PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO Título. CUSTEIO DE OBRAS NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 25 kv

(1)

NTD-00.051

Data da emissão

03.03.2008

CEEE D

Título

CUSTEIO DE OBRAS NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 25 kV

Data da última revisão

Folha 1

SUMÁRIO 1 Objetivo

2 Normas e Documentos Complementares 3 Definições

4 Condições Gerais 5 Condições Específicas 6 Vigência

Anexo 1 - Correspondência de comunicação dos resultados dos estudos, projeto e orçamento destinados ao atendimento de solicitação, quando o projeto for elaborado pela CEEE-D e a responsabilidade financeira pela obra resultar total da CEEE-D

Anexo 2 - Correspondência de comunicação dos resultados dos estudos, projeto e orçamento destinados ao atendimento de solicitação, quando o projeto for elaborado pela CEEE-D e a responsabilidade financeira pela obra resultar em participação conjunta da CEEE-D e do solicitante

Anexo 3 - Correspondência de comunicação do resultado da análise e do orçamento destinados ao atendimento de solicitação, quando o projeto for elaborado por profissional contratado pelo solicitante e a responsabilidade financeira pela obra resultar total da CEEE-D

Anexo 4 - Correspondência de comunicação do resultado da análise e do orçamento destinados ao atendimento de solicitação, quando o projeto for elaborado por profissional contratado pelo solicitante e a responsabilidade financeira pela obra resultar em participação conjunta da CEEE-D e do solicitante

Anexo 5 - Correspondência de comunicação dos resultados dos estudos, projeto e orçamento, quando o projeto for elaborado pela CEEE-D e a responsabilidade financeira pela obra for total do solicitante

Anexo 6 - Correspondência de comunicação do resultado da análise e do orçamento, quando o projeto for elaborado por profissional contratado pelo solicitante e a responsabilidade financeira pela obra for total do solicitante Anexo 7 - Correspondência de comunicação do resultado dos estudos e orçamento estimativo

Anexo 8 - Correspondência informando a necessidade de apresentação de projeto construtivo

Anexo 9 - Correspondência de comunicação de que o projeto construtivo, elaborado por profissional contratado pelo solicitante, não atende os padrões da CEEE-D

Anexo 10 - Fatores de demanda e de carga típicos para unidades consumidoras Anexo 11 - Termo de Participação Financeira

Anexo 12 - Convênio de Devolução

Anexo 13 - Termo de Compromisso - Obra destinada a nova ligação ou aumento de carga

1 OBJETIVO

Esta Norma estabelece as diretrizes básicas para determinação dos encargos financeiros de responsabilidade da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D, e do solicitante, em obras no sistema elétrico de distribuição, até 25 kV, necessárias ao atendimento de nova ligação, aumento de carga e outros.

2 NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

As normas e documentos legais que complementam diretamente este texto são:

- CEEE-D - TTD-00.001 Termos relacionados com projeto e construção de linhas e redes aéreas de distribuição; - CEEE-D - TTD-00.002 Termos relacionados com operação e manutenção de linha e redes aéreas de distribuição;

- CEEE-D - TTD-00.003 Termos relacionados com materiais e equipamentos utilizados em linhas e redes aéreas de distribuição;

- Decreto nº 41.019, de 26 de fevereiro de 1957 - Regula os serviços de energia elétrica; - Decreto nº 84.398, de 16 de janeiro de 1980 - Faixas de domínio;

- Resolução ANEEL nº 24, de 27.01.00 - Continuidade da distribuição de energia elétrica; - Resolução ANEEL nº 456, de 29.11.00 - Condições gerais de fornecimento de energia elétrica; - Resolução ANEEL nº 505, de 26.11.01 - Níveis de tensão;

(2)

- Resolução ANEEL nº 223, de 29.04.03 - Regulamenta o art. 14 da Lei 10.438/02; - Lei nº 10.848, de 15.03.04 - Altera a Lei 10.438/02;

- Resolução Normativa ANEEL nº 82, de 13.09.04 - Estabelece as condições para atendimento a loteamentos urbanos; - Resolução Normativa ANEEL nº 154, de 28.03.05 - Altera a definição de Solicitante estabelecido pela ANEEL nº 223, de

29.04.03;

- Resolução Normativa ANEEL nº 238, de 28.11.06 - Altera a aplicação de penalidades referentes a não cumprimento de metas de universalização;

- Resolução Normativa ANEEL nº 250, de 13.02.07 - Estabelece os procedimentos para fixação do encargo de responsabilidade da concessionária e para o cálculo da participação financeira do consumidor;

- Regulamentos de Instalações Consumidoras de Média e Baixa Tensão.

3 DEFINIÇÕES

Os termos técnicos utilizados nesta Norma estão definidos na TTD-00.001, TTD-00.002 e TTD-00.003 e são complementados pelas seguintes definições:

3.1 Extensão de Rede de Distribuição Secundária

Novo trecho de rede em tensão secundária de distribuição, inclusive a adição de fases, construído a partir de ponto da rede existente.

3.2 Extensão de Rede de Distribuição Primária

Novo circuito primário ou acréscimo de um trecho de rede em tensão primária de distribuição, inclusive a adição de fases, construído a partir de ponto da rede existente.

3.3 Melhoramento de Rede de Distribuição

Modificações destinadas a garantir a manutenção de níveis adequados de qualidade e segurança no fornecimento de energia elétrica.

3.4 Reforço da Rede de Distribuição

É a mudança das características físicas da rede existente visando aumentar a sua capacidade. 3.5 Tensão secundária de distribuição

Tensão disponibilizada no sistema elétrico da concessionária com valores padronizados inferiores a 2,3 kV. 3.6 Tensão primária de distribuição

Tensão disponibilizada no sistema elétrico da concessionária com valores padronizados iguais ou superiores a 2,3 kV. 3.7 Loteamento

Subdivisão de gleba de terreno em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes, cujo projeto tenha sido devidamente aprovado pela respectiva Prefeitura Municipal.

3.8 Parcelamento de Interesse Social

Loteamento situado em zona habitacional declarada por lei como de interesse social. 3.9 Parcelamento Popular

Parcelamento promovido pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas entidades delegadas, estas autorizadas por lei a implantar projeto de habitação, destinado às classes de menor renda, em imóvel declarado de utilidade pública, com processo judicial em curso e emissão provisória na posse.

(3)

3.10 Condomínio Horizontal

Subdivisão de gleba de terreno em lotes destinados à edificação, cujas vias de circulação são de uso privativo dos condôminos, cujo projeto tenha sido devidamente aprovado pela respectiva Prefeitura Municipal.

3.11 Carga Instalada

Soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts (kW).

3.12 Fornecimento Provisório

É o que se destina ao atendimento de eventos temporários, tais como, festividades, circos, parques de diversões, exposições, obras ou similares, estando o atendimento condicionado à disponibilidade de energia elétrica.

3.13 Projeto Padrão

Projeto elaborado de acordo com os critérios da CEEE-D, observando suas normas e padrões técnicos, de modo a representar o custo mínimo para atendimento da carga solicitada.

3.14 Projeto Específico

Projeto elaborado com critérios diferentes dos utilizados no Projeto Padrão, com a finalidade de atender interesse específico do solicitante ou da CEEE-D.

3.15 Atendimento não vinculado ao consumo de energia elétrica

É o afastamento/deslocamento de rede ou estrutura, modificação ou retirada de estai, modificações com fins estéticos e outros cuja finalidade não seja nova ligação ou alteração de carga.

4 CONDIÇÕES GERAIS

4.1 Responsabilidade pelo Custeio de Obras

A responsabilidade pelo custeio das obras de que trata esta Norma Técnica de Distribuição divide-se em: 4.1.1 Responsabilidade total da CEEE-D:

a) obra no sistema elétrico necessária à conexão de unidade consumidora em tensão inferior a 2,3 kV, cuja carga instalada seja inferior ou igual a 50 kW, observado o padrão de dimensionamento de entrada de serviço estabelecido no RIC-BT; b) obra no sistema elétrico para permitir a conexão de novo loteamento popular ou de interesse social, independente da tensão de alimentação;

c) implantação da rede interna de novo loteamento popular ou de interesse social, independente do nível de tensão;

d) obra no sistema elétrico necessária para atender os níveis de continuidade e/ou qualidade de serviço fixados pela ANEEL;

e) obra no sistema elétrico que se caracterize como reforma da rede existente;

f) obra no sistema elétrico pertencente a Programa Especial custeado integralmente pela CEEE-D;

g) obra no sistema elétrico executada para atender padronização, correção ou melhoria das condições técnicas, desde que de interesse da CEEE-D, ou para atender legislação pertinente.

4.1.2 Responsabilidade conjunta da CEEE-D e do Solicitante:

a) obra necessária à conexão de unidade consumidora em tensão inferior a 2,3 kV, cuja carga instalada seja superior a 50 kW;

b) obra necessária à conexão de unidade consumidora em tensão superior a 2,3 kV; c) obra necessária ao atendimento de aumento de carga;

d) obra necessária ao atendimento a unidade consumidora classificada como Consumidor Livre;

e) obra no sistema elétrico para permitir a conexão de novo loteamento, exceção ao estabelecido na alínea “b” do item 4.1.1;

f) obra no sistema elétrico para permitir a conexão de condomínio horizontal. 4.1.3 Responsabilidade total do Solicitante:

(4)

a) implantação da rede interna de novo loteamento, independente do nível de tensão, exceção ao estabelecido na alínea “c” do item 4.1.1;

b) implantação da rede interna de condomínio horizontal, independente do nível de tensão; c) obra de alteração na rede existente, visando melhoria no aspecto estético;

d) obra destinada à implantação, alteração ou adequação de iluminação pública;

e) deslocamento e/ou substituição de poste em rede de distribuição, como decorrência da alteração de via pública, ou em situações geradas por terceiros que contrariem as Normas Técnicas;

f) deslocamento e/ou substituição de poste em rede de distribuição, decorrente de extensão, duplicação ou implantação de nova rodovia, ferrovia, hidrovia ou passarela;

g) obra destinada à implantação de rede reserva;

h) obra de melhoria de qualidade e/ou de continuidade de fornecimento em nível superior aos fixados, ou em condições especiais não exigidas pelo poder concedente;

i) instalação e/ou retirada de rede provisória para atendimento de evento temporário;

j) obra em rede de distribuição para atender pedido de terceiros não associados ao fornecimento de energia elétrica (exemplos: locação de poste, deslocamento de rede ou estrutura, modificação ou retirada de estai, etc.);

k) obra destinada a correção e/ou prevenção dos efeitos de distúrbios provocados por carga de flutuação brusca, em rede de distribuição, para atender os níveis de continuidade e/ou qualidade de serviço estabelecidos pela ANEEL;

l) obra para atender pedido de fornecimento em condições especiais;

m) obra para possibilitar a conexão de produtor independente ou de autoprodutor.

5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

5.1 Cálculo do Encargo de Responsabilidade da CEEE-D (ERC):

O Encargo de Responsabilidade da CEEE-D no custeio das obras previstas no subitem 4.1.2, é obtido pela aplicação da seguinte fórmula:

ERC = KERC x D Onde:

KERC = constante que depende do Grupo Tarifário em que a unidade consumidora será enquadrada durante os 12 meses subseqüentes à ligação ou aumento de carga. Os valores de KERC serão atualizados e informados pelo órgão responsável pelos assuntos regulatórios da CEEE-D quando da ocorrência de reajuste ou revisão tarifária.

D = demanda a ser atendida, em kW.

Nota: no caso de aumento de carga, D é a diferença entre a nova demanda e a atualmente disponível para a unidade consumidora. Se a unidade consumidora estiver enquadrada no Grupo A, a demanda atualmente disponível é a contratada; se no Grupo B, é a demanda permitida pela capacidade nominal do disjuntor geral.

5.1.1 Cálculo da demanda (D)

5.1.1.1 Para unidade consumidora a ser enquadrada no Grupo A, deve ser considerada a demanda contratada. Para tarifa horo-sazonal azul, deve ser considerada a demanda contratada no horário fora de ponta. No caso de aumento progressivo de demanda, ou de contrato com variação nos valores mensais da demanda, D será a média ponderada das demandas mensais para o período de 12 meses subseqüentes à ligação ou aumento de carga da unidade consumidora.

5.1.1.2 Para unidade consumidora a ser enquadrada no Grupo B, a demanda D deve ser obtida pela multiplicação da carga instalada prevista, em kW, pelo fator de demanda correspondente à atividade a ser desenvolvida, conforme classificação constante no Art. 20 da Resolução nº 456/00. Os fatores de demanda típicos estão relacionados no Anexo 10 desta Norma. 5.2 Participação Financeira da CEEE-D

Observado o disposto no item 5.4, a participação financeira da CEEE-D é definida como: a) Para obras previstas no subitem 4.1.1: é igual ao custo da obra;

b) Para obras previstas no subitem 4.1.2:

- é igual ao valor do ERC, quando este for inferior ao custo da obra; - é igual ao custo da obra, quando este for inferior ou igual ao ERC; c) Para obras previstas no subitem 4.1.3: é igual a zero.

(5)

A participação financeira do solicitante no custeio de obra será constituída pela diferença, quando positiva, entre o Custo da Obra e a Participação Financeira da CEEE-D, conforme estabelecido no subitem 5.2.

5.4 Custo da Obra

5.4.1 A elaboração do orçamento deve considerar os padrões normais de projeto e construção da CEEE-D, de modo a refletir, especificamente, as necessidades técnicas para o atendimento da solicitação.

5.4.2 Caso o solicitante ou a CEEE-D opte por realizar obra com dimensões maiores do que as necessárias, ou que garanta níveis de qualidade de fornecimento superiores aos especificados na respectiva regulamentação, o custo adicional deverá ser justificado e arcado integralmente pelo optante.

5.4.3 A extensão de rede destinada ao atendimento de unidade consumidora pioneira deve ser projetada da forma mais econômica possível, respeitados os padrões técnicos de segurança e acesso à rede de distribuição, de modo que o ônus de posteriores adaptações e/ou reforços para o atendimento de novas cargas sejam atribuídos às unidades consumidoras que as solicitarem.

5.4.4 O orçamento da obra referente ao atendimento de que trata o subitem 4.1.2 deve refletir todo o custo que se fizer necessário, em quaisquer níveis de tensão, observada a proporção entre a demanda a ser atendida ou acrescida, no caso de aumento de carga, e a demanda a ser disponibilizada pelas obras de extensão, reforço ou melhoria na rede, de acordo com as normas e padrões técnicos da CEEE-D, e conter os seguintes elementos:

a) memória de cálculo dos custos orçados: relatórios de material e de mão-de-obra; b) cronograma físico-financeiro para execução da obra;

c) memória de cálculo dos encargos de responsabilidade da CEEE-D e do solicitante; d) fator de demanda utilizado, quando for o caso.

5.4.5 O orçamento da obra referente ao atendimento de que trata o subitem 4.1.3 deve refletir todo o custo que se fizer necessário, em quaisquer níveis de tensão, de acordo com as normas e padrões técnicos da CEEE-D, e conter os seguintes elementos:

a) memória de cálculo dos custos orçados: relatórios de material e de mão-de-obra; b) cronograma físico-financeiro para execução da obra.

5.5 Fornecimento Provisório

5.5.1 Em obra destinada a fornecimento provisório, com execução pela CEEE-D, o solicitante deve custear as despesas relativas a:

a) mão-de-obra de instalação e retirada; b) transporte para postes;

c) materiais aplicados e não reaproveitáveis; d) taxa de administração.

5.5.2 Em obra destinada a fornecimento provisório, com execução pelo solicitante, este deve arcar com todos os custos da obra, necessários tanto a sua instalação quanto a sua retirada.

5.5.3 Havendo interesse da CEEE-D na permanência das instalações:

a) Obra a ser executada pela CEEE-D: o solicitante deverá custear somente a mão-de-obra de instalação, o transporte para postes e a taxa de administração;

b) Obra a ser executada pelo solicitante: o valor dos materiais aplicados deve ser objeto de Convênio de Devolução. Para os demais custos deve ser firmado Termo de Participação Financeira.

5.5.4 Caso as instalações sejam aproveitáveis para a ligação definitiva do solicitante, deverá ser calculado o Encargo de Responsabilidade da CEEE-D, considerando a carga da ligação provisória como se fosse a definitiva.

(6)

5.6 Modalidade de Participação do Solicitante no Custeio de Obra

5.6.1 O recebimento da participação do solicitante no custeio de obra poderá ser ajustado pela Regional da CEEE-D numa das modalidades a seguir:

a) em moeda corrente nacional; b) em material;

c) em serviço;

d) numa combinação das modalidades acima.

5.6.2 Caso a participação do solicitante incluir fornecimento de materiais e equipamentos, estes devem ser todos novos, acompanhados das respectivas notas fiscais, de acordo com padrões da CEEE-D e ABNT, adquiridos de fabricantes cadastrados na Companhia.

Nota: Quando tratar-se de fornecimento de transformadores, religadores, reguladores de tensão, capacitores, chaves automáticas e similares, deverá ser exigido, também, o fornecimento do respectivo Termo de Garantia.

5.7 Execução da Obra

5.7.1 É de responsabilidade da CEEE-D a execução de obra prevista nos itens 4.1.1, 4.1.2 e letra “i” do 4.1.3.

5.7.2 O solicitante pode, mediante prévio acordo, aportar parte ou a totalidade dos recursos necessários à realização da obra pela CEEE-D, com o fim de compatibilizar o prazo fixado para o atendimento com as necessidades de seu interesse. 5.7.3 A execução de obra vinculada ao consumo de energia elétrica deve ser precedida da assinatura de contrato específico com o solicitante, em que serão discriminadas as etapas e o prazo de sua implementação, as condições de pagamento da participação financeira do consumidor, se houver, além de outras condições vinculadas ao atendimento (Anexo 13). 5.7.4 No caso de solicitação de atendimento para unidade consumidora com tensão de fornecimento maior que 2,3 kV, a execução da obra pela CEEE-D será precedida da assinatura, entre as partes, do Termo de Opção de Faturamento em Baixa Tensão, do Contrato de Fornecimento ou dos Contratos de Conexão de Distribuição - CCD e de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD, conforme o caso, que vigorarão a partir da energização das instalações da unidade consumidora. 5.7.5 O solicitante pode optar pela execução direta da obra.

5.8 Disposições Complementares

5.8.1 Deve ser firmado apenas um Termo de Compromisso (Anexo 13) por obra. Havendo mais de um beneficiado, o “SOLICITANTE” deverá ser um representante do grupo de beneficiados. Neste caso, o representante deverá ser constituído através de instrumento de procuração pública ou particular.

5.8.2 A restituição da parcela de responsabilidade da CEEE-D, custeada pelo solicitante, deve ser formalizada entre as partes através de Convênio de Devolução (Anexo 12), que regula as condições mediante as quais deverá ocorrer o ressarcimento dos valores adiantados.

5.8.3 Para a parcela de responsabilidade do solicitante deve ser firmado, entre as partes, um Termo de Participação Financeira (Anexo 11), o qual serve como documento para incorporação dos bens e serviços ao patrimônio da CEEE-D. 5.8.4 Quando a obra destinar-se ao atendimento de mais de um solicitante, deverá ser firmado individualmente (por solicitante) um Convênio de Devolução/Termo de Participação Financeira, conforme relação constante no Termo de Compromisso (Anexo 13), observada a proporção de sua participação efetiva no custeio da obra.

5.8.5 O Termo de Compromisso, o Termo de Participação Financeira e o Convênio de Devolução devem ser emitidos em 03 vias (solicitante, controle e expediente interno).

5.8.6 Para o desenvolvimento de programas especiais de eletrificação, o Diretor responsável pela Área de Distribuição pode autorizar valor superior ao limite de participação da CEEE-D, estabelecido nesta normativa.

5.8.7 Caso o solicitante, na data prevista para a entrada em operação definitiva da rede, desistir da ligação, a CEEE-D deve ser ressarcida dos prejuízos decorrentes do investimento realizado, quando houver, conforme contratado entre as partes, a menos que outro consumidor venha utilizar a mesma instalação, ocasião em que o assunto será reavaliado.

(7)

5.9 Delegação de Competência para Assinatura de Documentos

Os documentos padrões dos Anexos 11, 12 e 13 devem ser firmados pelo responsável pela Unidade Orçamentária (UO), juntamente com o responsável pela área técnica regional.

5.10 Prazos Legais

5.10.1 Os prazos para elaboração de projetos e execução de obras, decorrentes de regularização dos níveis de tensão, são definidos através da Resolução ANEEL nº 505/01, regulamentada na CEEE-D através de norma específica.

5.10.2 Os prazos para elaboração de projetos e execução de obras, decorrentes de pedidos de nova ligação ou aumento de carga, são definidos através do Contrato de Concessão de Distribuição ANEEL/CEEE-D nº 81/99 e da Resolução ANEEL nº 456/00, conforme descrito em 5.10.3 e 5.10.4.

5.10.3 Projeto

5.10.3.1 Atendimento de nova ligação ou alteração de carga

Constatada a necessidade de alterações na rede de distribuição, a CEEE-D deve observar os seguintes prazos, contados da data da solicitação do serviço:

a) 20 dias úteis para comunicar ao solicitante (Anexo 1 ou 2) o resultado dos estudos, projetos, orçamentos e do prazo para conclusão das obras de distribuição, quando a unidade consumidora for atendida em tensão inferior a 2,3 kV;

b) 25 dias úteis para comunicar ao solicitante (Anexo 1 ou 2) o resultado dos estudos, projetos, orçamentos e do prazo para conclusão das obras de distribuição, quando a unidade consumidora for atendida em tensão igual ou superior a 2,3 kV. Nota: Caso a solicitação refira-se a iluminação pública, o projeto construtivo deve ser elaborado por profissional contratado diretamente pelo solicitante, observado o item 5.10.3.3. Se a solicitação não for acompanhada de projeto construtivo, deve ser emitida correspondência ao solicitante conforme modelo do Anexo 8.

5.10.3.2 Atendimento não vinculado ao consumo de energia elétrica

Em conformidade com o Art. 97 da Resolução 456/00, emitida pela ANEEL, constatada a necessidade de alterações na rede de distribuição, a CEEE-D deve comunicar o fato ao solicitante, por escrito, num prazo de até 30 dias:

a) caso a responsabilidade financeira da obra seja da CEEE-D, a correspondência deve conter o resultado dos estudos, projeto, orçamento e o prazo para conclusão da obra (Anexo 1);

b) caso a responsabilidade financeira da obra seja do solicitante, a correspondência deve informar a necessidade de apresentação de projeto construtivo, observadas as normas e os padrões da CEEE-D (Anexo 8).

Nota: a critério da Regional, esta poderá optar pela elaboração do projeto. Neste caso a comunicação deve observar o modelo constante no Anexo 5.

5.10.3.3 Projeto elaborado por profissional contratado diretamente pelo Solicitante

Neste caso, o projeto construtivo deve ser submetido previamente à CEEE-D, que terá um prazo de até 45 dias para comunicar o resultado da análise. (Anexo 3, 4, 6 ou 9).

Nota: No caso do projeto apresentado não atender os padrões da CEEE-D, o prazo estabelecido em 5.10.3.3 deve ser zerado e sua contagem reiniciada quando da apresentação do projeto ajustado.

5.10.3.4 Anteprojeto com orçamento estimativo

Para obra em que o cálculo do ERC indicar uma pequena participação da CEEE-D em relação ao provável custo total, a Regional poderá apresentar um orçamento estimativo ao solicitante (Anexo 7). Caso este confirme a intenção de custear a parcela de sua responsabilidade, a CEEE-D deverá elaborar o projeto e orçamento definitivos.

5.10.4 Obra

Após a data da entrega do orçamento, o solicitante terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para comunicar à CEEE-D a sua opção pela execução direta da obra ou pela execução por meio da distribuidora, de acordo com o orçamento e cronograma apresentados. Findo este prazo, sem que haja comunicação do solicitante sobre a sua opção pela forma de execução da obra, o orçamento apresentado pela distribuidora perderá a validade.

(8)

Para as solicitações de atendimento de unidades consumidoras em tensão inferior a 2,3 kV, o pagamento da participação financeira do solicitante, calculada nos termos desta Normativa, caracteriza a opção pela execução da obra por meio da CEEE-D de acordo com o orçamento e o cronograma apresentados.

O início efetivo da execução da obra, através da CEEE-D, deve ser precedido da assinatura dos respectivos contratos, conforme previsto nos itens 5.7.3, 5.7.4, 5.8.2 e 5.8.3.

O início efetivo da execução da obra, através de empresa contratada diretamente pelo solicitante, deve ser precedido da assinatura dos respectivos contratos, conforme previsto nos itens 5.7.3, 5.7.4. Os contratos previstos nos itens 5.8.2 e 5.8.3 deverão ser assinados após o recebimento da obra pela CEEE-D.

Atendidos o item 5.10.3 e o acima referido, e satisfeitas pelo solicitante as condições estabelecidas na legislação e normas aplicáveis, o início da execução da obra deve observar os seguintes prazos:

5.10.4.1 Execução da Obra pela CEEE-D:

a) 25 dias úteis, para o atendimento de pedidos de nova ligação ou aumento de carga, exceto de iluminação pública; b) 45 dias, para o atendimento das solicitações de responsabilidade financeira da CEEE-D, não contempladas na alínea “a”. 5.10.4.2 Execução da Obra pelo Solicitante

Depende da iniciativa do solicitante.

Nota: A empresa executora deve estar cadastrada na CEEE-D para execução de obras no sistema elétrico. 5.11 Comunicação ao Solicitante

Conforme estabelecido na legislação vigente, a CEEE-D deve formalizar ao solicitante as providências adotadas quanto ao seu pedido. A comunicação deve observar os modelos apresentados nos Anexos 1 a 9 desta Norma.

Nota: A comunicação ao solicitante, referente à regularização de níveis de tensão, é definida por norma específica da CEEE-D.

5.12 Providências Administrativas

5.12.1 A Regional deve arquivar em expediente interno numerado, no mínimo, os documentos a seguir relacionados: a) documento de solicitação dos serviços;

b) projeto construtivo; c) orçamento da obra;

d) cálculo do Encargo de Responsabilidade da CEEE-D no custeio de obra de rede de distribuição;

e) cálculo da proporcionalidade entre a carga a ser ligada, ou acrescida, em relação ao aumento de capacidade do sistema, a ser aplicado sobre o custo da obra, visando a obtenção do orçamento para fins de cálculo da participação financeira do solicitante, conforme item 5.4.4;

f) cópia das correspondências de comunicação ao consumidor, conforme modelos dos Anexos 1 a 9;

g) uma via do Termo de Participação Financeira, se for o caso, conforme modelos do Anexo 11, assinado pelas partes. h) uma via do Convênio de Devolução, se for o caso, conforme modelo do Anexo 12, assinado pelas partes;

i) uma via do Termo de Compromisso, se for o caso, conforme modelos dos Anexo 13, assinado pelas partes.

Nota: as vias correspondentes aos documentos relacionados nas alíneas “g”, “h” e “i” devem conter o atesto do solicitante relativo ao recebimento de uma via dos mesmos.

5.12.2 Para toda obra de atendimento a unidade consumidora do Grupo A com participação financeira da CEEE-D, a Regional deverá verificar, ao final de 12 meses após a conexão ou aumento de carga, se houve diferença entre a demanda contratada e a utilizada no cálculo de Encargo de Responsabilidade da CEEE-D. Caso haja, a Regional deverá proceder a novo cálculo de ERC e efetuar o ajuste, por meio de Convênio de Devolução para diferença positiva (novo ERC maior do que o original) ou cobrança administrativa para diferença negativa (novo ERC menor do que o original). Esse procedimento está ajustado no Termo de Compromisso - Anexo 13.

5.12.3 Para obras vinculadas ao consumo de energia elétrica, não havendo manifestação do solicitante dentro do prazo de 30 dias referido no item 5.10.4, a Regional deve considerar como desistência e arquivar o pedido.

(9)

5.12.4 Para obras não vinculadas ao consumo de energia elétrica cuja responsabilidade pelo custeio seja da CEEE-D, mesmo não havendo manifestação do solicitante, a Regional deve adotar as providências para execução da obra.

6 VIGÊNCIA

A presente Norma passa a vigorar a partir da data de sua aprovação, e anula as disposições que com ela colidirem, em especial os seguintes documentos:

- NPC - 00.051, de 31.05.02 - CD/032-06, de 01.09.06 - CD/007-07, de 26.02.07

Revisado pelo Departamento de Normalização/DPE. Responsável pela Elaboração da Norma

Carlos Odone Meregali de Oliveira Engenheiro Eletricista CREA RS 028338

Aprovada em 03 de Março de 2008.

Rogério Sele da Silva, Diretor.

(10)

ANEXO 1

CORRESPONDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS ESTUDOS, PROJETO E ORÇAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO, QUANDO O PROJETO FOR ELABORADO PELA CEEE-D E A RESPONSABILIDADE FINANCEIRA PELA OBRA RESULTAR TOTAL

DA CEEE-D (Gerência/Centro Regional - ...) ..., ... de ... de ... Ao Senhor ... Rua/Av. ..., ... CEP: ... ... – RS

Ref.: Expediente CEEE-D nº .../...

Em atenção à sua solicitação de serviços para a ...1..., município de ..., informamos que, para possibilitar o atendimento serão necessárias alterações em nossa rede de distribuição.

Como decorrência, elaboramos o projeto correspondente e o respectivo orçamento, de n.º ..., que resultou no valor de R$ ... (...), cuja responsabilidade é total da CEEE-D, conforme estabelece a legislação vigente.

A conclusão das alterações na rede pública, com execução pela CEEE-D, está prevista para ....2... dias a partir da sua manifestação, conforme abaixo estabelecido.

Caso seja de seu interesse agilizar a conclusão da obra, comunicamos que existe a possibilidade de contratação direta, por V.S.a, de uma empreiteira cadastrada na CEEE-D para sua execução. Neste caso, será firmado um Convênio de Devolução, relativo a participação financeira de responsabilidade da CEEE-D não efetivada, determinada a partir dos valores constantes no orçamento CEEE-D acima informado, a qual será corrigida monetariamente e devolvida no prazo de até 90 dias após a energização das instalações da unidade consumidora. Para exercer esta opção é necessária sua resposta formal a esta Companhia. No site www.ceee.com.br, caminho Suprimentos e Licitações – Fornecedores

-Prestadores de Serviços, estão relacionadas as empresas cadastradas na CEEE-D como prestadoras de serviços em redes

elétricas.

Aguardamos sua manifestação a respeito em até 30 dias, findo os quais o orçamento acima referido perderá a validade.

Maiores informações sobre o projeto e a composição do orçamento acima referenciado, assim como outras julgadas necessárias, serão fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, à ...3..., ou pelo telefone ..., no horário das ...4..., de segunda a sexta-feira.

Atenciosamente,

1

Indicar o endereço ao qual se refere o pedido; 2

Indicar o efetivo prazo para conclusão da obra, considerando o estabelecido no item 5.10.4.1 da NTD 00.051/08, acrescido do prazo de execução; 3

Indicar o endereço do local onde são prestadas as orientações na Regional; 4

(11)

ANEXO 2

CORRESPONDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS ESTUDOS, PROJETO E ORÇAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO, QUANDO O PROJETO FOR ELABORADO PELA CEEE-D E A RESPONSABILIDADE FINANCEIRA PELA OBRA RESULTAR EM

PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DA CEEE-D E DO SOLICITANTE

(Gerência/Centro Regional - ...) ..., ... de ... de ... Ao Senhor ... Rua/Av. ..., ... CEP: ... ... – RS

Como decorrência, elaboramos o projeto correspondente e o respectivo orçamento, de n.º ..., que resultou no valor de R$ ... (...), com validade de 30 dias, sendo R$... (...) de responsabilidade da CEEE-D e R$... (... ...) de responsabilidade de V.S.a , conforme estabelece a legislação vigente.

A conclusão das alterações na rede pública, com execução pela CEEE-D, está prevista para ....6... dias após o recolhimento, por V.S.a , do valor de sua responsabilidade.

Caso seja de seu interesse agilizar a conclusão da obra, comunicamos que existe a possibilidade de contratação direta, por V.S.a, de uma empreiteira cadastrada na CEEE-D para sua execução. Neste caso, será firmado um Convênio de Devolução, relativo a participação financeira de responsabilidade da CEEE-D não efetivada, determinada a partir dos valores constantes no orçamento CEEE-D acima informado, a qual será corrigida monetariamente e devolvida no prazo de até 90 dias após a energização das instalações da unidade consumidora. Para exercer esta opção é necessária sua resposta formal a esta Companhia. No site www.ceee.com.br, caminho Suprimentos e Licitações Fornecedores

elétricas.

Aguardamos sua manifestação a respeito. Não havendo recolhimento do valor de sua responsabilidade, nem sua manifestação em 30 dias, consideraremos como desistência e o pedido será arquivado.

Atenciosamente,

5

(12)

ANEXO 3

CORRESPONDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE E DO ORÇAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO, QUANDO O PROJETO FOR ELABORADO POR

PROFISSIONAL CONTRATADO PELO SOLICITANTE E A RESPONSABILIDADE FINANCEIRA PELA OBRA RESULTAR TOTAL DA CEEE-D

Informamos que o projeto elétrico apresentado por V.S.a, prevendo alterações na rede de distribuição da CEEE-D, na ...9..., município de ..., atende aos padrões vigentes nesta Concessionária.

Como decorrência, elaboramos o orçamento correspondente, de n.º ..., que resultou no valor de R$ ... (...), cuja responsabilidade é total da CEEE-D, conforme estabelece a legislação vigente.

A conclusão das alterações na rede pública, com execução pela CEEE-D, está prevista para ....10... dias a partir da sua manifestação, conforme abaixo estabelecido.

elétricas.

Aguardamos sua manifestação a respeito em até 30 dias, findo os quais o orçamento acima referido perderá a validade.

Maiores informações sobre a composição do orçamento acima referenciado, assim como outras julgadas necessárias, serão fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, à ...11..., ou pelo telefone ..., no horário das ...12..., de segunda a sexta-feira.

Atenciosamente,

9

(13)

ANEXO 4

CORRESPONDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE E DO ORÇAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO, QUANDO O PROJETO FOR ELABORADO POR

PROFISSIONAL CONTRATADO PELO SOLICITANTE E A RESPONSABILIDADE FINANCEIRA PELA OBRA RESULTAR EM PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DA CEEE-D E DO SOLICITANTE

Como decorrência, elaboramos o orçamento correspondente, de n.º ..., que resultou no valor de R$ ... (...), com validade de 30 dias, sendo R$... (...) de responsabilidade da CEEE-D e R$... (... ...) de responsabilidade de V.S.a , conforme estabelece a legislação vigente.

A conclusão das alterações na rede pública, com execução pela CEEE-D, está prevista para ....14... dias após o recolhimento, por V.S.a , do valor de sua responsabilidade.

elétricas.

Aguardamos sua manifestação a respeito. Não havendo recolhimento do valor de sua responsabilidade, nem sua manifestação em 30 dias, consideraremos como desistência e o pedido será arquivado.

Maiores informações sobre a composição do orçamento acima referenciado, assim como outras julgadas necessárias, serão fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, à ...15..., ou pelo telefone ..., no horário das ...16..., de segunda a sexta-feira.

Atenciosamente,

13

(14)

ANEXO 5

CORRESPONDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS ESTUDOS, PROJETO E ORÇAMENTO, QUANDO O PROJETO FOR ELABORADO PELA CEEE-D E A RESPONSABILIDADE

FINANCEIRA PELA OBRA FOR TOTAL DO SOLICITANTE

Como decorrência, elaboramos o projeto correspondente e o respectivo orçamento, de n.º ..., que resultou no valor de R$ ... (...), cuja responsabilidade é total de V.S.a, conforme estabelece a legislação vigente.

Comunicamos que, para a execução da obra, V.S.a deverá providenciar a contratação de uma empreiteira cadastrada na CEEED. No site www.ceee.com.br, caminho Suprimentos e Licitações Fornecedores

elétricas.

Neste caso, será firmado um Termo de Participação Financeira, relativo ao valor de responsabilidade de V.S.a, determinado a partir do orçamento CEEE-D acima informado.

Não havendo manifestação em 30 dias, consideraremos como desistência de sua parte e o pedido será arquivado.

Atenciosamente,

17

(15)

ANEXO 6

CORRESPONDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE E DO ORÇAMENTO, QUANDO O PROJETO FOR ELABORADO POR PROFISSIONAL CONTRATADO PELO

SOLICITANTE E A RESPONSABILIDADE FINANCEIRA PELA OBRA FOR TOTAL DO SOLICITANTE (Gerência/Centro Regional - ...) ..., ... de ... de ... Ao Senhor ... Rua/Av. ..., ... CEP: ... ... – RS

Como decorrência, elaboramos o orçamento correspondente, de n.º ..., que resultou no valor de R$ ... (...), cuja responsabilidade é total de V.S.a, conforme estabelece a legislação vigente.

Comunicamos que, para a execução da obra, V.S.a deverá providenciar a contratação de uma empreiteira cadastrada na CEEED. No site www.ceee.com.br, caminho Suprimentos e Licitações Fornecedores

elétricas.

Neste caso, será firmado um Termo de Participação Financeira, relativo ao valor de responsabilidade de V.S.a, determinado a partir do orçamento CEEE-D acima informado.

Maiores informações sobre a composição do orçamento acima referenciado, assim como outras julgadas necessárias, serão fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, à ...21..., ou pelo telefone ..., no horário das ...22..., de segunda a sexta-feira

Atenciosamente,

20

(16)

ANEXO 7

CORRESPONDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DOS ESTUDOS E ORÇAMENTO ESTIMATIVO (Gerência/Centro Regional - ...) ..., ... de ... de ... Ao Senhor ... Rua/Av. ..., ... CEP: ... ... – RS

Como decorrência, elaboramos um orçamento estimativo que resultou no valor de R$ ... (...), com validade de 30 dias, sendo R$... (...) de responsabilidade da CEEE-D e R$... (... ...) de responsabilidade de V.S.a , conforme estabelece a legislação vigente.

O projeto elétrico e o orçamento definitivos serão elaborados em até ...24.. dias após a confirmação, por V.S.ª, da sua disposição em assumir a parcela de sua responsabilidade. O orçamento definitivo poderá resultar em variação dos valores acima informados.

Maiores informações poderão ser fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, à ...25..., ou pelo telefone ..., no horário das ...26..., de segunda a sexta-feira.

Atenciosamente,

23

Indicar os prazos estabelecidos no item 5.10.3.1; 25

(17)

ANEXO 8

CORRESPONDÊNCIA INFORMANDO A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO CONSTRUTIVO (Gerência/Centro Regional - ...) ..., ... de ... de ... Ao Senhor ... Rua/Av. ..., ... CEP: ... ... – RS

Conforme legislação vigente, o custo destas alterações é de sua inteira responsabilidade. Desta forma, V.S.ª deverá contratar um profissional habilitado perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) para elaborar o projeto e encaminhar à CEEE-D para análise.

Após a liberação do projeto, a execução da obra deverá ser realizada por empreiteira cadastrada na CEEE-D, contratada diretamente por V.S.ª.

Atenciosamente,

27

(18)

ANEXO 9

CORRESPONDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE QUE O PROJETO CONSTRUTIVO, ELABORADO POR PROFISSIONAL CONTRATADO PELO SOLICITANTE, NÃO ATENDE OS PADRÕES DA CEEE-D

Informamos que o projeto elétrico apresentado por V.S.a, prevendo alterações na rede de distribuição da CEEE-D, referente à solicitação de serviços para a ...30..., município de ..., não atende aos padrões vigentes nesta Concessionária.

Atenciosamente,

30

(19)

ANEXO 10

FATORES DE DEMANDA E DE CARGA TÍPICOS PARA UNIDADES CONSUMIDORAS

RAMO DE ATIVIDADE DA EMPRESA CARGA LIGADA FD FC

EXTRAÇÃO DE MINERAIS

01- Pedreira ... 02- Extração de minerais metálicos e não metálicos (extração de minerais;

extração de areia; extração e beneficiamento de minerais; mineração de argila, talco e xisto) ...

Até 200 kW Acima de 200 kW 0,64 0,43 0,57 0,16 0,17 0,33 PRODUTO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS

01 - Britamento de pedra (britamento de granito; britamento de pedras; pedreira e britador associados) ... 02 - Aparelhamento de pedras, mármore, granito, serraria de granito ... 03 - Fabricação de cal ...

04 - Cerâmica (sem especificação) ...

05 - Cerâmica de tijolo, telhas e telhões ...

06 - Cerâmica de manilhas, associada ou não a telhas, lajotas, tubos, conexões ....

07 - Cerâmica de lajotas associada ou não a tijolos, telhas, tubos, guias ...

08 - Cerâmica de refratários ... 09 - Pisos cerâmicos, vitrificados, esmaltados, ladrilhos, pastilhas ...

10 - Louças e porcelanas ... 11 - Cerâmica de material vazado associado ou não à outras cerâmicas ... 12 - Artefatos de cimento (de cimento amianto; chapa de cimento; telhas; caixa

d’água) ... 13 - Fabricação e elaboração de vidro (de fibras de vidro; fábrica de garrafas;

vidraria) ... 14 - Moagem de pó calcário (mineração e moagem de calcário; pó de calcário ...

Até 500 kW Até 500 kW Acima de 500 kW Até 150 kW Acima de 150 kW Até 75 kW Acima de 75 kW Até 140 kW Acima de 140 kW Até 250 kW Acima de 250 kW Até 100 kW Acima de 100 kW 0,55 0,51 0,47 0,62 0,79 0,62 0,82 0,68 0,57 0,69 0,51 0,48 0,62 0,56 0,62 0,65 0,28 0,67 0,75 0,65 0,15 0,39 0,17 0,74 0,22 0,38 0,24 0,22 0,21 0,29 0,24 0,27 0,39 0,64 0,48 0,24 0,36 0,61 0,15 0,30 METALÚRGICA

01 - Metalurgia (metalurgia; redução e refino de cobre; fundição; recuperação de metais) ... 02 - Laminação de metais ... 03 - Metalurgia - diversos (fábrica de arames; esquadrias metálicas; artefatos de

metais; armação e estruturas metálicas; serralharia; cutelaria) ...

Até 300 kW Acima de 300 kW Até 150 kW Acima de 150 kW 0,28 0,37 0,42 0,28 0,25 0,22 0,43 0,22 0,16 0,31

(20)

ANEXO 10

MECÂNICA

01 - Fabricação de máquinas operatrizes (indústria de máquinas pesadas; fundição de máquinas; indústria de máquinas e equipamentos; indústria de máquinas -ferramentas) ...

02 - Fabricação de máquinas agrícolas (fabricação de arados; peças de tratores e máquinas; implementos e ferramentas agrícolas) ... 03 - Indústria de ferramentas agrícolas e indústrias mecânicas diversas (pregos;

correntes; panelas; caldeirões; frigideiras; enxadas; enxadões; peneiras; adubadeiras) ... Até 500 kW Acima de 500 kW 0,25 0,25 0,35 0,48 0,23 0,37 0,25 0,19 MATERIAL ELÉTRICO E DE COMUNICAÇÕES

01 - Indústria de transformadores e equipamentos elétricos ... 02 - Fabricação de material elétrico e de comunicações – diversos (indústria de

eletrofones; geradores; equipamento elevador de carga; controles elétricos; chaves elétricas; válvulas; instalações termelétricas industriais) ...

0,34

0,44

0,33

0,29 MATERIAL DE TRANSPORTE

01 - Estaleiro (oficina mecânica para reparação de barcos; instalações navais) ... 02 - Indústria de rodas ... 03 - Indústria de escapamentos - silenciosos de autos ... 04 - Indústria de freios para veículos - auto peças – lanternas ... 05 - Indústria de tanques (tanques; basculantes; reboques; carretas) ... 06 - Indústria de carrocerias ... 07 - Indústria de carrinhos de bebês ... 08 - Indústria de mancais e buchas ...

0,26 0,35 0,48 0,23 0,22 0,47 0,41 0,44 0,32 0,25 0,28 0,34 0,19 0,20 0,23 0,25 MADEIRA 01 - Serraria - carpintaria ... 02 - Fabricação de material de embalagem (fábrica de caixas de madeira; de

embalagem de madeira; palha de madeira para embalagem) ... 03 - Fabricação de artigos de madeira e laminação de madeira (cabides; cruzetas

de madeira; artefatos de madeira; portas; janelas; tacos; dormentes; tanoaria)

Até 100 kW Acima de 100 kW 0,41 0,35 0,59 0,25 0,18 0,24 0,19 0,23 MOBILIÁRIO

01 - Fabricação de móveis (móveis de madeira; de fórmica; estilo colonial; móveis para escritório) ...

02 - Fábrica de móveis e cofres de aço ... 03 - Fábrica de móveis estofados ...

Até 120 kW Acima de 120 kW 0,40 0,30 0,24 0,62 0,19 0,28 0,28 0,23

(21)

ANEXO 10

CELULOSE, PAPEL E PAPELÃO

01 - Fábrica de papel e papelão (indústria de celulose; papel; cartolina; papelão; papel higiênico; papel miolo; papelão ondulado; saco de papel) ... Até 100 kW Acima de 100 kW e até 1000 kW Acima de 1000kW 0,31 0,54 0,62 0,31 0,56 0,66

BORRACHA - QUÍMICA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS

01 - Indústria de asfalto - usina de asfalto ...

02 - Diversos (indústria de adubos; produtos farmacêuticos; químicos; veterinários; pirotécnicos; inseticida; pó e talco para inseticida; pneus e ressolagem; artefatos de borracha; tinta para madeira; cera para assoalho; tinturaria têxtil; extração de tanino; óleo lubrificante; derivados de petróleo; indústria de sintéticos; resinas artificiais) ...

Até 300 kW Acima de 300 kW 0,66 0,37 0,40 0,13 0,20 0,37 COUROS E PELES

01 - Indústria de peles - curtume - indústria de couro ... Até 100 kW Acima de 100 kW e até 300 kW Acima de 300 kW 0,43 0,29 0,45 0,27 0,21 0,43 PRODUTOS DE MATÉRIA PLÁSTICA

01 - Indústria de plástico (beneficiamento de plástico; plástico e espuma) ...

02 - Recuperação de plástico ... 03 - Indústria de embalagem de plásticos (sacos plásticos; cordas e fios plásticos) .

Até 150 kW Acima de 150 kW 0,54 0,40 0,61 0,52 0,23 0,55 0,38 0,35 TÊXTIL

01 - Beneficiamento de algodão - industrialização de algodão ... 02 - Fiação (sem especificação) ... 03 - Torção e retorção de fios - indústrias de linhas para coser ... 04 - Indústria têxtil - tecelagem - fábrica de tecidos ... 05 - Fiação e tecelagem associados ... 06 - Fábrica de tecidos de tergal, de tecidos de fios plásticos, de tecidos de algodão

...

07 - Fábrica de meias, rendas, malharia, chenilhas e pelúcia ... 08 - Tecelagem de secos ... 0,25 0,57 0,48 0,58 0,47 0,47 0,46 0,60 0,31 0,58 0,68 0,40 0,45 0,34 0,45 0,29

(22)

ANEXO 10

VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTEFATOS DE TECIDO

01 - Indústria de chapéus associados, ou não, a de calçados ou confecções têxteis..

02 - Indústria de calçados - calçados plásticos ... Até 150 kW Acima de 150 kW 0,46 0,33 0,59 0,24 0,27 0,26 PRODUTOS ALIMENTARES 01 - Fábrica de chá - beneficiamento de chá ... 02 - Beneficiamento de café e arroz, associados, ou não, ao amendoim ...

03 - Beneficiamento de café, associado ao algodão, à ração, ao cereal - benefi-ciamento, torrefação e moagem de café ...

04 - Beneficiamento de amendoim, associados, ou não, ao café ... 05 - Beneficiamento de café ... 06 - Beneficiamento de arroz - máquina de arroz ... 07 - Climatização de banana - industrialização de banana ... 08 - Industrialização de laranja (barracão de laranja; beneficiamento de laranja,

comércio e embalagem de laranja) ... 09 - Indústria de gelo ...

10 - Indústria de óleo vegetal - extração de óleo vegetal ... 11 - Fecularia (sem especificação) - fábrica de farinha ... 12 - Fecularia de milho ... 13 - Produtos derivados da mandioca (fecularia; ração de mandioca;

indus-trialização de mandioca; indústria de farinha e raspa de mandioca) ... 14 - Abate de animais (indústria e comércio de frangos; matadouro; abate de

aves; fábrica de conserva de carne ... 15 - Industrialização de pescado ... 16 - Frigorífico ... 17 - Resfriamento de leite - posto de recebimento de leite ...

18 - Pasteurização de leite e/ou manteiga ...

Até 100 kW Acima de 100 kW Até 90 kW Acima de 90 kW Até 500 kW Acima de 500 kW Até 60 kW Acima de 60 kW e até 100 kW Acima de 100 kW 0,43 0,60 0,26 0,50 0,45 0,26 0,45 0,64 0,39 0,59 0,64 0,62 0,37 0,33 0,54 0,36 0,38 0,46 0,41 0,71 0,63 0,44 0,57 0,38 0,17 0,18 0,09 0,15 0,18 0,13 0,23 0,43 0,25 0,53 0,71 0,47 0,16 0,22 0,25 0,39 0,40 0,42 0,30 0,37 0,38 0,29

(23)

ANEXO 10

19 - Industrialização de leite (sem especificar a operação; laticínios; usina de leite; cooperativa de leite) ...

20 - Derivados do leite (fábrica de leite em pó; queijo; manteiga) ... 21 - Fabricação e refino de açúcar; associado ou não à fabricação de álcool;

melaço ou moagem de café ... 22 - Fabricação de massas alimentícias - pastifício ... 23 - Produtos alimentares diversos (fábrica de ração; farinha de osso; moagem de

ração; farelo; geléia; conserva de vegetais industrializados) ...

Até 50 kW Acima de 50 kW e até 100 kW Acima de 150 kW 0,78 0,63 0,56 0,33 0,28 0,50 0,50 0,33 0,39 0,48 0,38 0,39 0,35 0,26 BEBIDAS

01 - Indústria de bebidas (cerveja; refrigerantes) ...

02 - Indústria de aguardente (destilaria; alambique; engenho) ...

03 - Engarrafamento de água - de aguardente ... 04 - Extração de suco cítrico e derivados (indústria de sucos; indústria de sucos

de laranja) ... Até 80 kW Acima de 80 kW Até 140 kW Acima de 140 kW 0,72 0,49 0,38 0,28 0,55 0,73 0,16 0,40 0,27 0,42 0,34 0,58 INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DIVERSA

01 - Diversos (fábrica de enfeites metálicos; instrumentos musicais; jóias;

indústria gráfica; armações de óculos; perucas; escovas; cadernos) ... 0,36 0,24 INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO

01 - Construção civil (engenharia de construção; canteiro de obras; construtora) ... 02 - Pavimentação - terraplanagem - construção de estradas (construção e/ou

pavimentação e/ou conservação de estradas) ...

0,45

0,38

0,29

0,31 AGRICULTURA E CRIAÇÃO DE ANIMAIS

01 - Agricultura (estação experimental de agricultura; pesquisa de agricultura) ....

02 - Agropecuária ...

03 - Criação de eqüinos ... 04 - Granja (sem especificação) ... 05 - Avicultura (granja avícola; agricultura e avicultura; agropecuária e avicultura) 06 - Incubação de ovos ... Até 80 kW Acima de 80 kW e até 150 kW Acima de 150 kW Até 150 kW Acima de 150 kW Até 70 kW Acima de 70 kW 0,25 0,38 0,18 0,30 0,19 0,36 0,74 0,45 0,33 0,32 0,30 0,37 0,36 0,31 0,34 0,40 0,40 0,47 0,43 0,47

(24)

ANEXO 10

07 - Floricultura e fruticultura (granja e cultivo de flores; irrigação de flores) ... 08 - Posto de sementes (classificação; secagem; tratamento de sementes) ... 09 - Atividades agrícolas diversas (atividade rural sem especificação; cultivo de

cogumelo; reflorestamento; cooperativa agrícola; horto florestal; produção de mudas; piscicultura; prestação de serviços e agricultura) ...

0,45 0,23 0,27 0,30 0,23 0,36 SERVIÇO DE TRANSPORTE 01 - Ferrovia ... 0,28 0,40 SERVIÇO DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO

01 - Hotel e motel ...

02 - Hotel e restaurante - refeitório e alojamento ... 03 - Restaurante (cantina; bar e restaurante; escritório e refeitório) ...

Até 80 kW Acima de 80 kW e até 200 kW Acima de 200 kW 0,56 0,19 0,26 0,31 0,77 0,30 0,27 0,51 0,34 0,50 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO

01 - Oficina mecânica (oficina de locomotivas; manutenção de locomotivas; retifica de máquinas de terraplanagem; garagem e oficina;

recondicionamento de máquinas; escritório e oficinas) ... 0,35 0,31 SERVIÇOS PESSOAIS

01 - Hospitais (assistência hospitalar; Santa Casa; hospital com pronto socorro) ..

02 - Hospital psiquiátrico ... 03 - Ambulatório - centro de saúde ... 04 - Maternidade - hospital e maternidade ... 05 - Sanatório ... 06 - Estabelecimento de ensino de 1º e 2º graus – tradicional (estabelecimento de

ensino técnico-educacional; educandário; ginásio pluricurricular, escola normal; colégio; ginásio; escola; centro educacional; instituto de educação) .. 07 - Estabelecimento de ensino superior - faculdade ... 08 - Escola profissionalizante (estabelecimento de ensino industrial; escola do

SENAI; ginásio industrial; ginásio vocacional; escola profissionalizante; colégio técnico agrícola; ginásio orientacional) ...

Até 80 kW Acima de 80 kW e até 200 kW Acima de 200 kW Até 100 kW Acima de 100 kW 0,37 0,31 0,18 0,43 0,22 0,24 0,40 0,27 0,36 0,35 0,29 0,28 0,38 0,46 0,49 0,23 0,37 0,22 0,39 0,17 0,33 0,23 SERVIÇOS COMERCIAIS

01 - Armazéns gerais (silo e armazém; depósito de mercadorias; depósito de gêneros alimentícios; armazém de café e cereais; depósito e distribuição de petróleo e derivados) ... Até 40 kW Acima de 40 kW 0,44 0,24 0,34 0,33 ESCRITÓRIOS 01 - Escritórios ... 0,44 0,45

(25)

ANEXO 10

ENTIDADES FINANCEIRAS

01 - Estabelecimento de crédito (banco; estabelecimento bancário; casa bancária; centro de computação de dados de banco) ...

Até 80 kW Acima de 80 kW 0,59 0,61 0,32 0,25 COMÉRCIO VAREJISTA

01 - Comércio varejista de veículos (agência de veículos; agência de tratores; concessionária de veículos, associada, ou não, a posto de gasolina e oficina; comércio de máquinas e implementos agrícolas) ... 02 - Posto de gasolina associado ou não à lubrificação ...

03 - Posto e restaurante ...

04 - Posto de gasolina associados a outras formas de comércio (exceto restaurantes e lubrificação) ...

05 - Supermercados associados ou não à panificação ...

Até 60 kW Acima de 60 kW Até 40 kW Acima de 40 kW Até 90 kW Acima de 90 kW Até 80 kW Acima de 80 kW 0,52 0,28 0,67 0,41 0,58 0,46 0,41 0,62 0,49 0,23 0,24 0,43 0,53 0,49 0,53 0,22 0,59 0,51 FUNDAÇÕES, ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES DE FINS LUCRATIVOS

01 - Entidades beneficentes, religiosas e assistenciais (instituto bíblico; assistência social; promoção social; mosteiro; instituto beneficente; previdência social; asilo de velhos) ... 02 - Organizações para a prática de esporte (praça de esportes; clube de campo;

clube náutico; campo de futebol; clube esportivo e recreativo; ginásio de esportes; sociedade esportiva) ... 03 - Colônia de férias - balneários ...

04 - Clube social (clube; clube recreativo; centro recreativo) ...

Até 130 kW Acima de 130 kW Até 150 kW Acima de 150 kW Até 70 kW Acima de 70 kW Até 80 kW Acima de 80 kW 0,16 0,26 0,52 0,31 0,47 0,23 0,62 0,41 0,20 0,43 0,23 0,39 0,34 0,25 0,24 0,27 SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES 01 - Telecomunicações ... Até 75 kW Acima de 75 kW 0,58 0,13 0,50 0,35 INDÚSTRIA DE UTILIDADE PÚBLICA

01 - Tratamento e distribuição de água (abastecimento de água; bomba; poço; tratamento; captação; serviço de água e esgoto) ...

Até 150 kW Acima de 150 kW 0,67 0,53 0,53 0,58 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E AUTÁRQUICA

01 - Administração pública municipal, federal ou estadual (cadeia; delegacia de polícia; fórum; auditório; departamento de estradas de rodagem) ... 02 - Quartel ... Até 70 kW Acima de 70 kW 0,31 0,14 0,29 0,29 0,35 0,39 RESIDENCIAL

01 - Administração de prédios de apartamentos...

02 - Residencial (residência; colônia residencial; núcleo residencial) ...

Até 100 kW Acima de 100 kW Até 200 kW Acima de 200 kW 0,35 0,13 0,39 0,20 0,41 0,29 0,33 0,33

(26)

ANEXO 10

SETOR INDUSTRIAL FD FC

Extração de minerais ... Produtos de minerais não metálicos ... Metalurgia ... Mecânica ... Material elétrico e de comunicação ... Material de transporte ... Madeira ... Mobiliário ... Celulose, papel e papelão ... Borracha, química, produtos farmacêuticos e veterinários ... Couros e peles ... Produtos de matéria plástica ... Têxtil ... Vestuários, calçados e artefatos de tecidos ... Produtos alimentares ... Bebidas ... Indústria de transformações diversas ... Indústria de construções ... 0,58 0,63 0,30 0,31 0,42 0,33 0,37 0,37 0,52 0,44 0,38 0,51 0,45 0,46 0,57 0,48 0,36 0,43 0,19 0,30 0,26 0,25 0,30 0,27 0,20 0,24 0,53 0,32 0,54 0,38 0,39 0,26 0,30 0,30 0,24 0,30 ATIVIDADE COMERCIAL FD FC Comércio varejista ... Serviço de transporte ... Serviço de alojamento e alimentação ... Serviço de reparação, manutenção e conservação ... Serviços pessoais ... Serviços comerciais ... Escritórios ... Entidades financeiras ... Fundações; entidades não lucrativas ... Serviço de comunicações ... 0,53 0,28 0,37 0,35 0,32 0,34 0,44 0,60 0,41 0,25 0,45 0,40 0,37 0,31 0,28 0,33 0,45 0,29 0,28 0,40 CLASSE DE RENDA FD FC Residencial ... Industrial ... Comércio, serviços e outras atividades ... Rural ... Poderes públicos ... Serviços públicos ... 0,31 0,50 0,38 0,33 0,26 0,63 0,34 0,31 0,33 0,36 0,34 0,54

(27)

ANEXO 11

TERMO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA TIPO A - OBRA EXECUTADA PELA CEEE-D TERMO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA

Nº ...

TERMO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ... DECORRENTE DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO.

A COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, Empresa Concessionária de Serviços Públicos de Energia Elétrica, doravante denominada simplesmente "CEEE-D", com sede na Av. Joaquim Porto Villanova nº 201, CEP 91410-400, Bairro Jardim Carvalho, na cidade de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 08.467.115/0001-00, e ..., filho de ... e de ..., nascido em ... /... /... , Carteira de Identidade nº ..., residente na Rua ..., nº..., na cidade de ..., CNPJ/CPF/MF nº ..., adiante denominado "SOLICITANTE", ou seu representante legal(33) ao final assinado, tem entre si, justo e contratado, o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

É objeto deste Termo a incorporação, pela CEEE-D, de obra executada no sistema elétrico de distribuição, na Av./Rua ..., na cidade de ..., mediante a participação financeira não reembolsável do SOLICITANTE, definida nos seguintes documentos:

1-1 - Projeto: ... 1-2 - Orçamento: ...

1-3 - Expediente Interno / Processo: ...

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR E FORMA DE PARTICIPAÇÃO

2.1 O valor da participação do SOLICITANTE é de R$ ... (... ...), não lhe cabendo qualquer espécie de reembolso, em momento algum, por tratar-se de participação de sua responsabilidade, conforme legislação vigente.

2.2 O valor estabelecido no item 2.1 foi integralizado pelo SOLICITANTE, à CEEE-D, através de: - Depósito bancário: R$ ...

- Fornecimento de materiais: R$ ... CLÁUSULA TERCEIRA - ETAPAS E PRAZOS

3.1 A obra objeto deste Termo será realizada em .34... etapa(s).

3.2 O prazo de execução da obra é de ..35... dias a contar da data da integralização, à CEEE-D, do valor estabelecido na Cláusula Segunda deste Termo.

CLÁUSULA QUARTA - PROPRIEDADE

4.1 Em atendimento ao que determina a legislação vigente do setor elétrico, os bens e instalações objeto do presente instrumento, até o ponto de entrega de energia para a unidade consumidora, serão incorporados ao patrimônio da CEEE-D.

33

A representação legal do Solicitante deve ocorrer através de instrumento de procuração pública ou particular, conforme o caso; 34

Indicar o número de etapas previstas para a execução da obra; 35

(28)

4.2 O ponto de entrega de energia para a unidade consumidora, estabelecido conforme legislação vigente, define o limite da propriedade da CEEE-D.

4.3 Em se tratando de subestação transformadora em edifício com múltiplas unidades consumidoras, o ponto de entrega é nos bornes secundários do transformador. Neste caso, as instalações físicas tais como paredes, piso, teto, dutos, caixas de passagem e correlatos, necessárias ao abrigo dos equipamentos e condutores elétricos, permanecem de propriedade do SOLICITANTE.

CLÁUSULA QUINTA - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

5.1 Compete à CEEE-D a operação e a manutenção dos bens e instalações de sua propriedade, conforme definido na Cláusula Quarta deste Termo.

5.2 Compete ao SOLICITANTE a manutenção das instalações físicas de sua propriedade, conforme definido na Cláusula Quarta deste Termo.

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO

A CEEE-D exercerá ampla fiscalização na execução do presente Instrumento, podendo designar, para tal fim, fiscais entre seus próprios empregados ou contratar terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA

O presente Termo vigerá desde a sua assinatura, até a completa extinção das obrigações entre as partes. CLÁUSULA OITAVA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de instalação da unidade consumidora.

E por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente instrumento, em 03 (três) vias36, de igual teor e forma, todas assinadas pelas partes contratantes e testemunhas abaixo, depois de lido , conferido e achado conforme em todos os seus termos.

___________________, de ________de _____. Pelo “SOLICITANTE”: Pela “CEEE-D”:

NOME: NOME: CPF: CPF: CARGO: NOME: CPF: CARGO: Testemunhas: NOME: NOME: CPF: CPF:

36

Destino das vias: - expediente interno (com o recebido do solicitante) - solicitante