INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUE FIRMAM ENTRE SI A SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – UPAE CARUARU E WINTER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
Pelo presente instrumento particular de promessa de compra e venda, de um lado, a SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – UPAE CARUARU, situada na Avenida Jose Marques Fontes, s/n, CEP 55.026-675, Bairro de Indianópolis, Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.894.988/0007-29, neste ato, representada por seu Superintendente Geral das Unidade sob Gestão, Dr. Filipe Costa Leandro Bitu, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 970.291.556-92-SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 770.732.313-00, residente e domiciliado em Recife/PE, doravante designada simplesmente “PROMITENTE COMPRADOR”, e de outro lado, a WINTER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Jean Emile Favre, nº 1338, IPSEP, município de Recife, Estado de Pernambuco, CEP nº 51.190-450, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.536.995/0003-90, doravante denominado “PROMITENTE VENDEDOR”, têm entre si justo e contratado tudo o que a seguir livremente estabelecem, aceitam, reciprocamente outorgam e se obrigam a cumprir, por si, herdeiros e sucessores a qualquer título, em caráter irrevogável e irretratável.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 – Constitui o objeto desta promessa de compra e venda dos itens destacados no ANEXO 1, abaixo apresentado, e, desde já, parte integrante do presente instrumento particular de promessa de compra e venda.
1.2 – O PROMITENTE COMPRADOR declara ter ciência de que as informações acima apresentadas foram diretamente fornecidas pelo PROMITENTE VENDEDOR, responsável pelo fornecimento dos equipamentos e acessórios descritos no ANEXO 1, responsabilidade do PROMITENTE VENDEDOR, que garante o fiel funcionamento das peças, sendo certo de que a obrigação de instalação e do frete dos equipamentos e acessórios, ora adquiridos, é de inteira responsabilidade do PROMITENTE COMPRADOR.
1.3 - O PROMITENTE VENDEDOR promete vender ao PROMITENTE COMPRADOR, que se obriga a comprar, a todos os itens destacados no ANEXO 1, que possuem garantia pelo período de 3 (três) meses após emissão da nota fiscal de venda, dada pelo PROMITENTE VENDEDOR.
1.4 – O presente contrato só estará perfeitamente finalizado com a efetiva entrega de todas as peças adquiridas, e após ateste do PROMITENTE COMPRADOR da
funcionalidade dos produtos adquiridos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DISPONIBILIDADE:
2.1 – Declara expressamente o PROMITENTE VENDEDOR que envidará esforços necessários para entregar o objeto deste Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda ao PROMITENTE COMPRADOR no prazo indicado na proposta de venda entregue pelo PROMITENTE VENDEDOR.
CLÁUSULATERCEIRA–DOPREÇO, DA MANEIRA DE PAGAMENTO:
3.1–O preço total, fixo, certo e irreajustável desta promessa de compra e venda é o de R$ 53.815,00 (cinquenta e três mil oitocentos e quinze reais), onde o PROMITENTE COMPRADOR deverá executar o pagamento da seguinte forma:
3.1.1 – O valor de R$ 26.907,50 (vinte e seis mil novecentos e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor contratual, que deverá ser pago no ato de assinatura do presente contrato;
3.1.2 – O saldo remanescente, de R$ 26.907,50 (vinte e seis mil novecentos e sete reais e cinquenta centavos), deverá ser pago 30 (trinta) dias após o pagamento da parcela descrita no item “3.1.1”.
3.1.3 – Os valores acima descritos deverão ser pagos através de transferência bancária conforme apontado pelo PROMITENTE VENDEDOR na proposta de venda, na CNPJ:28.536.995/0001-29 BANCO BRADESCO: Ag. 2716-2 Conta Corrente.
23675-6 ou ITAÚ Ag: 0383 Conta Corrente: 24463-9.
3.2 – Assim, após o cumprimento de todas as obrigações previstas no item 3.1 e subitens seguintes, será dada quitação de forma irrevogável e irretratável, não tendo o PROMITENTE VENDEDOR pleitear em juízo ou fora dele qualquer valor ou obrigação do PROMITENTE COMPRADOR.
3.3 – O não pagamento no vencimento estipulado de qualquer parcela, caracterizará a mora do PROMITENTE COMPRADOR de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, implicando em multa de 2% (dois por cento), cumulado com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPC-A.
CLÁUSULA QUARTA – DA NOVAÇÃO:
4.1 – Fica expressamente reconhecido e avençado que a abstenção do exercício, por qualquer uma das partes, de qualquer direito ou faculdade que lhe assistam, em razão do presente Contrato, e/ou a tolerância de uma parte para com a outra, relativamente
ao descumprimento de qualquer das obrigações aqui assumidas, não será considerada alteração contratual, inovação moratória, tampouco renúncia a qualquer direito, constituindo mera liberdade, que não impedirá a parte tolerante de exigir da outra o fiel e cabal cumprimento do presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA – DAS ESTIPULAÇÕES FINAIS:
5.1 – Restam sem efeito quaisquer ajustes, de qualquer natureza, quer escritos, quer não escritos, quer expressos, quer tácitos, anteriores ao presente instrumento particular, relativamente ao negócio jurídico objeto desta promessa de compra e venda, pelo que o PROMITENTE VENDEDOR e o PROMITENTE COMPRADOR renunciam expressamente a quaisquer direitos que eventualmente lhes coubessem com fundamento, direta ou indiretamente, em todo e qualquer desses ajustes anteriores.
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO:
6.1 – As partes elegem o Foro da Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, com renúncia e expressa de qualquer outro, por mais especial que seja para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato e sua execução.
E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Recife, de setembro de 2021.
_________________________________________
PROMITENTE COMPRADOR
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER UPAE CARUARU
_________________________________________
PROMITENTE VENDEDOR
WINTER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
Testemunhas:
1. _______________________________ 2. _______________________________
Nome: Nome:
CPF/MF n°: CPF/MF n°:
Reason:Witnessing André Meira Signed by:André Meira
Signed at:2021-10-07 14:09:51 -03:00
Reason:Witnessing João Peixoto Signed by:João Peixoto
Signed at:2021-10-07 14:21:52 -03:00 Reason:Witnessing Rodrigo Ferreira Da
Signed by:Rodrigo Ferreira Da Silva Signed at:2021-10-14 11:30:53 -03:00 Reason:Witnessing Filipe Costa Leandro Signed by:Filipe Costa Leandro Bitu Signed at:2021-10-14 15:47:35 -03:00
ANEXO 1
DOS PRODUTOS E VALORES
PRODUTO MODELO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO
(PRINCIPAL A1P) FXHQ63MAVE 2 R$ 3.149,00
VALVULA DE EXPANSAO FXHQ63MAVE 2 R$ 598,00
ATUADOR DA VALVULA DE EXPANSAO FXHQ63MAVE 2 R$ 798,00
FILTRO DE AR FXHQ63MAVE 8 R$ 325,00
GRADE FRONTAL FXHQ63MAVE 8 R$ 198,00
PLACA DE CIRCUITO - INVERTER DO
VENTILADOR FAN1 PC0511-3 RXYQ16PAYL8 3 R$ 3.943,00
PLACA DE CIRCUITO - INVERTER DO
VENTILADOR FAN2 PC0511-4(A) RXYQ16PAYL8 1 R$ 3.943,00 TRANSDUTOR PRESSÃO SENSOR
PRESSAO S1NPH RXYQ16PAYL8 1 R$ 980,00
MOTOR DO VENTILADOR DA
CONDENSADORA RXYQ16PAYL8 4 R$ 2.943,00
MOTOR DO VENTILADOR DA
EVAPORADORA- M1F FXAQ25MAVE 1 R$ 1.354,00
PLACA DE CIRCUITO - PRINCIPAL DA
EVAPORADORA (A1P) FXAQ40PVE 1 R$ 2.464,00
PAINEL DE CONTROLE FXAQ40PVE 1 R$ 245,00
PAINEL FRONTAL FXAQ32MAVE 1 R$ 445,00
PLACA DE CIRCUITO INVERTER RXYQ18PAYL8 1 R$ 6.125,00 TRANSDUTOR PRESSÃO SENSOR
PRESSAO S1NPH RXYQ18PAYL8 1 R$ 1.384,00
Recife/PE, de setembro de 2021.
_________________________________________
PROMITENTE COMPRADOR
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER UPAE CARUARU
_________________________________________
PROMITENTE VENDEDOR
WINTER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
Testemunhas:
1. _______________________________ 2. _______________________________
Nome: Nome:
CPF/MF n°: CPF/MF n°:
