“CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE: “REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 D DINIS

QUARTEIRA”, NO VALOR DE 4.872.250,00 € SEM I.V.A. INCLUÍDO. ---

Aos --- dias do mês de --- do ano ---, em Loulé, no Edifício dos Paços do Concelho, perante mim, Maria Ricardo Correia Pinto Guerreiro oficial público dos contratos, da Câmara Municipal de Loulé, conforme despacho emitido pelo Senhor Presidente da Câmara no dia vinte e um de Outubro de dois mil e treze, é celebrado o presente contrato: --- Entre o MUNICIPÍO DE LOULÉ, pessoa coletiva com o número 502098139, representado por ---, na qualidade de seu Presidente, com poderes para o acto, nos termos legais e a firma ANTÓNIO SARAIVA E FILHOS, LDA. com sede na---, com o capital social de---, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de ---, com o número---, e representada por---, é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato que se rege pelas cláusulas seguintes:---

PRIMEIRA: Que, por deliberação camarária de ...de ...de ..., proferida na

sequência do procedimento de concurso público n.º ….., foi adjudicada à sociedade comercial com a firma ANTÓNIO SARAIVA E FILHOS, LDA a empreitada de

“REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 D. DINIS - QUARTEIRA” pelo valor de 4.872.250,00 € (Quatro milhões oitocentos e setenta e dois mil duzentos e

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

ATA Nº 22 Fls. __________

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017

cinquenta euros), sem I.V.A. incluído, conforme proposta do empreiteiro adjudicatário,

informações técnicas, lista de preços unitários, caderno de encargos e demais elementos patentes no concurso, tendo o encargo da execução da obra cabimento na rubrica orçamental 175/2015, estando previsto que a empreitada seja executada nos anos económicos 2018 e 2019.---

SEGUNDA: O prazo de execução da obra é de 630 (seiscentos e trinta) dias, incluindo

Sábados Domingos e Feriados, conforme o constante na proposta do adjudicatário e respectivo programa de trabalhos anexo à mesma, no qual se encontram englobadas as correspondentes condições vinculativas. A obra será iniciada nos termos legais, após a elaboração do respectivo auto de consignação dos trabalhos, devendo estar concluída no já referido prazo;---

TERCEIRA: O valor global da adjudicação da obra é de 4.872.250,00 € (Quatro milhões oitocentos e setenta e dois mil duzentos e cinquenta euros) sem I.V.A. incluído, a

pagar de harmonia com os autos de medição elaborados mensalmente pelo Departamento Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais desta autarquia com a assistência de um representante da firma adjudicatária de acordo com o estabelecido nos artigos 387º e 388º nº 1 e 2 do DL nº 18/2008 de 29 de Janeiro tendo o dono da obra o prazo de 60 dias para efectuar os respectivos pagamentos de acordo com o artigo 299º do referido diploma legal e para garantia da boa execução dos trabalhos e cumprimento das cláusulas deste contrato, foi prestada a caução correspondente ao depósito definitivo de 5 %, deste valor, no montante de 243.612,50 € (duzentos e quarenta e três mil,

seiscentos e doze euros e cinquenta cêntimos), através da garantia bancária

N00405852 emitida pelo NOVO BANCO, S.A. ---

QUARTA: O auto de consignação será elaborado no prazo máximo de 90 dias a contar

da data da celebração do presente contrato de acordo com o artigo 359º do DL nº 18/2009 de 29 de Janeiro.---

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

ATA Nº 22 Fls. __________

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017

18/2008 de 29 de Janeiro, nos termos do Caderno de Encargos.---

SEXTA: Em todos os pagamentos que se mostrarem devidos ao empreiteiro será

efetuado o desconto de 5%, além dos descontos legais, para reforço da garantia prestada.---

SÉTIMA: Que nos casos omissos ao presente contrato, ou aos documentos a ele

anexos, aplicar-se-ão as normas legais em vigor sobre contratos de empreitadas e fornecimentos de obras públicas, particularmente o disposto no Decreto - Lei n.º 18/2009, de 29 de Janeiro e demais legislação análoga.---

OITAVA: Este contrato produzirá efeitos financeiros após o visto do Tribunal de Contas; - NONA: O prazo para conclusão da obra poderá ser prorrogado, tanto legal como

graciosamente, pela Câmara Municipal de Loulé, se vierem a ser apresentadas razões justificativas e aceites pela representada do primeiro outorgante.---

DÉCIMA: A realização de quaisquer trabalhos a mais da empreitada, serão processados,

única e exclusivamente, após aprovação da Câmara Municipal, sendo liquidados pelos preços unitários anexos à proposta.---

DÉCIMA PRIMEIRA: Ao adjudicatário é reconhecido o direito à revisão de preços da

empreitada, na importância que se mostrar vir a ser devida e que será calculada nos termos do Despacho n.º 1592/2004 de 23 de Janeiro, com base na fórmula F03 – edifícios escolares---

DÉCIMA SEGUNDA: Os trabalhos objeto deste contrato, são para levar a efeito nos

anos de 2017 e 2018. Se houver violação do prazo contratual para a conclusão da obra, acrescido das prorrogações legais e graciosas, será aplicada sanção contratual por cada dia de atraso conforme o estabelecido no artigo 403º do DL 18/2008 de 29 de Janeiro. ----

DÉCIMA TERCEIRA: A obra encontra-se igualmente incluída no Plano Plurianual de

Investimentos para o corrente ano, aprovados pelo Órgão Deliberativo do Município, em sua sessão, realizada em (______________________).---

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

ATA Nº 22 Fls. __________

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017

execução da obra que terá de deslocar-se diariamente ao local da mesma, e sempre que para tal seja notificado pela fiscalização.---

DÉCIMA QUINTA: O segundo outorgante obriga-se a deter, em vigor e em seu poder,

todas as apólices de seguro obrigatórias por lei para a execução da empreitada, sendo da sua exclusiva responsabilidade quaisquer acontecimentos no decorrer da empreitada que devam estar a coberto daqueles.--- Pelo segundo outorgante foi declarado, em nome da sua representada, a firma (--- ---) que aceita e se obriga a cumprir este contrato em todas as suas cláusulas, obrigações e inerências.--- Declaram os outorgantes que aceitam, á excepção de qualquer outro o Tribunal Administrativo de Loulé para dirimir quaisquer conflitos que se levantem na interpretação deste contrato.--- A obra terá que iniciar-se no início do prazo para a execução da mesma nos termos dos artigos 362º e 363º do DL nº 18/2008 de 29 de Janeiro.--- Que este contrato foi precedido de minuta, aprovada pela Câmara Municipal de Loulé, em reunião realizada no dia (__________________________________), conforme estabelecido no artigo 98º do DL nº 18/2008 de 29 de Janeiro e aceite pela representada do segundo outorgante nos termos do artigo 101º do mesmo diploma legal.---

A Firma adjudicatária é possuidora do Alvará de Construção número

(_______________), correspondente à natureza dos trabalhos a realizar.--- Foi exibida a certidão do Serviço de Finanças de (---) - , emitida em -- de --- --- de ---, em como o segundo outorgante não está em dívida com a Fazenda Nacional, e certidão ( Declaração ou consulta da mesma) do instituto de Gestão Financeira da Segurança Social comprovativa de que o adjudicatário não se encontra em divida para com aquela entidade.--- Foram presentes e ficam arquivados no maço de documentos relativos a este contrato os seguintes:---

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

ATA Nº 22 Fls. __________

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017 1 - Caderno de Encargos;---

2 - Proposta e lista de preços unitários;---

3 - Nota justificativa do preço proposto;---

4 - Programa de Trabalhos;---

5 - Garantia - Bancária;---

6 - Fotocópia da deliberação da Câmara de --- de --- do ano em curso, sobre a adjudicação da obra---

7 - Informações Técnicas;---

8- Documentos comprovativos de que os titulares dos órgãos sociais da gerência não se encontram na situação prevista na alínea i) do artigo 55º do DL nº 18/2008 de 29 de Janeiro ---

9 – Certidão da Conservatória do Registo Comercial.---

10 – Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II ao DL nº 18/2008 de 29 de Janeiro.---

11 – Fotocópia da ata do concelho de administração nº……..(ou Outro documento equivalente), que dá poderes para o ato ao segundo outorgante.---

E, que ambos os outorgantes aceitem este contrato, efetuado em duplicado; nos precisos termos exarados, de que tomaram integral conhecimento, assim como dos documentos anexos, que depois de lido vai ser assinado por todos os intervenientes.”---

A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar. ---

3292-2017 [DOGIM] - APROVAÇÃO TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE ALTE, AO ABRIGO DO CONTRATO PROGRAMA PARA OBRAS E EVENTOS, NO MONTANTE DE 22.613,67€,BEM COMO A APROVAÇÃO DO COMPROVATIVO DO VALOR 1.070,97€ RESPEITANTE AO ADIANTAMENTO INICIAL DO CONTRATO - Pelo Sr. Presidente, foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ---

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

ATA Nº 22 Fls. __________

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017

de Freguesia de Alte, apresentar facturas no montante de 23.684,64 € (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos), ao abrigo do Contrato Programa celebrado para 2017, respeitante à execução de Obras e Eventos na Freguesia. --- Face ao solicitado, propõe-se à Exma. Câmara, a autorização da transferência da verba no valor de 22.613,67 € (vinte e dois mil, seiscentos e treze euros e sessenta e sete cêntimos), bem como a aprovação de 1.070,97 € (mil e setenta euros e noventa e sete cêntimos), como comprovativo de despesa relativa ao adiantamento inicial de contrato, no âmbito do Contrato Programa celebrado entre a Junta de Freguesia de Alte e a Câmara Municipal de Loulé, relativo à execução de Obras e Eventos na Freguesia, conforme documentos apresentados por aquela Junta de Freguesia e de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais datada de 15/09/2017, prestada na entrada n.º 33816/17.” ---

A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar. --- 3293-2017 [DSBVM] - EMPREITADA DE “ARRANJO URBANÍSTICO DA ENVOLVENTE AOS BAIRROS DA ABELHEIRA E DA AMENDOEIRA - QUARTEIRA” - OM 27/2017 - PEDIDO DE ADIANTAMENTO SOLICITADO PELA EMPRESA JOSÉ DE SOUSA BARRA & FILHOS, LDA. - Pelo Sr. Presidente, foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ---

“O empreiteiro adjudicatário José de Sousa Barra & Filhos, Lda., vem através da sua carta com entrada n.º 43057 de 15.11.2017, solicitar um adiantamento no valor de 62.480,24€, o equivamente a 15 % do valor da empreitada. --- O pedido tem fundamento ao abrigo do n.º 1 do artigo 292.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, que prevê a possibilidade de conceder adiantamentos ao empreiteiro. -- Face ao exposto, propõe-se à Ex.ª Câmara, a aprovação de um adiantamento no valor de 62.480,24€ (sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta euros e vinte e quatro cêntimos), conforme estipulado no artigo 292.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

ATA Nº 22 Fls. __________

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017

Janeiro, e de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de infraestruturas Municipais, n.º 49/17/TI de 15/11/2017 Index n.º 43057.” ---

A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar. --- 3234-2017 [DAEPT] - NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DIRETIVA PARA AS HORTAS SOCIAIS DAS BICAS VELHAS, LOULÉ - Pelo Sr. Presidente, foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ---

“Considerando que foi publicado o Regulamento das Hortas Sociais das Bicas Velhas, Loulé, na 2.ª Série do Diário da República, n.º 49, de 8 de março de 2012; --- Considerando que o seu artigo 6.º refere que a gestão das Hortas Sociais de Loulé está a cargo de uma Comissão Diretiva composta por um Presidente e dois vogais; --- Considerando que o Presidente da Comissão Diretiva é o presidente da Câmara Municipal de Loulé ou alguém por si designado; --- Propõe-se que seja aprovada a Comissão Diretiva constituída pelo Ex. mo Sr. Vereador Carlos Gabriel da Silva Carmo, que preside, e pelos vogais, Ex. mo Sr. Chefe de Divisão de Ambiente, Espaço Público e Transportes, Pedro Miguel Gonçalves Ventura, e Ex. ma Sr.ª Técnica da Divisão de Ambiente, Espaço Público e Transportes, Tomásia Maria Pires Apolo.” ---

A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar. --- 3197-2017 [DMDSQV] - ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE Nª SENHORA DA ASSUNÇÃO DE BENAFIM, NO VALOR 5.260,00€ (CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA EUROS). - Pelo Sr. Presidente, foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ---

“A Fábrica da Igreja Paroquial de N.ª Senhora da Assunção de Benafim, contribuinte n.º 502 437 138 está a finalizar as obras de restauro, reabilitação e melhoramentos na Ermida de N.ª Sr.ª da Glória em Benafim, pelo que solicita à Câmara Municipal a atribuição de uma comparticipação financeira para fazer face aos custos decorrentes das intervenções acima descritas, sendo que, desde a primeira hora, houve um

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

ATA Nº 22 Fls. __________

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017

acompanhamento e aconselhamento por parte da autarquia para o desenvolvimento das mesmas. --- É, pois, nesse sentido que proponho à Exma. Câmara que delibere atribuir uma comparticipação financeira à Fábrica da Igreja Paroquial N.ª Senhora da Assunção de Benafim no montante de 5.260,00€ (cinco mil duzentos e sessenta euros), para custear as referidas obras. --- O pagamento deverá ser efetuado em 2017 com a apresentação dos documentos de despesa comprovativos daqueles trabalhos.” ---

A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar. --- 3289-2017 [DIAS] - AUTORIZAÇÃO PARA A PASSAGEM DE CABOS DE FIBRA ÓTICA EM INFRAESTRUTURAS SUBTERRÂNEAS EXISTENTES ENTRE A AVENIDA 5 DE OUTUBRO E A RUA MANUEL VIEGAS GUERREIRO, Nº 415-409 - FREGUESIA DE ALMANCIL, ENTRADA Nº 43803/2017 - LAZER - Pelo Sr. Vice-Presidente, foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ---

“Deu entrada na Câmara Municipal de Loulé, um procedimento de comunicação prévia, da empresa LAZER TELECOMUNICAÇÕES, Unipessoal, Lda., que vem requerer, autorização para a passagem de cabos de fibra ótica em infraestruturas subterrâneas existentes em Almancil, com início na Avenida 5 de Outubro (coord. 37.089536, - 8.035571), terminando na Rua Manuel Viegas Guerreiro 415-409 (coord. 37.083213, - 8.046382), instruído com os documentos anexos. --- Propõe-se à Exma. Câmara em conformidade com a informação técnica, nº 15480/2017/DIAS de 2017/11/23, que seja autorizada a realização dos trabalhos, com as seguintes condicionantes: --- 1 - De acordo com o artigo 8º do Decreto-lei nº 123/2009 de 21 de Maio, na sua última redação, o requerente, fica obrigado a: --- • Repor o pavimento, espaços verdes e de utilização coletiva, quando existente; ---

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

ATA Nº 22 Fls. __________

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017

intervenção. --- 2 - O requerente deverá garantir a presença de forças da autoridade local aquando da realização dos trabalhos, assim como a aplicação do plano de sinalização temporário apresentado. --- 3 - É da responsabilidade do requerente munir-se das autorizações necessárias à instalação dos cabos e/ou equipamentos junto da empresa detentoras das infraestruturas, neste caso a empresa de comunicações eletrónicas MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. e que as mesmas estejam válidas à data da realização dos trabalhos. --- 4 - Sempre que existam infraestruturas subterrâneas, está o requerente proibido de passar cabos aéreos ou em fachadas. --- 5 - No decorrer desta intervenção, está o requerente proibido de executar quaisquer trabalhos em subsolo, visto os mesmos não terem sido requeridos. --- 6 - Na execução dos trabalhos solicitados, deve obrigatoriamente ser concluída a instalação dos sistemas e equipamentos no prazo de quatro meses após a receção autorização, sob pena de caducidade do direito de acesso respetivo.” ---

A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar. --- 3294-2017 [GAP] - DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ NA COMISSÃO PERMANENTE DA ÁREA EMPRESARIAL DE LOULÉ. - Pelo Sr. Presidente, foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ---

“Considerando que a Câmara Municipal de Loulé é a gestora do Loteamento Industrial de Loulé; --- Considerando que este Loteamento faz parte da Área Empresarial de Loulé, que integra um conjunto de outros loteamentos e empresas não integradas em loteamentos, nomeadamente o Parque Industrial e Comercial de Loulé, o Centro Empresarial Nascente (Centro), o Centro Empresarial Poente, o Centro Empresarial Nascente, o Parque Infante, o Loteamento Filipe Nunes, e o troço da EN 396 desde a Rotunda do Zéphirus até à

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

ATA Nº 22 Fls. __________

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017

Franqueada; --- Considerando que a gestão da Área Empresarial de Loulé rege-se pelo Regulamento anexo, criado a partir do NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve, nos termos da alínea f) do artigo 22º dos seus Estatutos, sendo criada uma Comissão Permanente, que integra um representante da Câmara Municipal de Loulé; --- Propõe-se o Exmo. Sr. Vice-Presidente Pedro Pimpão como representante da Câmara Municipal de Loulé na Comissão Permanente da AEL.” ---

A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar. --- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Não houve intervenções. --- BALANCETE - Presente o Balancete de 05 de dezembro de 2017, que registava um

saldo no montante de: 70.417.829,87 €. ---

PAGAMENTOS - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados por

despacho do Senhor Presidente que se encontram registados no livro respetivo do dia 29 de novembro ao dia 05 de dezembro de 2017, no montante de 2.650.176,23 €. ---

ENCERRAMENTO - Sendo 15h25 o Senhor Vice-Presidente declarou encerrada a

reunião da qual para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente e por mim Chefe de Divisão.

________________________________

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

ATA Nº 22 Fls. __________