação que a seguir se transcreve, da Divisão de Ordenamento do Território, Obras Municipais e de Desenvolvimento Desportivo:

“Na sequência do processo contratual de empréstimo para o pagamento dos trabalhos previstos no âmbito da empreitada em epígrafe, torna-se necessário alterar a cláusula contratual n.º 47.ª do contrato n.º 35/2012, tendo em conta que a fonte de financiamento para o pagamento dos trabalhos da empreitada, numa primeira fase, não será assegurada pelos fundos comunitários conforme previa o ponto 1 da cláusula 47.ª, mas sim através de um contrato de empréstimo e o remanescente através do orçamento da Câmara Municipal de Estremoz.

No que concerne à repartição de encargos dos custos da empreitada relembra-se que a empreitada terá um prazo de execução de 365 dias de acordo com o previsto na cláusula 15.ª do contrato de empreitada, deste modo, e sendo condição para consignar a empreitada o visto prévio do Tribunal de Contas, de acordo com o preconizado no artigos 44.º e 45.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, LOPTC, Lei 98/97, de 26 de Agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 48/2006, de 29 de Agosto, 35/2007, de 13 de Agosto e 61/2011, de 7 de dezembro e na cláusula 47.ª do contrato 35/2012, prevê-se que a empreitada só estará em condições de ser consignada no inicio do mês de Novembro de 2015 e, por conseguinte, encontra-se prevista no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 2015/2018. A mencionada repartição de encargos deverá ser autorizada pela Assembleia Municipal, de acordo com o previsto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e no Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.

(6)

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015

A alteração à cláusula 47.ª do contrato n.º 35/2012 predominará perante o previsto nos artigos 26.º do Programa de Concurso e 46.º do Caderno de Encargos do procedimento n.º4/2012 da DOMLC.”

Seguidamente o Presidente da Câmara apresentou e propôs a aprovação da Adenda ao Contrato n.º 35/2012 – respeitante ao concurso público para a empreitada de “Execução das Infraestruturas da Zona Industrial de Arcos, Estremoz”.

O Vereador Francisco Ramos esclareceu que quando foi aberto o procedimento de concurso e posterior adjudicação e aprovação da minuta do contrato em reunião da Câmara Municipal, o financiamento para a obra era através dos fundos comunitários, assim no contrato inicial existe uma cláusula que refere que caso não haja fundos comunitários a empreitada não seria executada. Entretanto tendo em conta que as candidaturas aos fundos comunitários para o financiamento da obra estão atrasadas, e como a Câmara tinha capacidade financeira, avançou com a contratualização de um empréstimo, decidindo deixar cair a parte dos fundos comunitários sendo a empreitada financiada através desse empréstimo e o remanescente através do orçamento da Câmara Municipal. Informou que existem assim dois contratos, o do empréstimo já visado pelo Tribunal de Contas, e outro que diz respeito à empreitada para execução da obra que está para visto do Tribunal de Contas, sendo em relação a este ultimo que se elaborou a Adenda, submetida à aprovação, que altera a cláusula 47ª do contrato inicial, ou seja, a fonte de financiamento da empreitada.

O Vereador José Sádio disse que a posição da sua bancada relativamente a este assunto é a mesma da que foi na altura quando o assunto foi discutido pela primeira vez, ou seja, vão abster-se. Acrescentou que tal como já disse na altura considera que há outras intervenções que são prementes, como por exemplo as infraestruturas desportivas e o parque do mercado abastecedor, assim como consideram que seria prudente esperar alguns meses para se saber se há ou não financiamento dos fundos comunitários, acrescentando que ao avançarem já a Câmara fica perto de esgotar o limite de endividamento.

O Vereador Francisco Ramos esclareceu que segundo aquilo que foi apurado este ano, o limite de endividamento da Câmara Municipal é de cerca de catorze

(7)

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015

milhões de euros, sendo que em cada ano só pode ser utilizado 20% da margem disponível de cerca de cinco milhões, e que a partir de janeiro de 2016 podem ser utilizados mais 20% e assim sucessivamente até ao limite dos catorze milhões de euros.

Deliberação:

A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor do Presidente da Câmara e dos Vereadores Francisco Ramos, Márcia Oliveira e Sílvia Dias e com duas abstenções dos Vereadores José Fateixa e José Sádio, aprovar a Adenda ao Contrato n.º 35/2012, que fica por cópia a fazer parte integrante desta ata.

Aprovado em minuta.

6 - CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE ARCOS, ESTREMOZ" - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

O Presidente da Câmara apresentou e propôs a aprovação da seguinte proposta:

“A Câmara Municipal celebrou, em 31/01/2013, o Contrato n.º 35/2012, relativo

à empreitada em título e cujo encargo total é de 2.237.769,22 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

Tendo sido concedido visto, pelo Tribunal de Contas em sessão diária do passado dia 7, ao empréstimo para realização da aludida empreitada, torna-se necessário obter autorização prévia da Assembleia Municipal para assunção do respetivo compromisso plurianual, uma vez que, em face do prazo de execução da obra (365 dias), existem encargos orçamentais em mais de um ano económico.

A empreitada está cabimentada no Orçamento Municipal de 2015, na rubrica "07.03.03.13 - Aquisição de bens de Capital - Bens de domínio público - Outras construções e infraestruturas - Outros" e prevista no Plano Plurianual de Investimentos 2015/2018.

Assim, considerando que o regime jurídico das despesas públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, determina que as despesas que dêem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja

(8)

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015

o da sua realização, não pode ser efetivada sem autorização prévia do respetivo orgão deliberativo por força do estatuído no artigo 22.º, n.º 1, alínea a) e n.º 6, aplicável ao regime das empreitadas de obras públicas por remissão do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), conjugado com o disposto no artigo 6.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere solicitar, à Assembleia Municipal, expressa autorização para repartição de encargos pelos anos económicos de 2015 (125.000,00 €) e 2016 (2.247.035,37 €), resultando no encargo total acima referido, nos termos e pelos fundamentos que antecedem e que a deliberação seja tomada em minuta.”

Deliberação:

A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor do Presidente da Câmara e dos Vereadores Francisco Ramos, Márcia Oliveira e Sílvia Dias e com duas abstenções dos Vereadores José Fateixa e José Sádio, aprovar a proposta apresentada.

Aprovado em minuta.

7 - HASTA PÚBLICA PARA VENDA DO PRÉDIO URBANO SITO NA RUA MAGALHÃES DE LIMA N.ºS 30/32, EM ESTREMOZ – HOMOLOGAÇÃO DA ATA

Na sequência da deliberação tomada na reunião do executivo de 29/07/2015 acerca deste assunto, o Presidente da Câmara apresentou a ata da hasta pública em título, realizada no passado dia 14 do corrente mês, não tendo sido apresentada qualquer licitação.

Deliberação:

A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o referido documento. Aprovado em minuta.

8 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA DE FORMAÇÃO À "TRILHO - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL"

O Presidente da Câmara apresentou e propôs a aprovação do Contrato de Locação a celebrar entre o Município e a " TRILHO – Associação para o Desenvolvimento Rural", pelo período de 29 de maio de 2015 a 31 de março de

(9)

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015

2016, em horário laboral, de segunda-feira a sexta-feira. Destinando-se as salas de formação locadas para ministrar uma Ação de Formação/Curso de Aprendizagem de Técnico/a de Cozinha/Pastelaria, cujo pagamento será de 20,00€ por cada dia de formação, acrescido da taxa do IVA em vigor, se aplicável.

Deliberação:

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a assinatura do Contrato em título.

Aprovado em minuta.

APROVAÇÕES EM MINUTA

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta as deliberações tomadas na presente reunião e referentes aos seguintes pontos:

4 - Transferência de comparticipação financeira no âmbito da candidatura “Equipamentos de Comunicação SIRESP – Alentejo Central” liderada pela CIMAC;

5 - Concurso público para a empreitada de "Execução de infraestruturas da Zona Industrial de Arcos, Estremoz" - aprovação da adenda ao Contrato nº 35/2012;

6 - Concurso público para a empreitada de "Execução de infraestruturas da Zona Industrial de Arcos, Estremoz" - autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais;

7 - Hasta pública para venda do prédio urbano sito na Rua Magalhães de Lima n.ºs 30/32, em Estremoz - homologação da ata;

8 - Contrato de Locação de Sala de Formação à "TRILHO - Associação para o Desenvolvimento Rural".

ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO

O Vice-Presidente da Câmara pôs a palavra à disposição do público que dela quisesse usar para pedidos de esclarecimento à Câmara, não se tendo verificado qualquer intervenção.

(10)

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015

ENCERRAMENTO

E, não havendo mais nada a tratar, o Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião pelas 09:55 horas, da qual se lavrou a presente ata que por ele vai ser assinada.

(11)

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015

Minuta n.º 1

4 - TRANSFERÊNCIA DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA “EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO SIRESP – ALENTEJO CENTRAL” LIDERADA PELA CIMAC

O Presidente da Câmara apresentou a proposta que seguidamente se transcreve:

“Tendo em conta que a candidatura em apreço (em regime de "overbooking") ainda não se encontra aprovada, proponho o seguinte:

Que seja revogada a deliberação tomada na reunião da Câmara Municipal de

15/07/2015 acerca deste assunto;

Que, nos termos do disposto na alínea aaa) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal, no âmbito da candidatura ao POVT para aquisição de “EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

SIRESP - ALENTEJO CENTRAL” liderada pela CIMAC, delibere autorizar a

transferência do montante de 7.028,22 € para a CIMAC, correspondente ao valor adjudicado do equipamento a fornecer ao Município de Estremoz.”

Deliberação:

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. Aprovado em minuta.

(12)

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015

Minuta n.º 2

5 - CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE

INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE ARCOS, ESTREMOZ" - APROVAÇÃO DA ADENDA AO CONTRATO Nº 35/2012

O Presidente da Câmara apresentou a informação que a seguir se transcreve, da Divisão de Ordenamento do Território, Obras Municipais e de Desenvolvimento Desportivo:

“Na sequência do processo contratual de empréstimo para o pagamento dos trabalhos previstos no âmbito da empreitada em epígrafe, torna-se necessário alterar a cláusula contratual n.º 47.ª do contrato n.º 35/2012, tendo em conta que a fonte de financiamento para o pagamento dos trabalhos da empreitada, numa primeira fase, não será assegurada pelos fundos comunitários conforme previa o ponto 1 da cláusula 47.ª, mas sim através de um contrato de empréstimo e o remanescente através do orçamento da Câmara Municipal de Estremoz.

No que concerne à repartição de encargos dos custos da empreitada relembra-se que a empreitada terá um prazo de execução de 365 dias de acordo com o previsto na cláusula 15.ª do contrato de empreitada, deste modo, e sendo condição para consignar a empreitada o visto prévio do Tribunal de Contas, de acordo com o preconizado no artigos 44.º e 45.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, LOPTC, Lei 98/97, de

26 de Agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 48/2006, de 29 de Agosto,

35/2007, de 13 de Agosto e 61/2011, de 7 de dezembro e na cláusula 47.ª do contrato 35/2012, prevê-se que a empreitada só estará em condições de ser consignada no inicio do mês de Novembro de 2015 e, por conseguinte, encontra-se prevista no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 2015/2018. A mencionada repartição de encargos deverá ser autorizada pela Assembleia Municipal, de acordo com o previsto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e no Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.

A alteração à cláusula 47.ª do contrato n.º 35/2012 predominará perante o previsto nos artigos 26.º do Programa de Concurso e 46.º do Caderno de Encargos do procedimento n.º4/2012 da DOMLC.”

Seguidamente o Presidente da Câmara apresentou e propôs a aprovação da Adenda ao Contrato n.º 35/2012 – respeitante ao concurso público para a empreitada de “Execução das Infraestruturas da Zona Industrial de Arcos, Estremoz”.

O Vereador Francisco Ramos esclareceu que quando foi aberto o procedimento de concurso e posterior adjudicação e aprovação da minuta do contrato em reunião da

(13)

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015

Câmara Municipal, o financiamento para a obra era através dos fundos comunitários, assim no contrato inicial existe uma cláusula que refere que caso não haja fundos comunitários a empreitada não seria executada. Entretanto tendo em conta que as candidaturas aos fundos comunitários para o financiamento da obra estão atrasadas, e como a Câmara tinha capacidade financeira, avançou com a contratualização de um empréstimo, decidindo deixar cair a parte dos fundos comunitários sendo a empreitada financiada através desse empréstimo e o remanescente através do orçamento da Câmara Municipal. Informou que existem assim dois contratos, o do empréstimo já visado pelo Tribunal de Contas, e outro que diz respeito à empreitada para execução da obra que está para visto do Tribunal de Contas, sendo em relação a este ultimo que se elaborou a Adenda, submetida à aprovação, que altera a cláusula 47ª do contrato inicial, ou seja, a fonte de financiamento da empreitada.

O Vereador José Sádio disse que a posição da sua bancada relativamente a este assunto é a mesma da que foi na altura quando o assunto foi discutido pela primeira vez, ou seja, vão abster-se. Acrescentou que tal como já disse na altura considera que há outras intervenções que são prementes, como por exemplo as infraestruturas desportivas e o parque do mercado abastecedor, assim como consideram que seria prudente esperar alguns meses para se saber se há ou não financiamento dos fundos comunitários, acrescentando que ao avançarem já a Câmara fica perto de esgotar o limite de endividamento.

O Vereador Francisco Ramos esclareceu que segundo aquilo que foi apurado este ano, o limite de endividamento da Câmara Municipal é de cerca de catorze milhões de euros, sendo que em cada ano só pode ser utilizado 20% da margem disponível de cerca de cinco milhões, e que a partir de janeiro de 2016 podem ser utilizados mais 20% e assim sucessivamente até ao limite dos catorze milhões de euros.

Deliberação:

A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor do Presidente da Câmara e dos Vereadores Francisco Ramos, Márcia Oliveira e Sílvia Dias e com duas abstenções dos Vereadores José Fateixa e José Sádio, aprovar a Adenda ao Contrato n.º 35/2012, que fica por cópia a fazer parte integrante desta ata.

Aprovado em minuta.

(14)

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015

Minuta n.º 3

6 - CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE

INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE ARCOS, ESTREMOZ" -

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS

PLURIANUAIS

O Presidente da Câmara apresentou e propôs a aprovação da seguinte proposta: “A Câmara Municipal celebrou, em 31/01/2013, o Contrato n.º 35/2012, relativo à

empreitada em título e cujo encargo total é de 2.237.769,22 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

Tendo sido concedido visto, pelo Tribunal de Contas em sessão diária do passado dia 7, ao empréstimo para realização da aludida empreitada, torna-se necessário obter autorização prévia da Assembleia Municipal para assunção do respetivo compromisso plurianual, uma vez que, em face do prazo de execução da obra (365 dias), existem encargos orçamentais em mais de um ano económico.

A empreitada está cabimentada no Orçamento Municipal de 2015, na rubrica "07.03.03.13 - Aquisição de bens de Capital - Bens de domínio público - Outras construções e infraestruturas - Outros" e prevista no Plano Plurianual de Investimentos 2015/2018.

Assim, considerando que o regime jurídico das despesas públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, determina que as despesas que dêem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem autorização prévia do respetivo orgão deliberativo por força do estatuído no artigo 22.º, n.º 1, alínea a) e n.º 6, aplicável ao regime das empreitadas de obras públicas por remissão do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), conjugado com o disposto no artigo 6.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere solicitar, à Assembleia Municipal, expressa autorização para repartição de encargos pelos anos económicos de 2015 (125.000,00 €) e 2016 (2.247.035,37 €), resultando no encargo total acima referido, nos termos e pelos fundamentos que antecedem e que a deliberação seja tomada em minuta.”

Deliberação:

A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor do Presidente da Câmara e dos Vereadores Francisco Ramos, Márcia Oliveira e Sílvia Dias e com duas abstenções dos Vereadores José Fateixa e José Sádio, aprovar a proposta apresentada.

Aprovado em minuta.

(15)

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015

Minuta n.º 4

7 - HASTA PÚBLICA PARA VENDA DO PRÉDIO URBANO SITO NA RUA MAGALHÃES DE LIMA N.ºS 30/32, EM ESTREMOZ - HOMOLOGAÇÃO DA ATA

Na sequência da deliberação tomada na reunião do executivo de 29/07/2015 acerca deste assunto, o Presidente da Câmara apresentou a ata da hasta pública em título, realizada no passado dia 14 do corrente mês, não tendo sido apresentada qualquer licitação.

Deliberação:

A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o referido documento. Aprovado em minuta.

(16)

Ata da reunião ordinária de 19 de agosto de 2015

Minuta n.º 5

8 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA DE FORMAÇÃO À "TRILHO - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL"

O Presidente da Câmara apresentou e propôs a aprovação do Contrato de Locação a celebrar entre o Município e a " TRILHO – Associação para o Desenvolvimento Rural", pelo período de 29 de maio de 2015 a 31 de março de 2016, em horário laboral, de segunda-feira a sexta-feira. Destinando-se as salas de formação locadas para ministrar uma Ação de Formação/Curso de Aprendizagem de Técnico/a de Cozinha/Pastelaria, cujo pagamento será de 20,00€ por cada dia de formação, acrescido da taxa do IVA em vigor, se aplicável.

Deliberação:

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a assinatura do Contrato em título. Aprovado em minuta.

(17)

- ADENDA –

AO CONTRATO Nº 35/2012

CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE ARCOS, ESTREMOZ"

E n t r e

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ, pessoa coletiva de direito público n.º 506556590, neste ato

representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Luís Filipe Pereira Mourinha, casado, natural da freguesia de Santa Maria, concelho de Estremoz, com domicílio necessário no edifício dos Paços do Município, sito no Rossio Marquês de Pombal em Estremoz, conforme poderes que lhe são conferidos pela alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.os 1 e 3 do artigo 106.º do CCP - Código dos

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.

E

CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A., com sede na Rua da Capela, n.º 4, Quinta da

Sardinha, 2495-185 Santa Catarina da Serra, Leiria, titular do alvará de construção n.º 19612, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria com o número único e também de pessoa coletiva 502197714, com o capital social de 5.000.000,00€, neste ato representada por ………, titular do Cartão de Cidadão n.º ……….., residente em ………, que outorga na qualidade de ……….., com poderes bastantes para o ato, conforme o disposto na Certidão Permanente válida até …./…./…….. e Procuração datada de …./…./…….., juntas ao processo.

É celebrada a presente ADENDA que consiste na alteração da Cláusula 47ª do Contrato n.º 35/2012 – Concurso Público para a Empreitada de “Execução das Infraestruturas da Zona Industrial de Arcos, Estremoz”, nos termos infra indicados:

(18)

Produção de efeitos do contrato

1. Se o processo de empréstimo não for aprovado a empreitada não será executada e o adjudicatário não poderá vir reclamar/apelar qualquer tipo de indemnização.

2. A consignação da empreitada não será efetuada sem o visto prévio do Tribunal de Contas e o empreiteiro deverá manter a sua proposta.

A minuta da Adenda ao Contrato n.º 35/2012 – Concurso Público para a Empreitada de “Execução das Infraestruturas da Zona Industrial de Arcos, Estremoz”, foi aprovada por deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião de 19 de agosto de 2015.

Em cumprimento do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e no artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na atual redação, a repartição de encargos do valor do contrato pelos anos económicos de 2015 e de 2016 foi autorizada por deliberação da Assembleia Municipal de ____/09/2015.

O encargo resultante do presente Contrato será satisfeito por conta das verbas inscritas no Orçamento Municipal de 2015 e a inscrever no Orçamento Municipal de 2016 sob a rubrica orçamental com a classificação económica "07.03.03.13 - Aquisição de bens de Capital - Bens de domínio público - Outras construções e infraestruturas - Outros", conforme Cabimento e Compromisso anexos.

As restantes cláusulas mantêm-se válidas e, por consequência, inalteradas.

A segunda outorgante apresentou declaração conforme o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º e nos termos da alínea b) do mesmo artigo, os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º e nos termos do n.º 2 do artigo 81.º, ambos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e alvará de Empreiteiro de Obras Públicas n.º 19612, do INCI – Instituto da Conservação e do Imobiliário.

E para constar, eu, Baptista António Marchante Catita, Chefe da Divisão Administrativa, Financeira e de Desenvolvimento Social e Cultural, na qualidade de Oficial Público, nomeado por despacho do Presidente da Câmara de 19 de outubro de 2013, redigi a presente Adenda ao contrato.

(19)

Paços do Município de Estremoz, …. de ……… de 2015

Pelo Primeiro Outorgante,

Pela Segunda Outorgante,

Cabimento e Compromisso

Anexos conforme o disposto nos n.ºs 3 e 5 do artigo 9.º da Resolução n.º 14/2011, da I Secção do Tribunal de Contas, publicada no Diário da República, n.º 156. 2.ª Série, de 16/08/2011.

Referências

Documentos relacionados

“Se for estimulado, poderá, por exemplo, fotografar espaços ambientais identificados com seu uso específico e particular (FERRARA, 1988: p. As fotografias e as falas

Para avaliação de índices de produtividade são necessárias infor- mações de níveis de consumo e de produção considerando diferentes períodos. No desenvolvimento da pesquisa,

De modo geral, dentre os países avaliados, Brasil e Guatemala apresentaram os valores globalmente mais baixos para todas as complicações referidas pelas mulheres

Particularmente em nossas fontes, é interessante constatar as ausências deste equipamento córneo: eles não ocorrem em nenhum momento entre as mulheres (tanto da Gália

Presidente da Câmara, no sentido de ser promovida a audiência prévia escrita do interessado a que se reporta o processo mencionado em epígrafe, no prazo de

--- Após avaliação das despesas de tratamento de água das piscinas da Praia e após consultas efectuadas ao mercado, deliberou-se contratar os serviços da

Objetivo: Garantir estimativas mais realistas e precisas para o projeto, ao considerar nesta estimativa o esforço necessário (em horas ou percentual do projeto) para

--- - O senhor Presidente referiu que no âmbito do projeto “Municípios + Inteligentes”, da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses e