Realizada no dia 31 de agosto de 2010, às quatorze horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

(1)

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência enviada aos Conselheiros em 26 de agosto de 2010 pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes o Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi, o Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho, o Conselheiro Djalma de Almeida César, o Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho, o Conselheiro Renato Torres de Faria, o Conselheiro Kevin Michael Altit, a Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro, o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes e o Conselheiro Altevir Rocha de Andrade. Presentes também os Diretores Hudson Calefe, Heitor Wallace de Mello e Silva, Wilson Barion, Cezar Eduardo Ziliotto, Evandro Marcos Dalmolin, Umberto Crispim de Araújo, Eduardo Felipe Guidi e Erivelto Luiz Silveira e o advogado Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

MARCO ANTONIO LIMA BERBERI - Presidente FERNANDO MASSARDO - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17,

Estatuto Social);

4.2 - Ratificação de contratações diretas, alínea “p” do art. 17 do Estatuto Social; 4.3 - Apreciação de matérias previstas na alínea “s” do art. 17 do Estatuto Social; 4.4 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores.

(2)

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - O Presidente do Conselho de Administração, Marco Antonio Lima Berberi,

cumprimentou os presentes e iniciou a reunião concedendo a palavra ao Diretor-presidente, Hudson Calefe, o qual informou que em solenidade realizada na cidade de Florianópolis no dia 27/8/2010 a Sanepar recebeu dois troféus do 17.º Prêmio Expressão de Ecologia pelos projetos socioambientais “Do Rio ao Rio” e “Vila Zumbi dos Palmares: uma Prática que Transformou a Realidade”. A Sanepar também recebeu o certificado de Excelência em Gestão Sustentável pelo desempenho da Empresa na Pesquisa de Responsabilidade Social Empresarial, da Região Sul. O certificado é o resultado da pesquisa realizada pela Editora Expressão, que empregou os indicadores do Instituto Ethos e da Bovespa.

Informou também que no dia 30/8/2010, na cidade de São Paulo, a Sanepar recebeu o prêmio Valor 1000 de Melhor Empresa do Brasil em Água e Saneamento, concedido pelo jornal Valor Econômico. As empresas que receberam tal premiação nos diversos setores da economia foram escolhidas pela pontuação obtida na análise de desempenho, tendo por base os resultados divulgados no balanço referente ao exercício de 2009, que analisou a 1000 maiores empresas do Brasil, as quais são identificadas pela receita líquida. A classificação é realizada por uma comissão do Jornal Valor Econômico, em parceria com a Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e a Serasa Experian.

O Diretor-presidente creditou os prêmios ao trabalho despendido pela equipe de colaboradores da Companhia que não mediram esforços para que a empresa desempenhasse sua função societária da melhor forma possível, o que culminou com o reconhecimento por parte das entidades que analisam o setor produtivo nacional.

Em nome do Colegiado o Presidente do Conselho de Administração parabenizou a Diretoria da Sanepar, na pessoa de seu Diretor-presidente, extensivo a todos os empregados e colaboradores, e solicitou que os detalhes acerca das premiações sejam apresentados na próxima reunião ordinária.

5.2 - Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17,

Estatuto Social);

Conselheiro Djalma de Almeida Cezar

Concorrência 135/2010. Objeto: Contratação da Complementação do Estudo de Impacto Ambiental – Relatório de Impacto Ambiental da Barragem do Miringuava pertencente à cidade de São José dos Pinhais. Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta Válida: 01. Valor Máximo: R$ 400.000,00

(3)

(quatrocentos mil reais). Empresa vencedora: Engevix Engenharia S.A. Percentual de desconto: 2,38%. Valor a ser contratado: R$ 390.460,00 (trezentos e . Recursos próprios. Homologado.

Pregão eletrônico 1152/10. Objeto: contratação de serviços de limpeza e conservação em áreas verdes. Preço máximo estimado: R$ 148.836,19. Empresas vencedoras: Campo Verde Limpeza e Conservação Ltda., no valor de R$ 24.848,00 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais), A.M. Barbosa Prestadora de Serviços, no valor de R$ 110.799,51 (cento e dez mil setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos). Requisitante: U.R. Umuarama. Aplicação: Umuarama. Lote: 03: Propostas classificadas: 12; Desconto: 7.03%. Lote 04: Propostas classificadas: 12; Desconto: 12.93%. Lote 01: Propostas classificadas: 12; Desconto: 8.00%. Lote 02: Propostas classificadas: 12; Desconto: 8.44%. Valor total do processo: R$ 135.647,51. Desconto obtido no processo: 8,86%. Recursos próprios (D/I). Homologado.

Pregão eletrônico 1181/10. Objeto: contratação de serviços limpeza e conservação em áreas verdes. Preço máximo estimado: R$ 207.071,94. Empresas vencedoras: PR-Sistemas de Limpeza e Conservação Ltda., no valor de R$ 101.996,95 (cento e um mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), Campo Verde Limpeza e Conservação Ltda., no valor de R$ 54.248,70 (cinquenta e quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos). Requisitante: U.R. Foz do Iguaçu. Aplicação: Foz do Iguaçu. Lote: 01: Propostas classificadas: 11; Desconto: 22.00%. Lote 02: Propostas classificadas: 10; Desconto: 28.90%. Valor total do processo: R$ 156.245,65. Desconto obtido no processo: 24,55%. Recursos próprios (D/I). Homologado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Concorrência 165/2010. Objeto: Execução de obra de instalações elétricas do Reservatório Alto São Francisco do sistema de abastecimento de água de Curitiba, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 09. Empresas que apresentaram propostas: 03. Propostas Válidas: 03. Valor Máximo: R$ 196.567,09. Empresa vencedora: PIEL Projetos e Instalações Elétricas Ltda. Percentual de desconto: 15,60%. Valor a ser contratado: R$ 165.902,62. Recursos: CAIXA/FGTS. Homologado. Pregão eletrônico 1164/10. Objeto: contratação de serviços reprográficos e impressão. Preço máximo estimado: R$ 1.679.280,00. Empresas vencedoras: Almaq Equipamentos P/ Escritório Ltda., no valor de R$ 639.900,00 (seiscentos e trinta e nove mil novecentos reais). Requisitante: U.S. Infra-Estrutura Administrativa. Aplicação: Curitiba Lote: 01: Propostas classificadas: 11; Desconto: 61.89%. Recursos próprios (D/I). Homologado.

(4)

Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho

Concorrência 180/2010. Objeto: Elaboração de Projeto Executivo para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Apucarana, compreendendo 151.091,80 m de unidades lineares. Empresa que adquiriu o edital: 03. Empresas que apresentaram propostas: 02. Propostas Válidas: 02. Valor Máximo: R$ 579.188,86. Empresa vencedora: Cobrape Companhia Brasileira de Projetos Empreendimentos. Percentual de desconto: 5,04%. Valor a ser contratado: R$ 550.000,00. Recursos: CAIXA/FGTS. Homologado.

Pregão eletrônico 1174/10. Objeto: aquisição de componentes de microcomputadores. Preço máximo estimado: R$ 268.633,40. Empresas vencedoras: Patrícia Regina Rodrigues, no valor de R$ 50.250,00 (cinquenta mil duzentos e cinquenta reais), Oliveira & Morgan Ltda. ME, no valor de R$ 141.200,00 (cento e quarenta e um mil duzentos reais). Requisitante: U.S. Tecnologia da Informação. Aplicação: U.S. Tecnologia da Informação. Lote: 01: Propostas classificadas: 11; Desconto: 27.13%. Lote 02: Propostas classificadas: 15; Desconto: 32.87%. Valor total do processo: R$ 191.450,00. Desconto obtido no processo: 28,73%. Recursos próprios (D/I). Homologado.

Conselheiro Kevin Michael Altit

Concorrência 211/2010. Objeto: Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Missal, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 03. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta Válida: 01. Valor Máximo: R$ 826.985,58. Empresa vencedora: Traço Construção e Saneamento Ltda. Percentual de desconto: 1,62%. Valor a ser contratado: R$ 813.610,00. Recursos: BNDES. Homologado.

Pregão eletrônico 1180/10. Objeto: aquisição de caixa de papelão e suprimento de informática. Preço máximo estimado: R$ 218.425,10. Empresas vencedoras: A. Diogo Comercio de Ferragens Ltda., no valor de R$ 4.869,98 (quatro mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), Port Distribuidora Informática e Papel Ltda., no valor de R$ 79.846,80 (setenta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), LG informática Papel e Copiadora Ltda., no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil oitocentos reais), Inforshop Suprimentos Ltda., no valor de R$ 21.428,50 (vinte e um mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos). Requisitante: U.S. de Materiais. Aplicação: Estoque - U.S. de Materiais. Revogado o lote 01. Lotes adquiridos: Lote: 02: Propostas classificadas: 04; Desconto: 6.25%. Lote 03: Propostas classificadas: 08; Desconto: 53.39%. Lote 04: Propostas classificadas: 06; Desconto: 25.41%. Lote 05: Propostas classificadas: 02; Desconto: 0.04%. Valor máximo efetivo:

(5)

R$ 210.044,30. Valor total do processo: R$ 110.945,28. Desconto obtido no processo: 47,18%. Recursos próprios (D/I). Homologado.

Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi

Concorrência 241/2010. Objeto: serviços de manutenção de redes, ramais e ligações prediais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimentos passeio e rua (calçada), recomposição de pavimento asfáltico, adequação operacional de água e esgoto sanitário nas quantidades definidas pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, desenvolvido pela SANEPAR, nas localidades de Ponta Grossa, Irati, Prudentópolis, Imbituva, Palmeira, Telêmaco Borba, Castro, Piraí do Sul, Arapoti, Tibagi, Sengés, Reserva, Ortigueira, Carambeí e Imbaú, no âmbito da Unidade Regional de Ponta Grossa e Unidade Regional de Telêmaco Borba, com fornecimento parcial de materiais. Empresa que adquiriu o edital: 01. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta Válida: 01. Valor Máximo: R$ 21.296.467,93. Empresa vencedora: Martins Engenharia Civil Ltda. Percentual de desconto: 0%. Recursos próprios. Homologado.

Conselheiro Renato Torres de Faria

Concorrência 216/2010. Objeto: Execução de obras de instalação elétrica no Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Apucarana, com fornecimento total de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 07. Empresas que apresentaram propostas: 02. Propostas Válidas: 02. Valor Máximo: R$ 860.159,28. Empresa vencedora: NWM Engenharia Eletrônica Ltda. Percentual de desconto: 14,04%. Valor a ser contratado: R$ 739.400,00. Recursos: BNDES. Homologado.

Pregão eletrônico 1190/10. Objeto: Serviços de Transporte Modalidade Carga Geral. Preço máximo estimado: R$ 249.760,00. Empresa vencedora: Eixo Sul Transportes Ltda., no valor de R$ 232.120,00 (duzentos e trinta e dois mil cento e vinte reais). Requisitante: U.S. de Materiais. Aplicação: Curitiba: Propostas classificadas: 06; Desconto: 7.06%. Recursos próprios (D/I). Homologado.

Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro

Convite 226/2010. Objeto: Elaboração de Projeto de Engenharia para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Wenceslau Braz. Empresas que adquiriram o edital: 02. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta Válida: 01. Valor Máximo: R$ 123.200,00. Empresa vencedora: CISM Engenheiros Consultores Ltda. Percentual de desconto: 0,97%. Valor a ser contratado: R$ 122.000,00. Recursos próprios. Homologado.

(6)

Pregão eletrônico 1191/10. Objeto: aquisição de material de PVC e polietileno. Preço máximo estimado: R$ 15.478.666,34. Empresas vencedoras: Multipoly Indústria e Comércio de Plástico Ltda., no valor de R$ 1.714.997,80 (um milhão setecentos e quatorze mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R$ 219.895,73 (duzentos e dezenove mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos), Conexões Chiva Ltda. ME, no valor de R$ 283.998,94 (duzentos e oitenta e três mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), Polierg Indústria e Comércio Ltda., no valor de R$ 1.836.380,56 (um milhão oitocentos e trinta e seis mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), Amanco Brasil Ltda., no valor de R$ 2.284.504,94 (dois milhões, duzentos e oitenta e quatro mil quinhentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), Corr Plastik Industrial Ltda., no valor de R$ 1.560.962,54 (um milhão quinhentos e sessenta mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), Plastilit Ltda., no valor de R$ 112.999,50 (cento e doze mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), Tigre S/A Tubos e conexões, no valor de R$ 206.035,29 (duzentos e seis mil trinta e cinco reais e vinte e nove centavos). Requisitante: U.S. de Materiais, U.R. Curitiba-Sul, U.R. Curitiba Norte. Aplicação: Estoque - U.S. de Materiais, Campo Largo, Colombo, Distrito Portão, Distrito Pinheirinho. Lotes Revogados: 11. Lote: 01: Propostas classificadas: 06; Desconto: 34.77%. Lote 02: Propostas classificadas: 05; Desconto: 19.56%. Lote 03: Propostas classificadas: 02; Desconto: 4.78%. Lote 04: Propostas classificadas: 05; Desconto: 27.47%. Lote 05: Propostas classificadas: 07; Desconto: 31.10%. Lote 06: Propostas classificadas: 04; Desconto: 29.58%. Lote 07: Propostas classificadas: 06; Desconto: 68.31%. Lote 08: Propostas classificadas: 04; Desconto: 13.59%. Lote 09: Propostas classificadas: 07; Desconto: 41.76%. Lote 10: Propostas classificadas: 03; Desconto: 12.28%. Lote 12: Propostas classificadas: 07; Desconto: 23.74%. Lote 13: Propostas classificadas: 03; Desconto: 0.00%. Lote 14: Propostas classificadas: 06; Desconto: 13.76%. Lote 15: Propostas classificadas: 05; Desconto: 44.20%. Lote 16: Propostas classificadas: 04; Desconto: 29.11%. Valor máximo efetivo: R$ 15.478.407,54. Valor total do processo: R$ 8.219.775,30. Desconto obtido no processo: 46,90%. Recursos próprios (D/I). Homologado.

Conselheiro Altevir Rocha Andrade

Pregão eletrônico 1161/10. Objeto: aquisição de material de ferro dúctil. Preço máximo estimado: R$ 2.470.527,15. Empresas vencedoras: Valloy Industria e Comercio de Válvulas e Acessórios Ltda., no valor de R$ 22.999,99 (vinte e dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), Bermad Brasil Importadora e Exportadora Ltda., no valor de R$ 52.199,98 (cinquenta e dois mil cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), T.L. da Silva Wolff, no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil oitocentos reais), Markafer Distribuidora de Ferro Fundido Ltda., no valor

(7)

de R$ 1.333.224,90 (um milhão trezentos e trinta e três mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), Hydrostec Tecnologia e Equipamentos Ltda., no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), Multimercantil Ltda., no valor de R$ 10.988,88 (dez mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), Saint-Gobain Canalização Ltda., no valor de R$ 158.167,48 (cento e cinquenta e oito mil cento e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R$ 171.058,99 (cento e setenta e um mil cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos). Requisitante: U.S. de Materiais, U.R. Curitiba-Sul, U.R. Curitiba-Leste, U.R. Foz do Iguaçu, U.R. Pato Branco, U.R. Santo Antonio da Platina. Aplicação: estoque - U.S. de Materiais, estoque - USEM Cascavel, URCTL - Melhorias Operacionais, Araucária, Foz do Iguaçu, Jacarezinho, Medianeira e Pato Branco. Revogado o lote 09. Adquiridos: Lote: 01: Propostas classificadas: 03; Desconto: 34.64%. Lote 02: Propostas classificadas: 02; Desconto: 32.05%. Lote 03: Propostas classificadas: 02; Desconto: 67.68%. Lote 04: Propostas classificadas: 02; Desconto: 71.19%. Lote 05: Propostas classificadas: 01; Desconto: 3.13%. Lote 06: Propostas classificadas: 01; Desconto: 4.62%. Lote 07: Propostas classificadas: 03; Desconto: 1.58%. Lote 08: Propostas classificadas: 02; Desconto: 1.06%. Lote 09: Propostas classificadas: 02; Desconto: 14.13%. Lote 10: Propostas classificadas: 02; Desconto: 3.67%. Lote 11: Propostas classificadas: 01; Desconto: 2.34%. Lote 12: Propostas classificadas: 01; Desconto: 0.47%. Lote 13: Propostas classificadas: 01; Desconto: 0.47%. Lote 14: Propostas classificadas: 02; Desconto: 25.00%. Lote 15: Propostas classificadas: 01; Desconto: 3.35%. Lote 16: Propostas classificadas: 01; Desconto: 0.56%. Lote 17: Propostas classificadas: 02; Desconto: 25.19%. Lote 18: Propostas classificadas: 02; Desconto: 0.70%. Lote 19: Propostas classificadas: 01; Desconto: 5.00%. Lote 20: Propostas classificadas: 03; Desconto: 26.89%. Lote 21: Propostas classificadas: 02; Desconto: 31.61%. Valor máximo efetivo: R$ 2.469.570,07. Valor total do processo: R$ 1.806.440,22. Desconto obtido no processo: 26,85%. Recursos próprios (D/I). Homologado.

Pregão eletrônico 1202/10. Objeto: aquisição de material de ferro dúctil. Preço máximo estimado: R$ 271.329,17. Empresas vencedoras: Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda., no valor de R$ 5.345,00 (cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais), Luiz Felipe Badermann Ltda., no valor de R$ 28.899,00 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e nove reais), Michele Gonsalves Silva Santos Ltda., no valor de R$ 15.879,00 (quinze mil oitocentos e setenta e nove reais), Saint-Gobain Canalização Ltda., no valor de R$ 160.442,00 (cento e sessenta mil quatrocentos e quarenta e dois reais), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R$ 35.129,46 (trinta e cinco mil cento e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), Metalúrgica Brusantin Ltda., no valor de R$ 2.353,80 (dois mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos). Requisitante: Assessoria de Saneamento Rural, U.S. de Materiais, U.R. Curitiba-Leste, U.R. Cascavel, U.R. Foz do Iguaçu, U.R. Litoral, U.R. Toledo, U.R. Francisco Beltrão, U.R. Santo Antonio da Platina, U.R. Londrina/Cambe. Aplicação: estoque - U.S. de Materiais, estoque - USEM

(8)

Maringá, URCTL - melhorias operacionais, estoque - Convênios Prefeituras, Londrina, Capanema, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guaraqueçaba, Guaratuba, Jacarezinho, Doutor Oliveira Castro, ETE Matinhos - lagoa de esgoto, ETE Morretes - tratamento esgoto, ETE Guaratuba - lagoa de esgoto. Lotes revogados: 09, 12, 13 e 14. Adquiridos: Lote: 01: Propostas classificadas: 03; Desconto: 14.54%. Lote 02: Propostas classificadas: 01; Desconto: 0.00%. Lote 03: Propostas classificadas: 03; Desconto: 3.80%. Lote 04: Propostas classificadas: 01; Desconto: 2.00%. Lote 05: Propostas classificadas: 04; Desconto: 4.25%. Lote 06: Propostas classificadas: 01; Desconto: 0.21%. Lote 07: Propostas classificadas: 01; Desconto: 0.00%. Lote 08: Propostas classificadas: 02; Desconto: 0.73%. Lote 10: Propostas classificadas: 03; Desconto: 17.74%. Lote 11: Propostas classificadas: 01; Desconto: 0.82%. Lote 15: Propostas classificadas: 01; Desconto: 0.02%. Lote 16: Propostas classificadas: 03; Desconto: 28.03%. Lote 17: Propostas classificadas: 01; Desconto: 0.04%. Valor máximo efetivo: R$ 260.153,80. Valor total do processo: R$ 248.048,26. Desconto obtido no processo: 4,65%. Recursos próprios (D/I). Homologado.

Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho

Pregão eletrônico 1154/10. Objeto: aquisição de caminhão e hidrojateador. Preço máximo estimado: R$ 378.971,72. Empresas vencedoras: Prominas Brasil Equipamentos Ltda., no valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), e CIA. de Automóveis Slaviero, no valor de R$ 142.970,00 (cento e quarenta e dois mil novecentos e setenta reais). Requisitante: U.R. Curitiba-Leste. Aplicação: URCTL - Melhorias Operacionais Lote: 01: Propostas classificadas: 05; Desconto: 9.09%. Lote 02: Propostas classificadas: 05; Desconto: 24.23%. Valor total do processo: R$ 310.970,00. Desconto obtido no processo: 17,94%. Recursos: Financiados CEF (CTN). Homologado.

Pregão eletrônico 1204/10. Objeto: aquisição de impressora, display cristal, pack bateria. Preço máximo estimado: R$ 385.825,00. Empresas vencedoras: Suely Valquiria J.S. Domaredzky Ltda., no valor de R$ 241.049,00 (duzentos e quarenta e um mil quarenta e nove reais), Maxicom Equipamentos Eletrônicos Ltda., no valor de R$ 72.100,00 (setenta e dois mil cem reais), Dataprom Equipamentos e Serviços Ind. Ltda., no valor de R$ 50.875,00 (cinquenta mil oitocentos e setenta e cinco reais). Requisitante: U.S. Tecnologia da Informação. Aplicação: U.S. Tecnologia da informação Lote: 03: Propostas classificadas: 04; Desconto: 9.79%. Lote 02: Propostas classificadas: 01; Desconto: 0.05%. Lote 01: Propostas classificadas: 03; Desconto: 5.47%. Valor total do processo: R$ 364.024,00. Desconto obtido no processo: 5,65%. Recursos próprios (D/I). Homologado.

(9)

5.3 - Ratificação de contratações diretas, alínea “p” do art. 17 do Estatuto Social:

Contratação Direta 1200/2010, por inexigibilidade de licitação, com a empresa Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Ltda., em razão de a mesma deter a exclusividade para o fornecimento no território nacional e internacional, conforme o contido no Atestado emitido pela Associação Comercial do Paraná, visando o fornecimento de peças exclusivas para o equipamento MCP, modelo DP 36, marca DATAPROM, no valor total de R$ 52.890,00. Recursos: Próprios/Despesas. Processo convertido em diligência para que a unidade solicitante justifique os preços da contratação direta.

Conselheiro Altevir Rocha Andrade

Contrato de Locação de Imóvel 051/2010-URMA a ser firmado com a Sra. Veralice Garcia Castro e seu marido, o Sr. Alberto Castro, representados por procuração pelo Sr. Edson Abrão da Silveira, referente ao imóvel situado à Avenida Tamandaré, 150, esquina com a Rua Piratininga, município de Maringá, composto de um salão com 158,81m², um mezanino com 70,00m² e uma área de frente com 108,19m², totalizando 337,00m² de área construída, constante da matrícula 91.347 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca da Maringá, no valor de R$ 5.000,00 mensais, totalizando R$ 300.000,00, com vigência contratual de 01/09/2010 a 30/08/2015. Ratificado.

5.4 - Apreciação de matérias previstas na alínea “s” do art. 17 do Estatuto Social;

Conselheiro Djalma de Almeida Cezar

Reajuste do Contrato de Prestação de Serviço 33/2008, decorrente da licitação realizada na modalidade Concorrência 106/2008, firmado com a empresa Martins Engenharia Civil Ltda., cujo objeto é a execução de serviço de manutenção de redes e ramais de água e esgoto, recomposição de pavimentos e outros serviços do SGM em Ponta Grossa e nas cidades integrantes da Unidade de Telêmaco Borba. Reajuste no valor de R$ 529.484,19 (quinhentos e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos), equivalente ao percentual de 8,01% (oito vírgula zero um por cento). Recursos: Próprios. Autorizado.

Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes

Autorização prévia do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para projetos apoiados pelo Fundo Azul que resultarão na melhoria da qualidade das águas captadas

(10)

pela SANEPAR, além de promover a conscientização e o comprometimento da comunidade com as bacias de manancial. Os projetos obrigatoriamente deverão ser elaborados em parceria com outras instituições locais de forma a desenvolver ações e consolidar a gestão a partir dos principais atores. Deverão ser priorizadas as parcerias com as Prefeituras Municipais para utilização dos recursos dos Fundos Municipais de Meio Ambiente como contrapartida aos projetos apoiados pelo Fundo Azul. Recursos: Próprios. Autorizado.

Reajuste do Contrato de Prestação de Serviços 026/2008, decorrente da licitação modalidade Concorrência 98/2008, firmado com a Empresa Edeme Construções Civis e Planejamento Ltda., cujo objeto é a execução de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimentos, serviços de ampliação de redes de água e esgoto sanitário e adequação e desenvolvimento operacional de água e esgoto sanitário, nos Sistemas da Unidade Regional Curitiba Norte. Reajuste no valor de R$ 508.884,91, equivalente ao percentual de 8,01%. Recursos: Próprios/Despesas. Autorizado.

Complementação do Contrato de Obras 18/2009, decorrente da licitação realizada na modalidade Concorrência Internacional 355/2008, firmado com a Construtora Carmezin Ltda., que tem por objeto a execução das obras de ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário do município de Colombo. Complemento no valor de R$ 317.336,65 (trezentos e dezessete mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), equivalente ao percentual de 9,30% (nove vírgula trinta por cento). Recursos: 999 - Toledo/06 - Caixa 2006. Autorizado. O Conselheiro Relator elogiou o trabalho realizado pela equipe que elaborou o parecer técnico.

Autorização prévia para quitação de serviços extracontratuais, supressão e despesas indiretas sobre o valor do Contrato de Obras 121/2005, decorrente da licitação realizada na modalidade Concorrência Internacional 195/2005, firmado com a empresa Goetze Lobato Engenharia Ltda., que tem por objeto a execução das obras de ampliação da ETE Marrecas, município de Francisco Beltrão. Serviços extracontratuais e encargos pelo atraso de pagamento no montante de R$ 197.416,89 (cento e noventa e sete mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos). Recursos: 943 - Francisco Beltrão/03 - SES. Autorizado. O Conselheiro Relator elogiou o trabalho realizado pela equipe que elaborou o parecer técnico.

Complementação do Contrato de Obras 11/2009, decorrente da licitação realizada na modalidade Concorrência 361/2008, firmado com a empresa Metro Engenharia

(11)

Empreendimentos Ltda., que tem por objeto a execução das obras de ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário do município de Toledo. Complemento no valor de R$ 124.671,66 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), equivalente ao percentual de 3,87% (três vírgula oitenta e sete por cento). Recursos: 999 - Toledo/06 - Caixa 2006. Autorizado.

Reajuste do Contrato de Prestação de Serviços 045/2009, decorrente da licitação modalidade Concorrência 172/2009, firmado com a Empresa Acácia Empreendimentos e Saneamento Ltda., cujo objeto é a execução de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimentos, serviços de ampliação de redes de água e esgoto sanitário e adequação e desenvolvimento operacional de água e esgoto sanitário nos Sistemas da Unidade Regional de Arapongas. Reajuste no valor de R$ 295.434,41, equivalente ao percentual de 10,37%. Recursos: Próprios/Despesas. Autorizado.

Conselheiro Marco Antonio Lima Berberi

Reajuste do Contrato de Prestação de Serviços 032/09, firmado com a empresa Guarasan Serviços Técnicos Ltda., cujo objeto é a execução de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, recomposição de pavimentos, serviços de ampliação de redes de água e esgoto sanitário e adequação e desenvolvimento operacional de água e esgoto sanitário, nos Sistemas da Unidade Regional de Santo Antonio da Platina. Reajuste no valor de R$ 121.674,40, equivalente ao percentual de 7,35%. Recursos: Próprios/Despesas. Autorizado.

Complementação, serviços extracontratuais, supressão e reajuste sobre o valor do Contrato de Obras 70/2009, decorrente da licitação realizada na modalidade Concorrência Nacional 128/2009, firmado com a empresa ACMA Construções Civis Ltda., que tem por objeto a execução das obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Guarapuava - ETE Vassoural. Serviços Complementares no valor de R$ 996.591,51, serviços extracontratuais no montante de R$ 20.500,12, supressão de R$ 62.878,93 e valor do reajuste de R$ 58.970,34, resultando em R$ 1.013.183,04, equivalente ao percentual de 8,99%. Serviços extraorçamentários relativos ao volume da rocha ter apresentado variações de diâmetro maior do que o previsto. AID complementar 10308/2010-USPOSD de 14/07/2010. AID de reajuste 10309/2010-USPOSD de 14/07/2010. Recursos: BNDES/Próprios. Autorizado.

Autorização prévia do pleito do Consórcio GEL/ACMA/NWM relativo ao Contrato de Obras 4.1.7/06 Paranasan, quanto as despesas indiretas e encargos financeiros, no valor de R$ 1.716.867,84, para fins de quitação total do Contrato. Autorizado nos termos do voto do Conselheiro Relator.

(12)

Conselheiro Renato Torres de Faria

Reajuste do Contrato de Prestação de Serviços 28/2009, firmado com a empresa Selleta Serviços Ltda., tendo por objeto a prestação de serviços comerciais de campo, compreendendo a colocação de fita adesiva, suspensão do abastecimento no cavalete, religação do abastecimento, execução do lacre no cavalete, recadastramento comercial, atualização cadastral e visitas diversas, nos Sistemas da Unidade Regional de Curitiba Sul. Reajuste no valor de R$ 126.213,21, equivalente ao percentual de 7,35%. Recursos: Próprios/Despesas. Autorizado. O reajuste deve ser aplicado a partir da data do requerimento.

Reajuste do Contrato de Obras 54/2009, decorrente da licitação modalidade Concorrência Nacional 013/2009, firmado com a empresa Itaocara Construções Civis Ltda., tendo por objeto a execução das obras de melhorias na ETA do Sistema de Abastecimento de Água de Maringá - 1ª etapa. Reajuste no valor de R$ 115.995,18, equivalente ao percentual de 4,83%. Parecer Técnico 135/2010-USPONO de 20/07/2010. Recursos: CAIXA. Autorizado. O reajuste deve ser aplicado a partir da data do requerimento.

5.5 - Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Quitação do Contrato de Obras 32/2007, decorrente da licitação realizada na modalidade Concorrência Nacional 20/2007, firmado com o Consórcio ACMA/Veólia, que teve por objetivo a execução da readequação do sistema produtor de água da cidade de Ponta Grossa. Analisar e aprovar os seguintes itens: a) Serviços extracontratuais: Aprovar a alteração da cláusula 3ª do termo de quitação aprovado na 12ª Reunião do CAD, datada de 14/12/2009, de quitação total e irrestrita para quitação total dos serviços extracontratuais no valor atualizado para julho/2010 de R$ 318.992,73; b) Pagamento de encargos financeiros pelo atraso de quitação das faturas ordinárias e de reajuste no valor de R$ 26.601,47; e c) Instaurar a comissão para análise e parecer das pendências das despesas indiretas face ao aditamento do contrato. Após voto do Conselheiro Relator pela autorização do processo, requereu vista a Conselheira Tatianna Iatauro, que foi deferida pelo Presidente.

Concorrência 170/2010. Objeto: execução de obras de construção de poços tubulares profundos na cidade de Cascavel, Sede Municipal PZ01, PZ02, PZ03, PZ04 e PZ05,

(13)

com fornecimento de materiais. Empresas que adquiriram o edital: 10. Empresas que apresentaram propostas: 05. Propostas válidas: 05. Valor máximo: R$ 223.911,60. Empresa vencedora: Acquasul Poços Artesianos Ltda. Percentual de desconto: 43,6%. Valor a ser contratado: R$ 126.286,14. Recursos próprios. Homologado.

Contratação direta por inexigibilidade 1057/2010 da empresa Unicorp Informática Industrial Ltda. para execução dos serviços de suporte e manutenção de programas de computador sistema Unilims Enerprise utilizados pela USAV, pelo período de 730 dias, no valor de R$ 105.120,00 (cento e cinco mil cento e vinte reais). Processo não ratificado.

Concorrência 132/2010. Objeto: execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na cidade de Telêmaco Borba, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Empresas que adquiriram o edital: 04. Empresa que apresentou proposta: 01. Proposta Válida: 01. Valor Máximo: R$ 2.829.922,06. Empresa vencedora: Martins Engenharia Civil Ltda. Percentual de Desconto: 2,82%. Valor a ser contratado: R$ 2.750.000,00. Recursos: CEF/FGTS. Processo não apreciado por não ter retornado de diligência.

APROVAR o Estudo da Vida Útil Econômica, Atribuição de Novo Custo e Taxas de Depreciação dos Bens Patrimoniais que integram os Ativos Operacionais e Administrativos da Sanepar, em atendimento às alterações decorrentes da Lei 11.638/2007, a qual alterou e introduziu novos dispositivos à Lei 6.404/1976 – Lei das Sociedades Anônimas. Esse estudo atende as disposições preconizadas pela Lei 11.638/2007 e Deliberação 583 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a qual aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 27, que trata do Ativo Imobilizado. Processo aprovado. A Conselheira Relatora elogiou a equipe que executou o trabalho, destacando sua consistência e detalhamento, o qual já é referência no setor do saneamento nacional. Ressaltou o pioneirismo da Sanepar em abordar o tema, o que possibilitou a adequação da Companhia às regras internacionais de contabilidade.

Concorrência 009/2010. Objeto: Lote único: execução de Obra de otimização do sistema de abastecimento de água na ETA Iguaçu, compreendendo: 1: Recuperação dos filtros 5 a 8, canal de água decantada, câmara de contato e laje do canal de sucção, e 2: Recuperação do filtro 4 e canal de água bruta, na cidade de Curitiba. Ambos os itens com fornecimento parcial de materiais e equipamentos, conforme memorial descritivo anexo ao processo. Empresas que adquiriram o edital: 08. Empresas que apresentaram propostas: 03. Proposta Válida: 01. Valor máximo: R$ 3.154.834,60. Empresa

(14)

vencedora: Cembra Engenharia Ltda. Percentual de desconto: 0,30%. Valor a ser contratado: R$ 3.145.370,10 (três milhões cento e quarenta e cinco mil trezentos e setenta reais e dez centavos). Recursos: CEF/FGTS. O Conselheiro Julio Araújo requereu vista do processo, o que foi deferido pelo Presidente.

Pregão eletrônico 1111/10. Objeto: aquisição de lacre circular descartável. Preço máximo estimado: R$ 652.050,00 (seiscentos e cinquenta e dois mil cinquenta reais). Empresa vencedora: Hidrotamper Participações Ltda., no valor de R$ 652.050,00 (seiscentos e cinquenta e dois mil cinquenta reais). Desconto: 0,00%. Recurso administrativo no processo anulado na reunião de 14/6/2010, nos termos do voto proferido pelo Relator. Recurso conhecido e não provido.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 31 de agosto de 2010.

MARCO ANTONIO LIMA BERBERI FERNANDO MASSARDO