ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N.º: 769/2013
ASSUNTO: Registro de Preço pelo período de 12 meses, para aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo(GLP) a granel;
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 12/2013CF.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 11/2013
Nos termos do artigo 12 do Decreto n.º 47.945, de 16 de Julho de 2003, ficam registrados os
preços conforme segue:
ITENS:
Item
Descrição
Qdade
máxima anual
Preço registrad o R$
1º Classificada
Razão Social
CNPJ
Marca
1
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) a
granel
9600 Kg 3,20
Companhi
a Ultragaz
S/A
CNPJ –
61.602.199/
000112
Ultragaz
CONDIÇÕES GERAIS:
1º A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficandolhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
2º PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS : O objeto desta licitação deverá ser entregue conforme cronograma de abastecimento do Restaurante Universitário ou sempre que necessário para que não ocorra a interrupção no fornecimento de gás aos equipamentos do Restaurante Universitário.
3º CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : O pagamento será efetuado à vista da nota fiscal apresentada quando da entrega do(s) produtos(s), por intermédio de crédito em conta corrente da licitante vencedora junto ao BANCO DO BRASIL S/A, no 30º (trigésimo) dia subseqüente ao RECEBIMENTO DEFINITIVO
do(s) mesmo(s), sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade.
4ª ATRASO NO PAGAMENTO O pagamento em desconformidade com o prazo previsto será acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e calculado prorata tempore em relação ao atraso verificado.
5º DAS SANÇÕES:
1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP10 de 19 de novembro de 2002.
2 – A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas estipuladas na Portaria UNESP nº 53, de 13396 D.O.E. 140396 , garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
3 A CONTRATANTE reservase o direito de descontar do valor das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas.
4 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
5 Os procedimentos para aplicação das penalidades observarão as disposições do Decreto nº 48.999, de 29 de setembro de 2004, normatizada nesta Instituição através da Portaria 53/96, 13/3/96 D.O.E. 14/03/96, que estabelece normas para aplicação de multas previstas na Lei 8.666, de 21/6/93 e alterações posteriores.
6º CANCELAMENTO : O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas nos artigos 18 e 19 do Decreto Estadual n.º 47.945/2003.
7º VIGÊNCIA: O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da respectiva Ata no Diário Oficial do Estado, podendo seu prazo ser prorrogado apenas para entrega de quantitativos remanescentes do objeto do pregão.
8º DAS CONTRATAÇÕES: Para fins de contratação, seja para retirada da nota de empenho, seja para assinatura do contrato, além de consulta ao sítio eletrônico www.sancoes.sp.gov.br , para efeito de verificação de eventuais sanções aplicadas à proponente adjudicatária, examinarseá, por meio da Internet, a regularidade com a Seguridade Social (CND/INSS), Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (CRS/FGTS), e certidões negativas de tributos e contribuições federais, expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, bem como consulta quanto à inexistência de registros em nome da proponente adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL” e regularidade relativa à Débitos Trabalhistas (CNDT).
9º INTEGRAM A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS , o edital, a proposta das empresas; Companhia Ultragaz S/A – CNPJ – 61.602.199/000112 e a Ata de Sessão do Pregão. Franca, 29 de abril de 2013.
Prof. Dr. Fernando Andrade Fernandes
Diretor
EMPRESAS DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Empresa: Companhia Ultragaz S/A
CNPJ: 61.602.199/000112
Representante: Rodrigo Piorno Borghini
TESTEMUNHAS:
Ivana Pádua Alvarenga
Supervisor Técnico de Seção
RG. 14.048.1370/SP
Fátima Maniglia
Assistente Administrativo II
Rg. 9.437.982SSPSP
ANEXO X
1.
PORTARIA UNESP N.º 53/96Portaria UNESP 53, de 13396 D.O.E. 140396 Seção I PAG. 34
Estabelece normas para aplicação de multas previstas na Lei 8.666, de 21693, alterada pela Lei n.° 8.883, de 8694, e dá outras providências.
O Reitor da UNESP, com fundamento no artigo 115 da Lei 8.666/93, alterada pela Lei n.° 8.883/94, expede a seguinte portaria:
Artigo 1.º A aplicação de multa resultante da caracterização das hipóteses indicadas nos artigos 81 caput, 86 e 87 da Lei 8.666/93, alterada pela Lei n.° 8.883/94, que institui normas para licitação e contratos da Administração Pública, obedecerá ao disposto nesta Portaria.
Artigo 2.º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela UNESP, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida cabendo a aplicação de multa de mora correspondente a 30% do valor do respectivo contrato, ou multa corresponde à diferença de preço decorrente de nova contratação.
Artigo 3.º A inexecução total ou parcial do ajuste enseja a aplicação de multa de mora de 30%, sobre o total ou parte da obrigação não cumprida, ou multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova contratação.
Artigo 4.º O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sem prejuízo do disposto no § 1.º do artigo 86 Lei 8.666/93, alterada pela Lei n.° 8.883/94, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada por dia de atraso sobre a obrigação não cumprida, na seguinte proporção:
I em se tratando de fornecimento de material e serviços: a) atraso de até 30 dias: multa de 0,2%;
b) atraso superior a 30 dias: multa de 0,4%.
II em se tratando de obras e serviços a estas vinculados, a multa será de 0,8%.
Parágrafo único Para cálculo da multa prevista no caput deste artigo deverá ser adotado o método de acumulação simples, que significa a mera multiplicação da taxa pelo número de dias de atraso e pelo valor correspondente à obrigação não cumprida, sem prejuízo do disposto no artigo 7.º desta Portaria.
Artigo 5.º O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela UNESP, que não excederá a 15 dias, contados do recebimento da notificação.
Parágrafo único A não ocorrência da substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 3.º desta Portaria, considerandose a mora, nesta
hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no caput deste artigo.
Artigo 6.º A aplicação das multas previstas nesta Portaria ficará vinculada à realização do regular processo administrativo.
§ 1.º O infrator deverá ser notificado do inteiro teor da multa, podendo apresentar defesa no prazo de 5 dias úteis, a contar da notificação.
§ 2.º A autoridade competente, de posse das razões do infrator, decidirá sobre a conveniência ou não da aplicação da multa, mediante despacho fundamentado.
§ 3.º Da aplicação da multa caberá recurso dentro do prazo de 5 dias úteis, contados da notificação do ato.
Artigo 7.º As multas previstas nesta Portaria, quando for o caso, serão calculadas sobre os valores contratuais reajustados e poderão ser pagas com a garantia prestada na assinatura do contrato ou instrumento equivalente, ou descontadas dos pagamentos eventualmente devidos.
Parágrafo único Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no caput deste artigo, a cobrança será objeto de medidas administrativas ou judiciais, incidindo correção monetária diária no período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final para liquidar a multa de aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, com base na variação da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo UFESP, ou índice que venha a substituíla.
Artigo 8.º O pedido de prorrogação de prazo final da obra ou serviços ou entrega de material somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.
Artigo 9.º As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a das outras.
Artigo 10.º As disposições constantes desta Portaria aplicamse também às obras, serviços e compras que, nos termos da legislação vigente, forem realizados com dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Artigo 11.º As multas referidas nesta Portaria não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94.
Artigo 12.º As normas estabelecidas nesta Portaria deverão constar em todos os instrumentos convocatórios, bem como nos contratos ou outros instrumentos equivalentes, inclusive nos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Artigo 13.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente a Portaria UNESP 131, de 100993. (Processo n.º 3180/50/01/88).