Art. 137. Os contratos somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste
que resulte em violação da obrigação de licitar.
Art. 138. Considera-se alteração contratual a alteração dos prazos contratuais e a renovação do
Art. 139. Salvo os contratos que adotarem a contratação integrada como regime de execução, os demais
poderão ser alterados, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:
I - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
II - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei;
III - quando conveniente a substituição da garantia de execução;
IV - quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; V - quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
VI - para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
§ 1º. O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
§ 2º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no § 1º, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
§ 3º. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses
§ 4º. No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais
e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos pela CORSAN pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
§ 5º. A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
§ 6º. Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, a CORSAN deverá
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
§ 7º. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e
as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebração de aditamento.
§ 8º. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de
riscos, como de responsabilidade da contratada.
Art. 140. As alterações qualitativas podem ultrapassar os limites previstos neste regulamento desde que
observadas as seguintes situações:
I - não acarrete para a CORSAN encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse da Companhia, acrescidos aos custos da instauração de um novo processo licitatório;
II - não inviabilize a execução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeira da contratada;
III - decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial;
IV - não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos;
V - seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes;
VI - demonstre, na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual, que as consequências de uma rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, importam em gravame para a CORSAN.
Art. 141. Toda solicitação de alteração contratual deverá ser iniciada contendo o Formulário para
Alterações Contratuais (Anexo VI), devidamente preenchido e complementado com os documentos necessários pela área demandante e encaminhado ao Departamento de Gestão de Contratos - DEGEC, da Superintendência de Licitações e Contratos – SULIC.
§ 1º. O “Anexo VI – Formulário para alterações contratuais” poderá ser alterado por Ordem de Serviço
específica emitida pela Superintendência de Licitações e Contratos – SULIC, desde que sugerida ou aprovada a alteração pela Superintendência Jurídica – SUPEJ.
§ 2º. As Notas Explicativas constantes do Formulário para Alterações Contratuais deverão ser
observadas quando do seu preenchimento.
§ 3º. As solicitações de alteração contratual devem ser encaminhadas ao Departamento de Gestão de
Contratos – DEGEC/SULIC até 90 (noventa) dias antes do encerramento do prazo de vigência, sendo vedada a alteração de contrato encerrado.
Art. 142. O Departamento de Gestão de Contratos - DEGEC, após verificar o adequado preenchimento
do Formulário para Alterações Contratuais e a correta instrução do expediente, elaborará a minuta do termo aditivo de acordo com o modelo mais adequado dentre aqueles constantes do Anexo VIII deste regulamento e encaminhará o processo, até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo de vigência, ao Departamento de Licitações e Contratos – DELCO, da Superintendência Jurídica – SUPEJ, para análise jurídica somente nos seguintes casos: [Redação dada pela Resolução nº. 20/2018-GP]
I – quando não for possível a utilização de algum dos modelos constantes do Anexo VIII deste regulamento ou de combinação entre eles, mesmo quando necessárias algumas adequações;
II – quando se tratar de alteração qualitativa do contrato;
III – quando se tratar de revisão contratual para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
IV – quando houver dúvida, devidamente fundamentada, acerca da possibilidade jurídica da alteração pretendida.
§ 1º. Caberá à própria área gestora do contrato o preenchimento dos requisitos estabelecidos neste
regulamento para a alteração pretendida e ao Departamento de Gestão de Contratos – DEGEC/SULIC a conferência dos mesmos.
§ 2º. Aplica-se este dispositivo também para as alterações de contratos regidos pela Lei nº. 8.666/93. § 3º. Os modelos de termos aditivos (Anexo VIII) poderão ser modificados por Ordem de Serviço específica emitida pela Superintendência de Licitações e Contratos – SULIC, desde que sugerida ou aprovada a alteração pela Superintendência Jurídica – SUPEJ.
Art. 143. O Departamento de Licitações e Contratos – DELCO/SUPEJ, após realizar a análise jurídica
da minuta do termo aditivo, devolverá o expediente ao Departamento de Gestão de Contratos – DEGEC/SULIC.
§ 1º. A manifestação jurídica mencionada no caput terá caráter opinativo, sendo dispensada a chancela
jurídica da minuta do termo aditivo.
§ 2º. Se a manifestação jurídica assinalar a necessidade de complementação do expediente ou de
modificação significativa do conteúdo do termo aditivo, o DEGEC/SULIC devolverá o expediente à área demandante, que poderá deixar de acolher as recomendações, desde que apresente justificativa técnica devidamente ratificada pelo respectivo Diretor.
Art. 144. Após os procedimentos tratados no artigo anterior, o Departamento de Gestão de Contratos –
DEGEC/SULIC, convocará o contratado para assinatura do termo aditivo, discriminando a documentação necessária que deverá ser apresentada pelo mesmo, remetendo o expediente, posteriormente, aos Diretores para assinatura.
Art. 145. Colhidas as assinaturas dos Diretores no termo aditivo, o Departamento de Gestão de
Contratos – DEGEC/SULIC providenciará a publicação do mesmo.