CONTRATO Nº 15.336/17
Os recursos para a realização desta contratação foram liberados de acordo com a Requisição de Compra RC SAP nº 0010062596
A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, com sede nesta Capital, na Rua Costa Carvalho nº 300, CNPJ Nº 43.776.517/0001-80, Inscrição Estadual nº 109.091.792.118, doravante designada Sabesp, representada na forma do seu estatuto, e a LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA com sede Rua Tupinambás, 501 – Vila Conceição – Diadema/SP – CEP 09991-090 - CNPJ nº 04.196.357/0001-48, denominado FORNECEDOR, representada neste ato por seu sócio/gerente sr. RAPHAEL DE CASTRO ROCHA DA COSTA RG 34.308.222-6 e CPF 295.448.818-24, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8666 de 21.06.93, alterada pelas Leis Federais nºs. 8883 de 08.06.94, 9032 de 28.04.95, 9648 de 27.05.98, 9854 de 27.10.99 e 11.079 de 30.12.04, da Lei Estadual nº 6544 de 22.11.89 e das Leis Federais nºs. 9069 de 29.06.95, 10192 de 14.02.01 e 8880 de 27.05.94, no que for pertinente, e Lei Federal nº 10520, de 17.07.02, têm, entre si, justo e contratado, de acordo com a homologação constante da Comunicação Interna nº 428/2017, de 07.12.2017, relativa ao PREGÃO Sabesp Online nº 15.336/17-00, o seguinte:
CLÁUSULA 1ª – OBJETO
1.1 - Constitui objeto do presente Contrato aquisição de aparelhos para realizar ensaios laboratoriais nas Estações de Tratamentos de Água – UN Vale do Ribeira, de acordo com o Edital do PREGÃO Sabesp Online n.º 15.336/17, a(s) Proposta do FORNECEDOR e demais documentos constantes do Dossiê Sabesp n.º 17/045.304 Volume I – Tomo I.
CLÁUSULA 2ª – PREÇOS
2.1 - O fornecimento dos bens, objeto deste Contrato, será feito pelos preços unitários, constantes da Planilha de Compra, nos quais estão incluídos: inspeção, testes de fábrica, embalagem (se necessário), transporte e descarga, lucro do FORNECEDOR e ou quaisquer custos diretos ou indiretos oriundos do fornecimento a ser contratado, tributos federais, estaduais e municipais, exceto o IPI quando informado na Proposta (que será cobrado à taxa vigente na ocasião do faturamento).
CLÁUSULA 3ª – VALOR
3.1 - O valor do presente Contrato é de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais) – Requisição de Compra nº 10062596– Fonte de Recursos Livres – 9021 - Investimento.
3.1.1 - O valor constante nesta Cláusula não inclui reajustamento de preços.
CLÁUSULA 4ª - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
4.1 - A forma de reajustamento de preços encontra-se discriminada no ANEXO II - CONDIÇÕES FINANCEIRAS.
4.2 - Para efeito de reajustamento de preços a data base do “Po” a ser considerada é àquela correspondente à data limite de envio da “Proposta” (Po= 28.11.17).
CLÁUSULA 5ª - FATURAMENTO E PAGAMENTO
5.1 - As condições de faturamento e pagamento encontram-se discriminadas no ANEXO II - CONDIÇÕES FINANCEIRAS.
5.2 - Quaisquer títulos de cobrança, emitidos pelo FORNECEDOR, deverão ser mantidos em carteira. A Sabesp não será obrigada a efetuar pagamentos de títulos colocados em cobrança através de Bancos e/ou empresas de “factoring”.
5.3 A SABESP emitirá um Pedido de Compra com orientações para entrega e faturamento (no caso de materiais).
a) Os documentos fiscais emitidos pela CONTRATADA deverão conter as seguintes informações: número do pedido de compra e o número do contrato, Centro (local onde a NF deverá ser faturada) e Local de Entrega (CNPJ, Local de Entrega e Horário). A emissão da fatura ocorrerá contra a entrega do pedido de compra.
5.4 – O FORNECEDOR é o único responsável pela correta emissão de seus documentos de cobrança, em todos os seus aspectos, observada a legislação tributária vigente.
5.4.1 - Qualquer irregularidade no documento de cobrança poderá ser objeto de notificação pelo Administrador deste Contrato. Caso o documento de cobrança não seja substituído por outro com as devidas correções, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, o FORNECEDOR estará sujeito às sanções estabelecidas no subitem 15.2 da Cláusula 15 – Sanções deste Contrato.
5.5 - O Decreto Estadual nº. 60.244, de 14/03/2014, determina que todos os pagamentos processar-se-ão mediante crédito em conta corrente em nome do FORNECEDOR, no Banco do Brasil S/A. Para tanto, o FORNECEDOR deverá manter conta corrente nesta instituição bancária, informando à Área Financeira da Sabesp o respectivo número e agência.
5.6 - O FORNECEDOR obrigado à emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, deverá enviar uma cópia do arquivo digital XML gerado, para o e-mail nfe@sabesp.com.br, em atendimento ao Comunicado DEAT/EFD nº 5, de 08.10.2010.
5.7 - A SABESP poderá glosar, do documento de cobrança emitido pelo FORNECEDOR, valores apontados como indevidos pela Unidade da SABESP que administra este contrato.
5.8 O faturamento dos bens e respectivo serviço de transporte também será realizado pela matriz abaixo:
CNPJ – 04.196.357/0001-48 – I. E. – 286.263.629.113
Endereço: Rua Tupinambás, 501 – Vila Conceição – Diadema/SP – CEP 09991-090 CLÁUSULA 6ª - SUSTAÇÃO DE PAGAMENTO
6.1 - No caso de descumprimento de qualquer das Cláusulas constantes no presente Contrato pelo FORNECEDOR, a Sabesp poderá sustar o pagamento das faturas.
6.2 - A Sabesp poderá descontar dos pagamentos referentes às faturas, importâncias que, a qualquer título lhe sejam devidas pelo FORNECEDOR, por força deste ou de outros Contratos.
CLÁUSULA 7ª - PRAZOS
7.1 - O prazo deste Contrato é de 50 (cinquenta) dias consecutivos, contados da data de sua assinatura.
7.1.1 - Os prazos para o fornecimento dos bens são os constantes do ANEXO III – CRONOGRAMA DE ENTREGA.
7.2 - Caso haja prorrogação do prazo contratual, esta será formalizada através de Termo de Alteração Contratual, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8666 de 21.06.93 e suas alterações, mediante solicitação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias pela parte interessada.
7.3 - Ocorrendo atraso no Cronograma de Entrega, a quantidade em atraso no mês poderá ser cancelada pela Sabesp e adjudicada a outros Fornecedores, de acordo com as respectivas capacidades de fornecimento, observados a ordem de classificação e os mesmos preços e condições oferecidos neste Contrato.
Neste caso, o Contrato será rescindido e a Sabesp poderá realizar nova Licitação ou Adjudicação Direta, observados os dispositivos legais pertinentes.
7.4 - Os prazos serão prorrogados a critério da Sabesp, ocorrendo circunstâncias extraordinárias ou imprevisíveis que impossibilitem o cumprimento do avençado. Na hipótese da prorrogação do prazo do cronograma de entrega, ser solicitada pelo FORNECEDOR, esta deverá fazê-la por escrito até 05 (cinco) dias úteis antes de se esgotarem os prazos estabelecidos.
7.4.1 - O pedido de prorrogação do prazo deverá vir acompanhando de novo Cronograma de Entrega.
CLÁUSULA 8ª - LOCAL DE ENTREGA/FATURAMENTO 8.1 - Os bens deverão ser entregues pelo FORNECEDOR no seguinte local:
Almoxarifado 0014 – I095 (Alm 95 Registro)
Rua Felix Aby Azar, 306 – Centro – Registro – SP – CEP 11900-000.
Para efeito de faturamento, os dados a serem lançados na Nota fiscal são os que seguem:
Destinatário:
Rua Felix Aby Azar, 306 – Centro – Registro – SP Cep: 11900-000
CNPJ: 43.776.517/0457-95 - Inscrição Estadual: Isento
Selecionar na nota fiscal eletrônica a função local de entrega diferente do destinatário e colocar os seguintes dados:
- Rua Felix Aby Azar, 306 – Centro – Registro – SP.
CNPJ: 43.776.517/0457-95
CLÁUSULA 9ª - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
9.1.1 - fornecer os bens de acordo com a Especificação exigida na Licitação/Técnica e nos prazos estipulados no Cronograma de Entrega e, quando se tratar de bens de procedência estrangeira, o FORNECEDOR obrigatoriamente, deverá apresentar cópia autenticada do Extrato da Declaração de Importação e o Comprovante de Importação emitido pela Receita Federal do Brasil.
9.1.2 - manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da Licitação, incluindo a(s) matriz/filial(is) indicada(s) na fase de habilitação da Licitação e aceito pelo Pregoeiro;
9.1.3 - fazer constar nas Notas Fiscais, a fonte de recursos destinada à cobertura orçamentária deste Contrato;
9.1.4 - manter a Sabesp informada, de acordo com as conveniências desta e no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após consultada, de todos os detalhes do fornecimento ora contratado;
9.1.5 - comparecer, sempre que lhe for solicitada, nos locais indicados pela Sabesp, devidamente representada, por pessoas habilitadas e credenciadas, dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após receber a convocação, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com o fornecimento;
9.1.6 - enviar à Sabesp, dentro de 24 (vinte e quatro) horas de sua lavratura, quaisquer autos de infração, em que a Sabesp conste como infratora, juntamente com um relato dos motivos que determinaram a autuação;
9.1.7 - afastar, após notificação, todo empregado que, à critério da Sabesp, proceder de maneira desrespeitosa para com os empregados e clientes desta, além do público em geral, garantindo que o mesmo não seja remanejado para um outro serviço na Sabesp.
9.1.8 - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Sabesp ou a terceiros ou ao meio ambiente decorrentes da execução do contrato, mesmo que os danos sejam causados por empresa por ela contratada, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização da Sabesp em seu acompanhamento;
9.1.9 - designar pessoas para contato com nome completo, endereço, telefone e fac-símile, para as providências cabíveis quando solicitadas;
9.1.10 - responsabilizar-se pelo pagamento e eventuais consequências de multas de trânsito havidas em função da prestação de serviços de transporte;
9.1.11 - empregar motorista devidamente habilitado e capacitado que tenha condições para executar o serviço de entrega;
9.1.12 - durante a entrega dos bens, não permitir o uso de chinelos, sandálias ou tamancos, bem como exigindo que o motorista e ajudantes se apresentem adequadamente vestidos e portando os Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s, adequados para o desenvolvimento das atividades;
9.1.12.1 - Considerar as condições disponíveis no local de entrega sendo que a carga do caminhão não deve ultrapassar a altura de 2 metros acima da carroceria que deverá ter espaço suficiente para que os seus empregados, em número suficiente para a execução do serviço, possam efetuar o descarregamento com segurança.
9.1.13 - apresentar e manter seu(s) empregado(s) munido(s) de Carteira de Identidade Funcional ou Crachá, contendo nome e cargo, para identificação;
9.1.14 - responsabilizar-se por toda a manutenção bem como, a pronta substituição do(s) veículo(s) em qualquer hora, local e instância, a fim de cumprir com a programação de distribuição dos bens;
9.1.15 - manter os veículos em boas condições para circulação nas ruas, bem como a total responsabilidade sobre as documentações de trânsito, emplacamento e licenciamento dos veículos, sendo o FORNECEDOR o único responsável quanto a eventuais acidentes de trânsito e a danos causados, inclusive contra terceiros, ficando a Sabesp isenta de qualquer responsabilidade;
9.1.16 - responsabilizar-se integral e diretamente pelos serviços de transporte mesmo quando tratar-se de outra empresa por ela contratada, nos termos da Legislação vigente nas esferas federal, estadual e municipal isentando a Sabesp de quaisquer responsabilidades por eventuais descumprimentos e consequências, responsabilizando-se ainda por toda e qualquer emergência, acidente ou avaria, dano, falta, atraso na entrega e quaisquer outras ocorrências dos serviços de transporte, até a efetiva descarga do produto, no destino designado pela Sabesp;
9.1.17 - cumprir as disposições constantes do Código de Ética e Conduta da Sabesp vigente, disponível no site www.sabesp.com.br , sob pena das sanções previstas pelo seu descumprimento e,
9.1.18 - aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, conforme legislação vigente.
CLÁUSULA 10 - OBRIGAÇÕES DA SABESP 10.1 - A Sabesp obriga-se a:
10.1.1 - fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução do objeto ora contratado;
10.1.2 - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste Contrato;
10.1.3 - exercer a fiscalização dos serviços/fornecimentos por técnicos especialmente designados.
10.1.4 – divulgar a Visão, a Missão e as Políticas de Qualidade, de Segurança e Saúde do Trabalho, de Qualidade em Laboratórios e Meio Ambiente, que compõem o Sistema Integrado Sabesp, dando ciência de seus objetivos às partes interessadas.
10.1.5 - proceder à avaliação da CONTRATADA
CLÁUSULA 11 - RESPONSABILIDADE CIVIL
11.1 - O FORNECEDOR reconhece por este instrumento que é o único e exclusivo responsável por danos ou prejuízos que vier a causar a Sabesp, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência de execução dos serviços e/ou fornecimento, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus empregados em serviço, objeto deste Contrato, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a Sabesp, ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar.
11.2 - Se os prejuízos de um ou mais sinistros não tiverem cobertura de seguros, a diferença entre o total dos prejuízos (inclusive os custos de regulamentação desses processos) e indenizações dentro do limite de cobertura da Seguradora, correrá por conta do FORNECEDOR.
11.3 - Reconhecida a responsabilidade dos serviços como causa do sinistro, a Sabesp elaborará um relatório com subsídios técnicos a respeito, apresentando-o ao FORNECEDOR que, através de seu responsável aporá o seu “de acordo” ou “ciente”.
11.4 - A Sabesp poderá, a seu critério, suspender o pagamento das parcelas deste Contrato ou de qualquer outro em vigor com o FORNECEDOR, caso o mesmo deixe de cumprir e/ou de executar satisfatoriamente as determinações constantes deste Contrato.
CLÁUSULA 12 - SINISTROS
12.1 - Na ocorrência de danos a terceiros, o FORNECEDOR deverá comunicar ao Administrador do Contrato e vice-versa, e, em conjunto, efetuarão uma inspeção no bem sinistrado.
12.2 - Realizada a inspeção no sinistro, a Sabesp elaborará um relatório com subsídios técnicos a respeito, apresentando- o ao FORNECEDOR que, através de seu responsável, aporá o seu “de acordo” ou “ciente”.
12.3 - O FORNECEDOR deverá apresentar à Sabesp, num prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura em documento específico, um orçamento para o reparo dos danos verificados.
12.4 - Todas as despesas com sinistros correrão por conta do FORNECEDOR.
CLÁUSULA 13 - TESTES E INSPEÇÃO
13.1 – Os bens estarão sujeitos a inspeção e demais análises de qualidade, por parte da Sabesp ou empresa por ela credenciada, à qualquer tempo, antes, durante e após a fabricação.
13.1.1 - Mesmo no caso de terem sido objeto de inspeção ou testes, a Sabesp poderá, a qualquer tempo, submeter os bens a ensaios em qualquer laboratório credenciado pelo INMETRO a fim de comprovar a conformidade do produto com as especificações. Constatada a não conformidade nos resultados, a Sabesp se reserva o direito de cobrar do FORNECEDOR, o valor referente a(os) ensaio(s), independente da troca do bem. A importância relativa poderá ser descontada dos pagamentos devidos, quando houver, ou em depósito bancário em nome da Sabesp e, quando for o caso, cobrados judicialmente.
13.2 – A inspeção ocorrerá, nas instalações do fabricante, salvo se for constatado a falta de equipamentos e/ou materiais imprescindíveis para a realização dos testes de inspeção, quando serão coletadas as amostras e ser enviadas para testes. Os testes serão executados nos laboratórios próprios da empresa ou em instituições externas (pertencente à
“Rede Brasileira de Laboratórios Certificados” – INMETRO), com acompanhamento do inspetor – Sabesp.
13.3 – O fornecedor deve providenciar todas as facilidades para a realização do processo de inspeção, o que inclui:
a) local seguro para elaboração dos relatórios;
b) local onde ocorrerá a inspeção o qual deverá ser iluminado adequadamente e, em condições adequadas de salubridade, garantindo a integridade física do inspetor;
c) colocar à disposição da Sabesp ou órgão/empresa por ela credenciada seus equipamentos, laboratórios e demais facilidades para o cumprimento do previsto nesta Cláusula, conforme roteiro a ser estabelecido e,
d) providenciar e disponibilizar, sempre que necessário, todos os EPI’s pertinentes.
13.4 - Serão de responsabilidade da Sabesp somente as despesas com o inspetor que decorrerem de inspeções de lotes de bens efetivamente liberados para entrega.
13.5 - A inspeção não exonera o FORNECEDOR, de forma alguma, de suas responsabilidades pela garantia de qualidade do bem, de acordo com a especificação, bem como pelas perfeitas condições de utilização.
CLÁUSULA 14 - RECEBIMENTO DOS BENS
14.1 - Os bens objeto do Contrato serão recebidos pela Sabesp, consoante o disposto no Artigo 73, inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8883 de 08.06.94 e a Lei Federal nº 9648 de 27.05.98 e demais normas pertinentes.
14.2 - Caso a qualidade dos bens não corresponda às especificações do Edital, os mesmos serão recusados e o FORNECEDOR deverá providenciar sua remoção imediatamente.
14.2.1 - As especificações dos bens não expressamente declaradas neste Edital deverão obedecer às normas técnicas pertinentes.
14.3 - Mesmo no caso de terem sido os bens objeto de inspeção ou testes, a aceitação dar-se-á após o recebimento, no Almoxarifado designado pela Sabesp.
14.3.1 - O FORNECEDOR será obrigado a aceitar às suas expensas, os bens rejeitados por ocasião do recebimento, os quais não serão considerados para efeito de Entrega.
14.3.2 - Os bens entregues com características diferentes da Especificação Técnica exigida na Licitação, ou em excesso ao encomendado, serão devolvidos, correndo os tributos, fretes e demais despesas decorrentes da devolução por conta do FORNECEDOR.
14.4 - Os bens objeto do Contrato deverão ser entregues através de um portador acompanhados do “Relatório de Inspeção, dado pela Sabesp ou órgão/empresa inspetora, quando houver, juntamente com o(s) DANFE e/ou da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) correspondentes, em separado do(s) bem(ns).
14.5 - Os bens não poderão ser entregues através de serviços de remessa/entrega ou por qualquer outro meio onde não seja possível a recusa e devolução imediata ao Portador em casos de objetos em quantidade ou qualidade diferente do especificado neste Instrumento de Contratação.
CLÁUSULA 15 - SANÇÕES
15.1 - O não cumprimento do prazo de entrega, especificado na CLÁUSULA 7ª - PRAZOS, sujeitará ao FORNECEDOR à multa diária de 0,2% (dois décimos por cento) cuja aplicação será proporcional à quantidade dos bens em atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor da parcela a que se refere.
15.2 - O não cumprimento do prazo especificado em 5.3.1 da CLÁUSULA 5ª – FATURAMENTO E PAGAMENTO, sujeitará ao FORNECEDOR à multa diária de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do documento de cobrança, a partir do sexto dia até o limite de 5% (cinco por cento) do valor global vigente do Contrato pela não apresentação do documento de cobrança devidamente preenchido.
15.3 - Quando o total das multas atingir 5% (cinco por cento) do valor global vigente do Contrato, ou 20% (vinte por cento) do valor da parcela em atraso, o que primeiro ocorrer, a Sabesp poderá rescindí-lo nos termos da CLÁUSULA 18 - RESCISÃO.
15.4 – O FORNECEDOR estará sujeito à multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor atualizado do contrato, pelo não cumprimento ou o cumprimento irregular do Código de Ética e Conduta Sabesp, vigente.
15.5 - Os valores apurados das sanções serão descontados dos pagamentos devidos ou depósito bancário em nome da Sabesp, e quando for o caso, cobrados judicialmente.
15.6- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou violação das normas e procedimentos internos da SABESP citados no Edital, neste Contrato e legislação vigente, o FORNECEDOR sujeitar-se-á às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa, na forma prevista nos subitens 15.1 a 15.4 anteriores;
c) suspensão temporária, proibição de participação em licitações e impedimento de contratar no âmbito do Governo do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto n° 48.999, de 29 de setembro de 2004, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, conforme art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria Administração Pública Estadual.
15.7- As sanções previstas no item 15.6, alíneas a, c e d poderão incidir juntamente com a do subitem 15.6 alínea b.
15.8- As sanções previstas no subitem 15.6 alíneas c e d poderão também ser aplicadas quando:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação;
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública Estadual em virtude de atos ilícitos praticados.
15.9- A aplicação das Sanções somente ocorrerá após assegurado o contraditório e a prévia defesa, nos termos da legislação vigente.
15.10 -Aplicam-se, subsidiariamente, ao disposto nesta Cláusula, as condições previstas na Lei Federal nº 8666 de 21.06.93 e suas alterações e na Lei Estadual nº 6544 de 22.11.89.
15.11 - As sanções descritas nos itens 15.1 a 15.4 desta Cláusula só deixarão de ser aplicadas nos casos de:
a) comprovação anexada aos autos, da ocorrência de força maior:
b) manifestação da Unidade Requisitante informando que a infração foi decorrente de fatos imputáveis à Sabesp.
CLÁUSULA 16 – TRANSPORTE E DESCARGA
16.1 - O transporte é de responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive a descarga, quando houver.
16.2 - O FORNECEDOR é responsável por danos decorrentes do transporte e descarga e de embalagem inadequada, bem como danos causados ao Meio Ambiente.
CLÁUSULA 17 - RESCISÃO
17.1 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei.
17.2 - Além das hipóteses previstas no artigo 78 da seção V da Lei Federal nº 8666 de 21.06.93 e suas alterações, o presente Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente, na forma da Lei, sem que ao FORNECEDOR assista direito a qualquer indenização, na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses:
17.2.1 - o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do FORNECEDOR;
17.2.2 - o não cumprimento das normas relativas à saúde e à segurança do trabalho dos empregados da empresa contratada, previstos na legislação federal, estadual ou municipal ou de dispositivos relativos à matéria constante de acordo, convenção ou dissídio coletivo;
17.2.3 - o não cumprimento ou o cumprimento irregular do Código de Ética e Conduta da Sabesp vigente;
17.2.4 – for constatado o descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal com relação à proteção ao trabalho do menor ou a utilização de mão de obra análoga à Trabalho Forçado ou Compulsório, em quaisquer de suas formas, em sua cadeia produtiva.
17.2.5 - uma vez atingidos os percentuais de multa estipulados na CLÁUSULA 15 - SANÇÕES;
17.2.6 - atraso em qualquer fase de Entrega.
17.3 - Em caso de rescisão, por qualquer das hipóteses previstas no subitem 17.2, desta Cláusula, exceto o previsto nos incisos XII a XVII do artigo 78, seção V da Lei Federal nº 8666 de 21.06.93 e suas alterações, o FORNECEDOR sujeitar-se à aplicação das multas previstas, sem prejuízo de sua responsabilidade por perdas e danos.
17.4 - Em caso de rescisão por qualquer das hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do artigo 78, seção V da Lei Federal nº 8666 de 21.06.93 e suas alterações, caberá ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados que este houver sofrido, tendo ainda direito a devolução dos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão, se houver.
17.5 - Nos casos de rescisão aqui previstos, será efetuado um levantamento do fornecimento executado, para que se possa calcular a remuneração do mesmo até a data em que ocorreu o evento.
17.6 - Em qualquer dos casos de rescisão, a Sabesp poderá contratar a quantidade cancelada, com outros FORNECEDORES, de acordo com as respectivas capacidades de fornecimento, observados a ordem de classificação e os mesmos preços e condições oferecidos no Contrato objeto desta rescisão ou realizar nova Licitação ou Adjudicação Direta observados os dispositivos legais.
CLÁUSULA 18 - MARCAS, PATENTES E LICENÇAS
18.1 - Os pagamentos de "royalties", marcas e licenças, serão de exclusiva responsabilidade do FORNECEDOR.
18.2 - O FORNECEDOR assumirá plena responsabilidade pelos direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, respondendo pela eventual violação dos mesmos.
CLÁUSULA 19 - TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS
19.1 - Todos os documentos e cartas trocados entre a Sabesp e o FORNECEDOR, serão através de expediente protocolado. Nenhuma outra forma será considerada como prova dos mesmos, que deverão ser encaminhados nominalmente para o(s) endereço(s) constante(s) da CLÁUSULA 20 – ENDEREÇAMENTO.
19.2 - Para efeito de contagem de prazos, serão consideradas as datas constantes dos protocolos de recebimento.
19.3 - Qualquer mudança de endereço deverá ser comunicada à outra parte, valendo a comunicação a partir da data de seu recebimento, devidamente protocolada.
CLÁUSULA 20 - ENDEREÇAMENTO
20.1 - Os documentos, correspondências, desenhos, lista de materiais e manuais, a serem encaminhados (caso necessário) à Sabesp, deverão mencionar o número do Contrato correspondente e o local de aplicação, conforme expresso no Contrato e deverão ser endereçados nominalmente à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP, para o Departamento Administrativo e Financeiro, na Rua Profº Antônio Fernandes, 155 – Vila Tupy, Registro/SP, (CEP: 11900-000).
20.2 - De todos os documentos deverá constar explicitamente, se o fornecimento especificado é considerado completo ou parcial pelo FORNECEDOR. Os documentos referentes à complementação de uma informação, deverão mencionar o documento que encaminhou anteriormente, a informação parcial ou preliminar.
CLÁUSULA 21 - ADMINISTRADOR DO CONTRATO
21.1 - O Administrador do presente Contrato é o Gerente de Divisão de Controle Sanitário – RROC - Sr Osvaldo Beltrame Filho, matr. 63.906-4.
CLÁUSULA 22 – ANEXOS
22.1 - Os documentos abaixo relacionados, devidamente rubricados pelo FORNECEDOR e pelo Analista do Departamento Administrativo e Financeiro do Vale do Ribeira - RRA, passam a integrar este Contrato
ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO ANEXO II - CONDIÇÕES FINANCEIRAS
ANEXO III - CRONOGRAMA DE ENTREGA ANEXO IV - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANEXO V - PLANILHA DE COMPRA
CLÁUSULA 23 – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
23.1 - A este contrato aplicam-se as disposições da Lei nº 12.846, de 01/08/2013, de responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, com vigência a partir de 28/01/2014 e o Decreto Estadual nº 60.106, de 29 de janeiro de 2014, que disciplina a aplicação, no âmbito da Administração Pública Estadual, de dispositivos da Lei Federal nº 12.846/13.
CLÁUSULA 24 - FORO
24.1 - O foro do presente Contrato é o da Comarca da cidade de Registro do Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Registro, 08 de dezembro de 2017
FORNECEDOR SABESP
_____________________________ _______________________________
RAPHAEL DE CASTRO ROCHA JOSÉ FRANCISCO GOMES JUNIOR DA COSTA
_______________________________
AMARILDO C. SIMONI LOPES
TESTEMUNHAS
_____________________________ ______________________________
DANIEL LEOCÁDIO MUNIZ SÉRGIO RODRIGUES DA CUNHA
ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Contrato n° 15.336/17-00
Objeto: aquisição de aparelhos para realizar ensaios laboratoriais nas Estações de Tratamentos de Água – UN Vale do Ribeira.
Contratada: LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Registro, 08 de dezembro de 2017
SABESP
Assinatura: _________________________________________
JOSÉ FRANCISCO GOMES JUNIOR Superintendente UN Vale do Ribeira - RR E-mail institucional: jfgomes@sabesp.com.br E-mail pessoal: jfgomesjr@terra.com.br
Assinatura: _________________________________________
AMARILDO C. SIMONI LOPES
Depto Administrativo e Financeiro - RRA E-mail institucional: asimoni@sabesp.com.br E-mail pessoal: a.simoni@uol.com.br
CONTRATADA
Assinatura: _________________________________________
RAPHAEL DE CASTRO ROCHA DA COSTA SOCIO/GERENTE
E-mail institucional: linecontrol@terra.com.br E-mail pessoal: linecontrol@terra.com.br
ANEXO II - CONDIÇÕES FINANCEIRAS
ANEXO I - CONDIÇÕES FINANCEIRAS
1 - PREÇO
Os preços deverão ser cotados "à vista", sendo que os pagamentos serão efetuados conforme o estabelecido no item 2 a seguir.
1.1 - FATURAMENTO
O valor do faturamento será obtido mediante a aplicação dos preços unitários contratuais às quantidades fornecidas e/ou efetivamente praticadas.
1.1.1 - Se a fatura for emitida em separado da Nota Fiscal, a mesma deverá ser encaminhada através de carta endereçada à [incluir o nome e o endereço da área financeira responsável pelo pagamento], com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data do respectivo vencimento.
1.1.2 - Caso o FORNECEDOR não cumpra o prazo limite para a apresentação da fatura de acordo com o subitem 1.1.1 acima, o prazo para pagamento será postergado automaticamente na mesma quantidade de dias úteis verificados na entrega da fatura em atraso.
1.1.2.1 Somente serão consideradas para efeito de pagamento, as faturas emitidas conforme legislação vigente.
2 - PAGAMENTO
Observada a condição de restrição estabelecida pela existência de registro de negativação no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais - CADIN ESTADUAL, que constitui impedimento ao repasse de valores referentes à contratos, nos termos do Decreto Estadual n° 53.455, de 19/09/2008, os pagamentos serão efetuados pela área financeira da Sabesp, em moeda corrente nacional, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data efetiva do evento gerador de pagamento, conforme relacionados no item 22 da especificação técnica.
(i) Em casos de suspensão de pagamentos pelo motivo enunciado no item acima, os mesmos somente serão liberados após a constatação da inexistência de registros de negativação, mediante nova consulta motivada por comunicação formal do Fornecedor, ao aludido órgão pela Sabesp.
2.1 - Para os Bens
a) 90% (noventa por cento) do preço dos bens, Fábrica-carregado, contra entrega;
b) 10% (dez por cento) do preço dos bens, Fábrica-carregado, contra o recebimento dos bens e com apresentação do certificado de aceitação emitido pela Sabesp.
Observada a condição de restrição estabelecida pela existência de registro de negativação no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais - CADIN ESTADUAL, que constitui impedimento ao repasse de valores referentes à contratos, nos termos do Decreto Estadual n° 53.455, de 19/09/2008, os pagamentos serão efetuados pela área financeira da Sabesp, conforme subitens a seguir, em moeda corrente nacional, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data efetiva do evento gerador de pagamento.
(i) Em casos de suspensão de pagamentos pelo motivo enunciado no item acima, os mesmos somente serão liberados após a constatação da inexistência de registros de negativação, mediante nova consulta motivada por comunicação formal do Fornecedor, ao aludido órgão pela Sabesp.
3 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
O preço do bem será reajustado observadas as prescrições da Lei Federal nº 9069 de 29.06.95; da Lei Federal nº 10.192 de 14.02.01 e da Lei Federal nº 8880 de 27.05.94, no que for pertinente, e de acordo com a seguinte fórmula:
onde:
Pr = Valor do preço reajustado;
Po = Preço original na ”data de referência dos preços”;
Índice A = Índice correspondente a Equipamentos Diversos para ETA/ETE – IPA por Origem DI – FGVDADOS PREMIUM – Código 1420877 – FGV 60% Setor Abdib Global com encargos Sociais 40%
IT1,0 = Índice A referente ao mês imediatamente anterior ao da data do reajuste de preços;
IT1,1 = Índice A referente ao mês da data do reajuste de preços;
IB1,0 = Índice A correspondente ao mês imediatamente anterior ao da “data de referência dos preços”;
IB1,1 = Índice A correspondente ao mês da “data de referência dos preços”;
nt = Quantidade de dias dentro do mês de reajuste de preços, desde o seu início até a data de reajuste de preços, inclusive;
mt = Quantidade de dias existentes no mês de reajuste de preços;
nb = Quantidade de dias dentro do mês da “data de referência dos preços”, desde o seu início até a data de reajuste de preços, inclusive;
mb = Quantidade de dias existentes no mês da “data de referência de preços”.
NOTA:
1 - O reajustamento de preços, somente será aplicado se a execução do Contrato se estender por 01 (um) ano ou mais a contar da “data de referência dos preços”, ou seja, a data limite para envio da “Proposta”, por motivos alheios à vontade do FORNECEDOR.
1.1 - O reajustamento de preços somente se verificará para os eventos vinculados aos prazos contratuais que ultrapassarem em 01 (um) ano efetivo a “data de referência dos preços” ou do último reajustamento de preços.
1.2 - A solicitação de reajustamento de preços deverá, após completar 01 (um) ano efetivo da “data de referência dos preços” ou do último reajustamento de preços, observado em 1.1 anterior, ser encaminhada à [incluir o nome e o endereço da área responsável pela administração do Contrato], acompanhada do demonstrativo de cálculo.
NOTA:
1 - O reajustamento de preços, somente será aplicado se a execução do Contrato se estender por 01 (um) ano ou mais a contar da “data de referência dos preços”, ou seja, a data limite para envio da “Proposta”, por motivos alheios à vontade do FORNECEDOR.
1.1 - O reajustamento de preços somente se verificará para os eventos vinculados aos prazos contratuais que ultrapassarem em 01 (um) ano efetivo a “data de referência dos preços” ou do último reajustamento de preços.
1.2 - A solicitação de reajustamento de preços deverá, após completar 01 (um) ano efetivo da “data de referência dos preços” ou do último reajustamento de preços, observado em 1.1 anterior, ser encaminhada à JIRO HIROI - Depto de Gestão e Desenvolvimento Operacional - RRO, acompanhada do demonstrativo de cálculo.
ANEXO III – CRONOGRAMA DE ENTREGA
A N E X O III – CRONOGRAMA DE ENTREGA
Item Equipamentos Prazo
01 40 – COLORIMETRO MICROPROCESSADO ANALISADOR DE COR – Código 53.0057.0025-7
30 dias 02 1 – TURBIDIMITRO MICROPROCESSADO DIGITAL
PARA ANALISE DE TURBIDEZ – Código 53.0012.0011-2
30 dias
ANEXO IV – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Sistema de Gerenciamento de Licitações - SGL Especificação Técnica
Número da Licitação:
Especificação: COR 20002562
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO UNIDADE DE NEGÓCIO VALE DO RIBEIRA – RR
COMUNIDADE: RROC
1. INTRODUÇÃO:
1.1. A presente especificação refere-se ao fornecimento de equipamento eletrônico denominado COLORIMETRO MICROPROCESSADO ANALISADOR DE COR deverá ser caracterizado conforme características técnicas gerais e específicas descritas neste objeto.
1.2. Os equipamentos e implementos deverão ser da forma aqui especificados.
1.3. No caso da impossibilidade de atendimento a certos detalhes das especificações devido a alguma técnica diferente de fabricação, o fornecedor deverá descrever completamente os aspectos que estão em desacordo com as especificações para que a SABESP avalie e possa dar um parecer aceitando ou não as não conformidades.
1.4. O objeto desta licitação deverá ser submetido à inspeção do Departamento de Gestão e desenvolvimento Operacional da Unidade de Negócio Vale do Ribeira, sem o que a SABESP não fará o recebimento dos equipamentos.
2. OBJETO DO FORNECIMENTO:
2.1. COLORIMETRO MICROPROCESSADO ANALISADOR DE COR - 17 unidades.
3. CARACTERISTICAS GERAIS:
3.1. Fotocolorímetro microprocessado, digital, portátil, para análise direta de cor em campo ou laboratório;
3.2. Deverá atender método 2120 – E (tristimulus) – Standard Methods for examination of water and Wastewater 22ª Ed;
3.3. Deverá possuir comprimento de onda - 400 a 700 nm;
3.4. Deverá possuir faixa de Medição: 0 a 500 uC.
3.5. Deverá possuir leitura direta em uC - unidade de Cor (APHA), escala Hazen Pt/Co e coordenadas X,Y, indicação de tonalidade e comprimento de onda no display;
3.6. Deverá possuir resolução automática: 0,1 uC faixa até 100 uC e 1 na faixa de 100 a 500 uC;
3.7. Deverá possuir precisão fotométrica: < 2%.
3.8. Deverá possuir desvio permitido de ±1 uC ou 3% da leitura (a que for maior).
3.10. Tempo de Resposta: < 5 segundos;
3.11. Fonte de Luz: Luz sólida, vida útil estimada de 100.000 horas.
3.12. Deverá possuir compensação de temperatura automática;
3.13. Deverá possuir calibração automática do Zero (branco);
3.14. Deverá possuir teclado tipo bolha, com 6 teclas de operação do tipo “Auto Press”;
3.15. Deverá possuir leitura com visualização no display;
3.16. Deverá possuir calibração completa para a faixa de 0 a 500 uC (4 pontos fixos nos valores de 0, 10, 100 e 500 uC) ou de acordo com a faixa de trabalho do usuário;
3.17. Deverá possuir calibração automática do Zero (branco);
3.18. Deverá possuir detector com fotocélula composta de Silício;
3.19. Deverá possuir comprimento de onda RGB – 400 a 700 nm;
3.20. Deverá possuir cubeta para amostra do tipo redonda com tampa rosqueável, Ø 24,5mm;
3.21. Deverá possuir desligamento automático programável de 1 a 60 min;
3.22. Deverá possuir gabinete com grau de proteção IP-67, a prova d’água e pó com compartimento das pilhas e saída serial fechados;
4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:
4.1. Deverá realizar análise de cor aparente;
4.2. Deverá possuir memória para armazenamento das últimas 500 medições;
4.3. Deverá possuir saída serial tipo USB;
4.4. Deverá possuir alimentação via USB/CA, 100 a 240 Vac / 5 Vdc – 1 A;
5. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS:
5.1. Deverá acompanhar os manuais de operação e de instalação em Português;
5.2. Deverá acompanhar maleta para transporte e armazenamento;
5.3. Deverá acompanhar fonte de alimentação 100 a 240 Vac – 5 Vdc;
5.4. Deverá acompanhar 4 pilhas AA recarregáveis;
5.5. Deverá acompanhar 06 cubetas para amostra;
5.6. Deverá acompanhar frasco de 50 ml de solução padrão de Cor 500 uC;
5.7. Deverá acompanhar certificado de calibração do equipamento com rastreabilidade, com os resultados das medições e incertezas, além da descrição dos padrões utilizados;
5.8. Deverá acompanhar conjunto de padrões selados para calibração 10, 100 e 500uC e
padrões selados de verificação 5, 50uC; certificados rastreados;
6. TERMO DE GARANTIA:
6.1. Juntamente com a proposta, o fornecedor deverá apresentar um Termo de Garantia dos equipamentos ofertados. A garantia deve ser no mínimo de 12 meses a partir da inspeção realizada por pessoal qualificado quando da entrega dos equipamentos.
7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
7.1. A proponente deverá garantir assistência técnica, no Estado de São Paulo, devendo ser a mesma mencionada na própria proposta técnica.
8. INFORMAÇÕES TÉCNICAS A SEREM FORNECIDAS:
8.1. Apresentar com a proposta, catálogos, atestados de performance de funcionamento do equipamento, e demais informações que permitam uma melhor apreciação técnica sobre os equipamentos ofertados.
8.2. Apresentar com a proposta, cópia do certificado de homologação emitido em nome do fornecedor dos equipamentos. Caso o certificado não esteja em nome do fornecedor, o mesmo deverá ser acompanhado pôr carta autorizando a sua comercialização, a fim de garantir os futuros serviços de manutenção.
9. CRONOGRAMA DE ENTREGA:
9.1. A licitante deverá incluir em sua proposta cronograma de entrega.
10. INSPEÇÃO TÉCNICA:
10.1. A inspeção será realizada no recebimento dos equipamentos, e na instalação qualquer unidade que não atender aos requisitos especificados e propostos, a proponente deverá efetuar as alterações necessárias e repetir o teste até que o equipamento apresente funcionamento de acordo com o especificado, sendo que não haverá qualquer ônus adicional à SABESP;
10.2. O pagamento somente será realizado após a validação do recebimento do
equipamento por profissional habilitado.
Sistema de Gerenciamento de Licitações - SGL Especificação Técnica
Número da Licitação:
Especificação: 20000566
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO UNIDADE DE NEGÓCIO VALE DO RIBEIRA – RR
COMUNIDADE: RROC
1. INTRODUÇÃO:
1.1. A presente especificação refere-se ao fornecimento de equipamento eletrônico denominado TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL PARA ANÁLISE DE TURBIDEZ e deverá ser caracterizado conforme características técnicas gerais e específicas descritas neste objeto.
1.2. Os equipamentos e implementos deverão ser da forma aqui especificados.
1.3. No caso da impossibilidade de atendimento a certos detalhes das especificações devido a alguma técnica diferente de fabricação, o fornecedor deverá descrever completamente os aspectos que estão em desacordo com as especificações para que a SABESP avalie e possa dar um parecer aceitando ou não as não conformidades.
1.4. O objeto desta licitação deverá ser submetido à inspeção do Departamento de Gestão e desenvolvimento Operacional da Unidade de Negócio Vale do Ribeira, sem o que a SABESP não fará o recebimento dos equipamentos.
2. OBJETO DO FORNECIMENTO:
2.1. TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL PARA ANÁLISE DE TURBIDEZ – 25 unidade.
3. CARACTERISTICAS GERAIS:
3.1. Turbidímetro micro processado, digital, portátil, para análise direta de turbidez em campo ou laboratório;
3.2. Deverá utilizar princípio Nefelométrico de medição;
3.3. Deverá possuir faixa de Medição: 0 a 1000 NTU.
3.4. Deverá possuir resolução automática 0,01 NTU na faixa menor;
3.5. Deverá possuir precisão de ± 2%, (mais luz espúria de 0 a 1000 NTU) 3.6. Deverá possuir luz espúria ≤ 0,02 NTU;
3.7. Deverá apresentar incerteza máxima de ± 2% em toda a escala;
3.8. Deverá possuir display em LCD em 2 linhas com 16 caracteres, com funções de congelamento de resultados, identificação do analista e da amostra, verificação de calibração e histórico, status de bateria entre outras;
3.9. Deverá possuir fonte de luz branca;
Press”;
3.11. Deverá possuir leitura com visualização no display;
3.12. Devera possuir modo de medição – média de sinal (automático e/ou manual) 3.13. Deverá possuir calibração rápida para as faixas de 0,00 a 40 NTU e de 0 a 1000
NTU e calibração por faixa
3.14. Deverá possuir modo de inserção de 2 curvas do usuário para até 20 pontos permitindo ajuste e uso de padrões disponíveis comercialmente;
3.15. Deverá possuir armazenamento dos últimos 1000 dados de calibração com data e hora;
3.16. Deverá possuir detector com fotocélula de Silício;
3.17. Deverá possuir cubetas para amostra do tipo redonda com tampa rosqueavel de 25 ml;
3.18. Deverá possuir desligamento automático programável de 1 a 60 min;
3.19. Deverá possuir gabinete com grau de proteção IP-67, a prova d’água e pó com compartimento das pilhas e saída serial fechados;
4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:
4.1. Deverá realizar análise de turbidez;
4.2. Deverá possuir armazenamento dos últimos 1000 dados de calibração com data e hora;
4.3. Deverá possuir saída serial tipo USB;
4.4. Deverá possuir alimentação via USB/CA, 100 a 240 Vac / 5 Vdc – 1 A;
5. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS:
5.1. Deverá acompanhar os manuais de operação e de instalação em Português;
5.2. Deverá acompanhar maleta para transporte e armazenamento;
5.3. Deverá acompanhar fonte de alimentação 100 a 240 Vac – 5 Vdc;
5.4. Deverá acompanhar 4 pilhas AA recarregáveis;
5.5. Deverá acompanhar 06 cubetas para amostra;
5.6. Deverá acompanhar certificado de calibração do equipamento com rastreabilidade, com os resultados das medições e incertezas, além da descrição dos padrões utilizados;
5.7. Deverá acompanhar conjunto de padrões selados para calibração <1, 20, 100 e 800
NTU certificados rastreados;
6. TERMO DE GARANTIA:
6.1. Juntamente com a proposta, o fornecedor deverá apresentar um Termo de Garantia dos equipamentos ofertados. A garantia deve ser no mínimo de 12 meses a partir da inspeção realizada por pessoal qualificado quando da entrega dos equipamentos.
7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
7.1. A proponente deverá garantir assistência técnica, no Estado de São Paulo, devendo ser a mesma mencionada na própria proposta técnica.
8. INFORMAÇÕES TÉCNICAS A SEREM FORNECIDAS:
8.1. Apresentar com a proposta, catálogos, atestados de performance de funcionamento do equipamento, e demais informações que permitam uma melhor apreciação técnica sobre os equipamentos ofertados.
8.2. Apresentar com a proposta, cópia do certificado de homologação emitido em nome do fornecedor dos equipamentos. Caso o certificado não esteja em nome do fornecedor, o mesmo deverá ser acompanhado pôr carta autorizando a sua comercialização, a fim de garantir os futuros serviços de manutenção.
9. CRONOGRAMA DE ENTREGA:
9.1. A licitante deverá incluir em sua proposta cronograma de entrega.
10. INSPEÇÃO TÉCNICA:
10.1. A inspeção será realizada no recebimento dos equipamentos, e na instalação qualquer unidade que não atender aos requisitos especificados e propostos, a proponente deverá efetuar as alterações necessárias e repetir o teste até que o equipamento apresente funcionamento de acordo com o especificado, sendo que não haverá qualquer ônus adicional à SABESP;
10.2. O pagamento somente será realizado após a validação do recebimento do equipamento por profissional habilitado.
11. TREINAMENTO:
11.1. A proponente deverá realizar o startup do equipamento e fornecer treinamento
para o mínimo de 2 (dois) técnicos a ser realizado nas dependências da Sabesp.
CAPITULO V – PLANILHA DE COMPRA
3o. via - REQUISITANTE 4o. via - FINANCEIRO
5o. via - ALMOXARIFADO 6o. via - DOSSIÊ cia de saneamento básico do estado de são paulo - sabespNo. FL:1/ Data Proposta: Condições de Pagamento:
Data da Emissão: Adiantamento: Prazo Contratual: CEP:Fone:
30 dias Não
15336/17-000-00 LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. RUA TUPINAMBÁS, 501 - VILA CONCEIÇÃO 09991-090( 11 )4044-3418
PG
PLANILHA DE COMPRA ANEXA AO CONTRATO
CNPJ:004.196.357/0001-48linecontrol@hotmail.comEmail: Prazo de Entrega:28/11/2017 50 DIADEMA - SPCidade: 30 dias em 1 parcela(s)
0010062596RC SAP UN
MATERIALIMPOSTO (%)PREÇO UNITÁRIOQUANTIDADEUNID. DE MEDIDA 17,003500,00000Bem Patrimonial53.0057.0025.7 FOTOCOLORIMETRO PORTATIL (DE CAMPO)
000000000020002562
Código SAP: COR MICROPROCESSADO 0 A 500 UC COLORIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL PARA ANALISE DE COR APLICACAO:BANCADA OU CAMPO FAIXA DE LEITURA: 0 A 500 UNIDADE DE COR PRECISAO RELATIVA: < 5 % DO VALOR MEDIDO OU <0,5% FUNDO DE ESCALA(FE) LEITURA: AUTOMATICA E DIRETA GABINETE: RESISTENTE A OXIDACAO E A PROCESSOS CORROSIVOS CALIBRACAO: AUTOMATICA COM PADRAO DE COR PTCO TENSAO: 90-240 VAC 50/60 HZ E BATERIA 9 VCC ACESSORIOS: ADAPTADOR UNIVERSAL MANUAL DE OPERACAO BATERIA 9 VOLTS MALETA P/ TRANSPORTE 6 CUBETAS RESERVAS Marca: Unidade de Negócio Vale do Ribeira - RR1 SABESP - Assinatura dos Responsáveis
cia de saneamento básico do estado de são paulo - sabespNo. FL:2/ 15336/17-000-00
PLANILHA DE COMPRA ANEXA AO CONTRATO
PG RC SAP0010062596 Local de Entrega:Número do Almox: 0014 - I095 (ALM 95 REGISTRO) Endereço: R. FELIX ABY AZAR Município: REGISTRO Estado - SP CEP: 11900-000
CNPJ:Inscrição Estadual: Horário:
Centro/Depósito: RR - 7.23.0.00.00.000030 - DIAS 17.00Prazo:Quantidade: UN
MATERIALIMPOSTO (%)PREÇO UNITÁRIOQUANTIDADEUNID. DE MEDIDA 25,002500,00000Bem Patrimonial53.0012.0011.2 TURBIDIMETRO - PORTATIL (CAMPO)
000000000020000566
Código SAP: FAIXA 0 A 1.000 NTU - RESOLUCAO 0,01 NTU TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO PORTATIL PARA UTILIZACAO EM CAMPO E BANCADA - PRINCIPIO NEFELOMETRICO - DISPLAY LCD - SISTEMA OPTICO COMPOSTO POR DOIS DETECTORES, UM A 90 GRAUS E UM DE LUZ TRANSMITIDA - ATENDE CRITERIOS DE DESEMPENHO ESPECIFICADOS NO METODO 180.1 DA USEPA - FAIXA DE MEDICAO: 0 A 1000 NTU - RESOLUCAO: 0,01 NTU - REPETIBILIDADE: +/- 1% DA LEITURA OU 0,01 NTU - MODO DE LEITURA: SELECAO AUTOMATICA DO PONTO DECIMAL OU MANUAL SELECIONAVEL DE 0 A 9,99 / 0 A 99,9 / 0A 1000 NTU - FUNCIONA COM 4 PILHAS AA OU ENERGIA ELETRICA ATRAVES DE MODULO DE ALIMENTACAO - FUNCAO DE CONGELAMENTO DOS RESULTADOS - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, PERMITE A TRANSFERENCIA PARA PC, IMPRESSORA OU PEN DRIVE VIA USB -INDICATIVO DO STATUS DA CALIBRACAO, FUNCAO LEMBRETE DE CALIBRACAO, FUNCAO DE VERIFICACAO DA CALIBRACAO - HISTORICO DAS CALIBRACOES - RESTRICAO DE ACESSO A MENUS ATRAVES DE SENHA - GRAU DE PROTECAO: IP 67 - ACOMPANHA: SEIS CUBETAS 25 MM 10ML, PADROES DE FORMAZINA ESTABILIZADA PARA CALIBRACAO, PADRAO PARA CHECAGEM DA CALIBRACAO, MANUAL DE INSTRUCOES, MALETA PARA TRANSPORTE E MODULO DE ALIMENTACAO BIVOLT/USB SABESP - Assinatura dos Responsáveis
cia de saneamento básico do estado de são paulo - sabespNo. FL:3 15336/17-000-00
PLANILHA DE COMPRA ANEXA AO CONTRATO
PG RC SAP0010062596 Marca: Unidade de Negócio Vale do Ribeira - RR1 Local de Entrega:Número do Almox: 0014 - I095 (ALM 95 REGISTRO) Endereço: R. FELIX ABY AZAR Município: REGISTRO Estado - SP CEP: 11900-000
CNPJ:Inscrição Estadual: Horário:
Centro/Depósito: RR - 7.23.0.00.00.000030 - DIAS 25.00Prazo:Quantidade: - FRETE: CIF/REGISTRO - INSPEÇÃO: NO RECEBIMENTO (RROC) - PREÇO FIXO E IRREAJUSTÁVEL - IMPOSTOS INCLUSOS NO PREÇO - TRANSPORTE/CARGA E DESCARGA - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - RC LIBERADA: 11/09/2017 - FONTE DE RECURSO: INVESTIMENTO - RESPONSÁVEL: DANIEL L MUNIZ - 13 - 3828 7019 - DMUNIZ@SABESP.COM.BRDaniel Leocádio Muniz CENTO E VINTE E DOIS MIL REAIS
SABESP - Assinatura dos Responsáveis122.000,00
