ERRATA
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura e urbanismo para
construção de uma ponte mista em concreto e aço, com vão de 18,00 metros, sobre
o Córrego
✥Riacho Fundo , na Avenida Projetada que interligará os bairros Ipiranga e
Residencial Lourdes, no Município de Curvelo/MG, com fornecimento de materiais, e
conforme Contrato de Financiamento Caixa Econômica Federal nº 0525927/2019
DVº:28.
Tendo em vista alterações solicitadas, o Edital Tomada de Preços nº 013/2020, passa
a vigorar, conforme em Anexo.
Na oportunidade, fica redesignado:
- Protocolo dos envelopes de habilitação e proposta: até o dia 23/7/2020 às 8h30min
- Abertura: 23/7/2020, às 9 horas.
Curvelo, 6 de julho de 2020.
Valquíria Moreira Duarte
Presidente CPL
MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020 PROCESSO Nº: 133/2020
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura e urbanismo para construção de
uma ponte mista em concreto e aço, com vão de 18,00 metros, sobre o Córrego ✥Riacho Fundo , na
Avenida Projetada que interligará os bairros Ipiranga e Residencial Lourdes, no Município de Curvelo/MG, com fornecimento de materiais, e conforme Contrato de Financiamento Caixa Econômica Federal nº 0525927/2019 DVº:28.
Empresa: _____________________________________________________________________ CNPJ: ________________________________________________________________________ Pessoa para contato: ___________________________________________________________ Endereço: _____________________________________________________________________ E-mail: ________________________________________________________________________ Cidade/UF: ____________________________________________________________________ Telefone: ( ) _________________________________________________________________
Recebemos através do acesso à página www.curvelo.mg.gov.br ✁ LICITAÇÕES, o impresso cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local: ________, ___ de ______ de _____.
______________________________________ Assinatura
Senhor licitante,
Visando a comunicação futura entre esta Comissão de Licitação e essa empresa, solicitamos preencher o recibo de entrega do Edital e remetê-lo ao Departamento de Suprimentos por meio do fax (38) 3721-3510 ou através do e-mail compras@curvelo.mg.gov.br.
A não remessa do recibo exime a Comissão de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
Departamento de Licitações
OBSERVAÇÃO: AS PLANTAS E PLANILHAS ESTÃO DISPONÍVEIS NO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS DO MUNICÍPIO E, CASO HAJA INTERESSE, DEVERÃO SER RETIRADAS NO MESMO, NA AVENIDA DOM PEDRO II, 487, CENTRO, CURVELO, MG.
EDITAL DE LICITAÇÃO ✁ TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020
PROCESSO Nº 133/2020
REGIDO PELA LEI Nº 8.666, DE 21/06/93.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL
O MUNICÍPIO DE CURVELO, através da Secretaria Municipal de Fazenda, torna público que receberá até o dia 23/7/2020 às 8h30min, no Departamento de Suprimentos, situado na Avenida Dom Pedro II, nº 487, 2º andar, Centro, em Curvelo, Minas Gerais, CEP: 35790-273, PROPOSTAS
COMERCIAIS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, para a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura e urbanismo para construção de uma ponte mista em concreto e aço, com vão de 18,00 metros, sobre o Córrego ✂Riacho Fundo✄, na Avenida Projetada
que interligará os bairros Ipiranga e Residencial Lourdes, no Município de Curvelo/MG, com fornecimento de materiais, e conforme Contrato de Financiamento Caixa Econômica Federal nº 0525927/2019 DVº:28, conforme descrito neste Edital e seus Anexos I e II, com
ABERTURA DA HABILITAÇÃO prevista para o dia 23/7/2020 às 9 horas, no endereço acima citado. A presente Tomada de Preços, originada do processo nº 004, datado de 15/1/2020, será processada e julgada em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, bem como as demais condições deste Edital.
1 ☎ OBJETO
1.1- O Objeto da presente licitação é a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura e urbanismo para construção de uma ponte mista em concreto e aço, com vão de 18,00 metros sobre o Córrego ✂Riacho Fundo✄, na Avenida Projetada que interligará os
bairros Ipiranga e Residencial Lourdes, no Município de Curvelo/MG, com fornecimento de materiais, e conforme Contrato de Financiamento Caixa Econômica Federal nº 0525927/2019 DVº:28, que tem as especificações descritas nesse Edital, em seus Anexos I, II, X, XI e XIV, que fazem parte integrante deste Edital, a saber:
1.2- Fazem parte integrante deste Edital: Anexo I
Anexo II
-Descrição dos serviços/Termo de Referência; Memorial Descritivo;
Anexo III - Modelo Credenciamento;
Anexo IV - Modelo Procuração;
Anexo V - Modelo de Declaração de concordância com os termos do edital e de inexistência de fato impeditivo;
Anexo VI - Modelo Declaração de que nenhum dirigente, gerente ou sócio pertence ao quadro de funcionários do Município de Curvelo;
Anexo VII - Modelo Declaração de não exploração do trabalho infantil; Anexo VIII - Modelo Termo de Renúncia;
Anexo IX - Minuta de Contrato;
Anexo X - Cronograma Físico ✁ Financeiro;
Anexo XI - Planilha de Serviços/Orçamentos;
Anexo XII - Cronograma Físico-Financeiro (PARA PREENCHER); Anexo XIII - Planilha de Serviços/Orçamento (PARA PREENCHER); Anexo XIV - Projetos, ART dos Projetos e relatório de sondagem;
MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais
2 ☎ DOCUMENTACÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL
2.1- A Documentação de Habilitação e Proposta Comercial (Preços) deverão ser protocolizadas no Departamento de Suprimentos do Município de Curvelo, até o dia 23/7/2020 às 8h30min, em envelopes distintos e identificados, conforme previsto no preâmbulo deste Edital.
2.2- A abertura dos envelopes será processada às 9 horas do dia 23/7/2020, pela Comissão Permanente de Licitação, na sala de reuniões da Prefeitura, situada na Av. Dom Pedro II, nº 487, 2º andar, Centro, Curvelo/MG, perante os membros e representantes credenciados pelos licitantes. 2.3- Após o horário mencionado no subitem 2.1, a Comissão Permanente de Licitação não receberá nenhum outro documento, e nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou informações que deverão constar originalmente de DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL.
2.4- A Proposta Comercial deverá ser apresentada em envelope fechado, separado do envelope de Habilitação, se possível em papel timbrado da empresa, sem rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo proprietário ou seu procurador, investido do instrumento de mandato público ou particular com firma do outorgante reconhecida por tabelião, com poderes específicos (Modelo
Anexo IV), constando:
2.4.1- Razão Social, endereço e CNPJ, telefone, fax, e-mail do proponente, conta bancária onde serão realizados os pagamentos, bem como a qualificação completa do representante legal do proponente indicado para assinatura do contrato (CPF, Identidade, endereço, telefone/fax, e-mail);
2.4.2- Especificação minuciosa do objeto licitado, com todas as descrições necessárias e solicitadas no Anexo I e conforme planilha de serviços e cronograma físico-financeiro, anexos ao processo licitatório, que fazem parte integrante deste Edital;
2.4.3- Preço Global para execução da obra, cotado em moeda corrente nacional;
2.4.4- Condições de pagamento: conforme medições mensais, por meio de Boletim de Medição, observando-se o prazo de pagamento de até 20 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada do boletim de medição;
2.4.5- O prazo de validade da proposta e dos preços é de no mínimo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da abertura da PROPOSTA;
2.4.6- Prazo de execução dos serviços: 03 (três) meses a contar da emissão da Ordem de Serviços; 2.4.7- Vigência do contrato: 04 (quatro) meses a partir da data de assinatura do contrato;
2.4.8- Local de prestação de serviços: Sobre o Córrego do Riacho Fundo , na Avenida Projetada que interligará os bairros Ipiranga e Residencial Lourdes, no Município de Curvelo/MG.
2.4.9- Local de entrega da Nota Fiscal de prestação de serviços: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos ✁ Rua Joaquim Felício, n 770, Centro, Curvelo/MG, acompanhadas das guias de
recolhimento de INSS e FGTS, referentes ao mês de realização dos serviços;
2.5- Não será aceita proposta cujos valores unitários e/ou global ultrapassarem o valor orçado pelo Município;
2.5.1- O demonstrativo contendo o orçamento estimado, sob a forma de planilha orçamentária, encontra-se no anexo XI totalizando-se a importância de R$ 466.758,84 (quatrocentos e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos);
2.6- Farão parte integrante da Proposta Comercial, as Planilhas de Serviços/Orçamentos e o Cronograma Físico-Financeiro;
2.7- Nos preços propostos deverão estar incluídas as despesas como: impostos, fretes, embalagens, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, tributários, fiscais ou quaisquer outras despesas incidentes sobre o serviço licitado;
2.8- No caso de divergência entre o(s) preço(s) unitário(s) e o preço global, conforme planilha de serviços/orçamento (Anexo XIII) e nos erros de cálculos nas composições de preços, prevalecerá sempre o mais vantajoso para o Município;
2.9- Para formação dos preços, deverão ser considerados todos os custos necessários para executar a obra segundo os critérios e exigências técnicas/construtivas contidas nos Anexos II, X, XI e XIV do presente Edital.
3 ☎ DA PARTICIPAÇÃO
3.1- No local, data e horário mencionados no subitem 2.1 deste Edital, os proponentes deverão protocolizar a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL (PREÇOS) em ENVELOPES distintos, fechados e rubricados, contendo as seguintes indicações no seu anverso:
ENVELOPE I ✁ DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
MUNICIPIO DE CURVELO
LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020 RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
DATA DA ENTREGA CNPJ
ENVELOPE II - PROPOSTA COMERCIAL
MUNICÍPIO DE CURVELO
LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020 RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
DATA DA ENTREGA CNPJ
3.2- Não serão recebidas propostas remetidas por FAC-SÍMILE, via INTERNET ou qualquer outra forma de transmissão eletrônica.
3.3 - Não será admitida a participação de empresas que se encontrem com falência decretada e execução patrimonial, que estejam suspensas ou impedidas de licitar com a Administração Pública do Município de Curvelo, ou sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, seja qual for, e o objeto contratual não seja compatível com o objeto desta licitação.
3.3.1 ✁ A observância da vedação constante do item anterior e as demais declarações que prestar são
de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
4 - DA HABILITAÇÃO
4.1- Sob pena de inabilitação, obrigatoriamente, as proponentes deverão apresentar os seguintes documentos:
4.1.1- Certificado de Registro Cadastral perante o SUCAF ✁ Sistema Único de Cadastro de
Fornecedores do Município de Curvelo ✁ CRC.
4.1.1.1- O certificado de inscrição no Registro de Fornecedores poderá ser apresentado em substituição aos documentos previstos nos subitens 4.1.3 e 4.1.4.1 deste Edital.
4.1.1.2- Será permitida a participação de licitantes não cadastrados, desde que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
4.1.1.2.1- Na hipótese do subitem 4.1.1.2, os licitantes não cadastrados deverão protocolizar no Departamento de Suprimentos os documentos de habilitação indicados nos subitens 4.1.2 a 4.1.7 (Envelope I), no prazo de até 03 (dias) úteis antecedentes à data fixada no item 2, subitem 2.1 do presente Edital.
4.1.1.2.2- A habilitação do licitante não cadastrado não implicará em seu cadastramento no SUCAF, o qual se subordina a análise por parte do Departamento de Suprimentos e segundo as normas
vigentes.
4.1.2- DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA:
I - Registro comercial, no caso de empresa individual, sua última alteração e comprovação de pertinência entre o ramo de atividade e o objeto licitado;
II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de sua última alteração, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, e comprovação de pertinência entre o ramo de atividade e o objeto licitado;
III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, sua última alteração e comprovação de pertinência entre o ramo de atividade e o objeto licitado;
IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, sua última alteração e comprovação de pertinência entre o ramo de atividade e o objeto licitado;
4.1.3- DOCUMENTAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA:
I ✁ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II ✁ Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto contratual;
III - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros) em Conjunto/Unificada na forma da Portaria MF 358, de 05/09/2014, ou individual, com emissão anterior a 20/10/2014 e c om v igência na data da abertura da sessão pública designada no item 2, observando o disposto no item
4 ; .4
IV - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio do Licitante, conforme a Lei nº 8.666/93, observando o disposto no item 4.4;
V - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal (referente aos tributos mobiliários e imobiliários), sede do licitante, conforme a Lei nº 8.666/93, observando o disposto no item 4.4; VI - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), conforme a Lei nº 8.666/93, devendo-se observar as disposições da Lei 8.036/90, em vigor, observando o disposto no item 4.4;
VII - Certidão que prove inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ✁ CNDT (Lei nº 12.440/11, que
proposta comercial, designada no item 2, subitem 2.1 deste Edital, observando o disposto no item 4.4.
4.1.4- DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
4.1.4.1- Certidão negativa de falência ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, expedida no domicílio da pessoa jurídica, no máximo nos 90 (noventa) dias anteriores à data da apresentação dos envelopes de documentação e proposta comercial, designada no item 2, subitem 2.1 deste Edital;
4.1.4.2- BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, JÁ EXIGÍVEIS NA FORMA DA LEI, QUE COMPROVEM A BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO LICITANTE, VEDADA A SUA SUBSTITUIÇÃO POR BALANCETES OU BALANÇOS PROVISÓRIOS.
4.1.4.2.1- SERÃO CONSIDERADOS ACEITOS COMO NA FORMA DA LEI O BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ASSIM APRESENTADOS:
* PUBLICADOS EM DIÁRIO OFICIAL, OU: * PUBLICADO EM JORNAL, OU:
* POR CÓPIA OU FOTOCÓPIA REGISTRADA OU AUTENTICADA NA JUNTA COMERCIAL DA SEDE OU DOMICÍLIO DO LICITANTE, OU:
* POR CÓPIA OU FOTOCÓPIA DO LIVRO DIÁRIO, DEVIDAMENTE AUTENTICADO NA JUNTA COMERCIAL DA SEDE OU DOMICÍLIO DO LICITANTE OU EM OUTRO ÓRGÃO EQUIVALENTE, INCLUSIVE COM OS TERMOS DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO.
4.1.4.2.2- ÀS EMPRESAS RECÉM-CONSTITUÍDAS E COM MENOS DE 01 (UM) EXERCÍCIO FINANCEIRO SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO BALANÇO DE ABERTURA OU ÚLTIMO BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO, CONFORME O CASO, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL OU CÓPIA DO LIVRO DIÁRIO CONTENDO O BALANÇO DE ABERTURA, INCLUSIVE COM OS TERMOS DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DA SEDE OU DOMICÍLIO DO LICITANTE;
4.1.4.2.3- OBTERÃO QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA RELATIVA AO BALANÇO PATRIMONIAL, AS EMPRESAS QUE ATINGIREM OS ÍNDICES ABAIXO, DEVENDO SER APRESENTADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E ASSINADA POR PROFISSIONAL REGISTRADO NO CONSELHO DE CONTABILIDADE E PELO DIRETOR, SÓCIO OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, COM AS SEGUINTES FÓRMULAS:
LG = ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE + PASSÍVEL NÃO CIRCULANTE
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
4.1.4.2.3.1- Será considerada apta financeiramente a empresa que tiver os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez corrente (LC) e Solvência Geral (SG) maiores que 1,5 (um vírgula cinco).
4.1.4.2.3.1.1- As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1,5 (um vírgula cinco), em qualquer dos índices referidos na clausula anterior, quando da habilitação, deverão comprovar, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo, correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da contratação, na forma dos §§ 2º e 3º, do art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993.
4.1.4.2.3.2- As empresas obrigadas por Lei a apresentar EDC ✁ Escrituração Contábil Digital, deverão
juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPEDC (Serviço Público de Escrituração Digital) bem como o Balanço Patrimonial/Instrução Normativa RFB nº 1.486, de 13/08/2014, IN RFB nº
1.679, de 27/12/2016, IN RFB nº 1.774, de 22/12/2017, alterada pela IN RFB nº 1.856 de 13/12/2018.
4.1.5- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA
4.1.5.1 - Atestado de capacidade técnico-operacional, passado por pessoa jurídica de direito privado ou por órgão da administração direta ou indireta da União, do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, em nome do licitante, comprovando ter o mesmo executado obras e serviços da mesma natureza dos aqui licitados.
4.1.5.2 - Atestado de capacidade técnico-profissional, passado por pessoa jurídica de direito privado ou por órgão da administração direta ou indireta da União, dos Estados ou dos Municípios em nome do licitante ou de integrante do seu quadro permanente; como empregado ou sócio da sociedade, ou ainda com vínculo contratual de prestação de serviços com a empresa; comprovando ter a mesma ou seu responsável técnico inscrito no CREA ou CAU, executado obras ou serviços de mesma natureza das aqui licitadas.
4.1.5.3 - O atestado de capacidade técnico-profissional (subitem 4.1.5.2) deverá, obrigatoriamente, ser acompanhado da respectiva certidão emitida pelo CREA ou CAU.
4.1.5.3.1- Esta comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da certidão de registro de pessoa jurídica, válida, emitida pelo CREA ou CAU, acompanhada de um dos documentos relacionados abaixo:
a) Ficha de Registro de Empregados - RE, em que conste dados também da empresa, ou b) Folha do livro de registro de empregados, em que conste dados também da empresa, ou
c) Ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do detentor do Atestado de Capacidade Técnica, ou
d) Contrato de prestação de serviços de responsabilidade técnica.
4.1.5.4- Registro de inscrição da empresa e do(s) Responsável(eis) Técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ✁ CREA e/ou CAU ✁ Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e prova de
regularidade da empresa e de seu(s) Responsável(eis) Técnico(s).
4.1.5.5 - Termo de compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável(is) técnico(s), detentor(es) do(s) atestado(s) referido(s) no item anterior, será(ão) o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra.
4.1.5.5.1 - Deverá o termo supra ser assinado, em conjunto, pelo representante legal da empresa e pelo(s) responsável(is) técnico(s), indicado(s).
4.1.5.6- O responsável técnico da obra (RT) será engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, com formação plena.
4.1.5.7- Somente será possível a substituição de integrantes da equipe técnica pontuada (capacidade operacional e/ou capacidade profissional) do licitante, por outro(s) que comprove(m) por meio de Atestado(s) ou Certidão(ões) ou Declaração(ões) e respectivo(s) Acervo(s) Técnico(s) expedido(s) pelo(s) Conselho(s) profissional(is) competente(s), possuir capacitação técnica igual ou superior a dos indicados para serem substituídos.
4.1.6- Declarações, assinadas pelo licitante, ou representante legal, investido de procuração pública ou particular com firma do outorgante reconhecida por tabelião, com poderes específicos (modelo Anexo IV), de que:
4.1.6.1- O LICITANTE está de acordo com todas as condições deste EDITAL, não estando impedido de licitar ou contratar com a Administração Pública, e que responderá pela veracidade de todas as informações constantes da documentação (modelo Anexo V);
4.1.6.2- Nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro do corpo técnico ou administrativo do licitante, pertence ao quadro temporário ou permanente do Município de Curvelo
(modelo Anexo VI).
4.1.6.3- A firma não explora trabalho infantil, conforme Artigo 27, inciso V da Lei 8.666/93 (modelo
Anexo VII).
4.1.7- Caso a licitante seja Microempresa ☎ ME, Empresa de Pequeno Porte ☎ EPP ou
Equiparada, documento comprobatório de atendimento aos requisitos previstos na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, para se enquadrar como: 4.1.7.1- Microempresa ☎ ME ou Empresa de Pequeno Porte, definida pelo artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/2006, por meio de certidão expedida pela Junta Comercial, comprovando sua condição, conforme artigo 1º e 8º da Instrução Normativa nº 103 de 30/4/2007, do Departamento Nacional do Registro do Comércio ☎ DNRC.
4.1.7.2- Sociedade cooperativa equiparada à microempresa ou empresa de pequeno porte, por meio de comprovação de que tenha auferido, no ano calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.
4.2- Os documentos exigidos poderão ser apresentados em qualquer sistema de cópia autenticada, ou por publicação em órgão oficial, sem prejuízo da eventual exigência dos originais para conferência, se solicitados pela Comissão Permanente de Licitação, quando da abertura do ENVELOPE I ✁ DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, vedada, no entanto, a apresentação de
qualquer documento extraído via fac-símile.
4.3- As empresas serão representadas no processo por seus titulares ou representantes legais (procuradores) munidos de Procuração Pública ou Particular, com poderes específicos para o fim (Anexo IV), ou de Carta de Credenciamento, com reconhecimento de firma do outorgante por tabelião, nos termos da Legislação pertinente (Anexo III).
4.4- As Microempresas ✁ ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação desta
Licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que essa apresente alguma restrição.
4.4.1- Havendo alguma restrição da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Comissão Permanente de Licitação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
4.4.2- A não regularização da documentação no prazo previsto no item 4.4.1, implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo facultado a administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou revogar a licitação.
4.5- Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que analisados em conjunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o certame licitatório. Portanto, havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei 8.666/93. Caso constatada a participação de um mesmo sócio em mais de uma empresa licitante, estas serão inabilitadas, podendo, ainda, serem declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública, conforme item 10.
4.6- Todos os documentos apresentados deverão corresponder unicamente em nome do licitante que se habilita para o certame:
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
4.7- Os documentos emitidos via internet, terão sua autenticidade verificada nos sites das fontes emissoras.
4.8- Se por razões alheias à vontade da CPL houver impossibilidade em realizar a consulta disposta no subitem anterior, será lavrada a Ata e suspensa a sessão.
4.9- Ocorrendo situação acima exposta na própria Ata será marcada a nova sessão, ficando dispensado aviso na imprensa oficial ou qualquer outro meio de comunicação.
4.10- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
4.11 - Ocorrendo o disposto no Art. 3º, §2º da Lei nº 13.726/18, o licitante deverá justificar e comprovar o declarado.
4.11.1 ✁ Nos termos do Ar. 43, §3º da Lei 8.666/93, poderá promover diligência para apurar o
disposto no item anterior.
5 - FASE DE HABILITAÇÃO E CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS
5.1- No local, dia e hora definidos no subitem 2.2 deste Edital, a Comissão Permanente de Licitação procederá a abertura do ENVELOPE I ✁ DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, cujos
documentos serão rubricados pelos representantes das empresas presentes, devidamente credenciados, e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
5.2- Concluída a fase de habilitação, da qual lavrar-se-á ata circunstanciada, será procedida a abertura do ENVELOPE II - PROPOSTA COMERCIAL, o que inclusive poderá ocorrer na sessão inicial de abertura do ENVELOPE I ✁ DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, após a lavratura da ata do
julgamento da habilitação, assinada pelos representantes dos participantes e membros da Comissão Permanente de Licitação, e, também, após haver desistência expressa, ou seja, por escrito, por parte dos licitantes, do prazo recursal; já se houver intenção de recurso, caso em que, a Comissão Permanente de Licitação designará nova data de abertura do ENVELOPE II - PROPOSTA COMERCIAL, observando, no entanto, o decurso do prazo para interposição de recurso e julgamento (Art. 109 da Lei nº 8.666, de 21/06/93).
5.3- Caso os representantes dos licitantes, não estejam presentes ao ato de abertura dos envelopes da Fase de Habilitação, a Comissão Permanente de Licitação, poderá dar continuidade ao Certame com a abertura dos envelopes das Propostas Comerciais, desde que os mesmos apresentem desistência expressa do prazo recursal da Fase de Habilitação, mediante preenchimento e assinatura do Anexo VIII (Termo de Renúncia).
5.4- A inobservância do disposto no item 2, subitem 2.4 do presente Edital implicará na desclassificação da proposta, sendo, ainda, também, desclassificadas:
a - As propostas comerciais que apresentarem preço irrisório ou de valor nulo;
b - As propostas comerciais com preços excessivos, consideradas como tais as que excederem ao valor do orçamento estimado (valor orçado R$ 466.758,84 - quatrocentos e sessenta e seis
mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) ou manifestadamente
inexequíveis;
c - As propostas comerciais (preços) que não atenderem as exigências deste Edital.
5.5- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas no Parágrafo 3º do Artigo 48 da Lei nº 8.666, de 21/06/93.
6 ☎ DO JULGAMENTO
6.1- No julgamento serão observados os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.
6.2- Será definida vencedora a proposta que se enquadrar no conceito de mais vantajosa para a administração, observando-se sempre o critério de julgamento, o de MENOR PREÇO GLOBAL. 6.3- Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o critério de classificação será o disposto no Parágrafo Segundo, Artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, e persistindo o empate será realizado SORTEIO EM ATO PÚBLICO, ficando os licitantes desde já intimados.
6.4 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para Microempresas -ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor classificada.
6.4.1- Os critérios de seleção deverão observar nova etapa de propostas sendo organizada conforme os itens abaixo:
6.4.1.1- seleção da melhor proposta e das propostas de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP compreendidas no intervalo descrito no caput do item 6.4;
6.4.1.2- determinação de opção a melhor proposta de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte ✁ EPP para que oficialize outra proposta em valor inferior a melhor proposta selecionada no
certame.
6.4.1.3- não ocorrendo a contratação da Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, na forma do item 6.4.1.2, serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrarem na hipótese prevista no item 6.4.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
6.4.1.4- No caso de equivalências nos valores apresentados pelas Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 6.4, será realizado sorteios entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.4.2- As disposições contidas nos itens anteriores somente prevalecerão quando a empresa melhor classificada nos lances iniciais não for considerada Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 6.4.3- Na hipótese prevista neste item 6.4, a empresa melhor classificada inicialmente não poderá fazer nova proposta.
6.4.4- As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, como forma de garantirem o direito de apresentação de nova proposta, preconizada neste item, deverão estar presentes no ato de abertura dos envelopes. A ausência do licitante implicará abdicação do referido direito.
6.5- O Município de Curvelo reserva-se o direito de exigir, a seu critério, as composições de custos que deram origem aos preços apresentados pelo(s) Licitante(s).
6.6- Será desconsiderada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, preço ou desconto baseados nas propostas dos demais licitantes.
6.7- Caso necessário, o Município poderá exigir do licitante que este apresente planilha e documentação comprobatória do preço apresentado, com vistas a verificar a exiquibilidade da proposta, sob pena de desclassificação.
7 ☎ DO PAGAMENTO
7.1- A Nota Fiscal será emitida pelo licitante vencedor em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias;
7.2- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Curvelo, situada na Avenida Dom Pedro II, nº 487 ✁ Centro, em Curvelo, Minas Gerais, no prazo de até 20 (vinte) dias, contados a
partir da data de recebimento da Nota Fiscal, acompanhada do boletim de Medição, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento, e em conta bancária conforme indicada pelo licitante;
7.2.1- O Cronograma de desembolso será feito com medições mensais;
7.2.2- As Notas Fiscais referentes às medições mensais deverão ser encaminhadas à Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, acompanhadas dos Boletins de Medição e relatórios
expedidos pelo(s) Engenheiro(s) ou Arquiteto(s) e Urbanista(s) nomeado(s), da ART ou RRT e das guias de recolhimento de INSS e FGTS, referentes ao mês de realização dos serviços, caso contrário não será encaminhado à Secretaria Municipal de Fazenda, para que sejam processados os pagamentos;
7.2.3- Na Nota Fiscal deverá constar, de forma destacada, os valores referentes a mão de obra e materiais, conforme planilha de serviços anexos ao processo licitatório, que fazem parte integrante deste contrato;
7.2.4- O licitante vencedor deverá observar o disposto na Lei Complementar 118/2017, de 27/9/2017, que trata de ISSQN, bem como suas alterações, no que se refere às retenções e recolhimentos tributários.
7.2.4.1- O licitante vencedor deverá especificar, de forma destacada, na Nota Fiscal, os valores referentes à incidência de INSS e ISSQN, sobre a prestação do serviço, se for o caso, sendo essas despesas de responsabilidade do licitante vencedor.
7.3- No caso de não pagamento, no prazo, por culpa da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação ✥pro rata tempore do INPC.
7.4- No caso de erro nos documentos apresentados pelo licitante vencedor, estes serão a ele devolvidos para verificação, constando-se novo prazo para análise, aprovação e pagamento, a partir da data de reapresentação.
7.4.1- Em nenhuma hipótese, a devolução dos documentos para correção será considerada motivo para suspensão da execução do objeto licitado.
7.5- Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
7.7 - Os preços unitários que vigorarão no contrato, correspondem àqueles constantes da Planilha de Quantidades e Preços da proposta do licitante, que passa fazer parte integrante do contrato.
8 ☎ DA GARANTIA
8.1- A Administração exigirá a prestação de garantia por parte do licitante vencedor, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do contrato, segundo as modalidades previstas no Art. 56 e seus Parágrafos, da Lei Federal 8.666/93, no prazo de 20 (vinte) dias da assinatura do contrato. 8.1.1- A garantia para a execução do contrato em caso de seguro-garantia ou fiança bancária deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:
a) Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP ✁ Superintendência de Seguros Privados, em
nome da seguradora que emitir a apólice;
b) Certidão de Regularidade Operacional junto ao IRB ✁ Instituto de Resseguros do Brasil, em nome
da seguradora que emitir a apólice;
8.1.2- Em caso da garantia ser realizada por título da dívida pública, deverá ser emitida sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (art. 56, Inciso I do §1 da Lei 8.666/93, alterado pelo art. 26 da Lei 11.079, de 30/12/04).
9 ☎ DAS DESPESAS
9.1- Todas as despesas, decorrentes desta licitação TOMADA DE PREÇOS, para o presente exercício, correrão a conta da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) nº:
02.11.02.26.782.2601.1051.4.4.90.51.00.1.90.00.1013 02.11.02.26.782.2601.1051.4.4.90.51.00.2.60.00.1013
10 ☎ DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do licitante e/ou do Adjudicatário/Contratado, sujeitando-a as seguintes penalidades, sem prejuízo de outras constantes de regramento específicos:
10.1.1. Advertência.
10.1.2. Multas nos seguintes percentuais:
a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na prestação dos serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;
b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa do infrator em assinar o Contrato;
c) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho ou outro instrumento hábil em caso de recusa do infrator em aceitá-la(o) ou retirá-la(o);
d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação na hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas;
e) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas;
f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for descumprida na hipótese de o infrator prestar os serviços, objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;
g) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato quando o infrator der causa ao cancelamento do Contrato;
h) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar o cancelamento do Contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados ou registrados.
i) Pelo atraso na afixação da Placa da Obra, multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso; j) Pelo atraso na apresentação da garantia para execução da obra, multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, no limite de 10 (dez) dias.
10.1.3. impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF ✁
Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Curvelo, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02.
10.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 10.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
10.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento imediatamente subsequente à sua aplicação.
10.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pela Secretária Municipal de Fazenda.
10.4. A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
10.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 10.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
10.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de recurso.
10.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução do objeto contratado.
10.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.
10.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação.
10.10. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou inexequível.
11 ☎ DOS RECURSOS
11.1- Das decisões relacionadas com esta licitação caberão recursos e/ou reconsiderações nos termos do artigo 109, da Lei Federal Nº 8.666/93.
12 ☎ OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
12.1 ✁ Fornecer e instalar 01 (uma) placa de obra de 3,00 x 1,50 m de chapa galvanizada pintada,
conforme modelo fornecido pelo Município, que deverá ser afixada imediatamente após receber a O. S. ✁ Ordem de Serviço, sob pena de não receber a fatura correspondente à 1ª medição de serviços
executados.
12.2- Executar os serviços e obras em conformidade com os projetos, desenhos, memoriais descritivos, e de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados, como também de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária;
12.3- Manter na obra o livro "Diário de Obra" atualizado, que deverá ser preenchido diariamente e onde deve constar relatório resumido dos serviços e ocorrências, sendo obrigatórias as assinaturas do engenheiro ou arquiteto e urbanista da empreiteira e do engenheiro ou arquiteto e urbanista, fiscal da obra, estando a liberação da medição condicionada ao cumprimento desta exigência;
12.4- O licitante vencedor deverá manter todos os seus funcionários devidamente identificados, uniformizados, e com os necessários Equipamentos Individuais de Segurança - EPIs;
12.5- Deverá todo e qualquer trabalhador ter o Registro o registro em carteira de trabalho e enquadramento nas legislações trabalhistas e do INSS, conforme disposições do Ministério do Trabalho;
12.6- O licitante vencedor deverá manter no canteiro de obras da obra, durante o período contratual, um engenheiro ou arquiteto e urbanista credenciado para direção e gerenciamento da obra; 12.7- Após recebida pelo licitante vencedor a ordem de serviços, o mesmo deverá providenciar as anotações de responsabilidade técnica do engenheiro ou o registro de responsabilidade técnica
do arquiteto e urbanista responsável pela obra e entregá-la à fiscalização e comunicação prévia
da obra, sob pena de não receber a fatura correspondente à 1ª medicação de serviços executados; 12.8- Propiciar o acesso da fiscalização do Município aos locais onde serão realizados os serviços para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas;
12.9- Durante a vigência do contrato, o licitante vencedor é responsável por danos causados ao Poder Público e a terceiros, que por ventura ocorram em consequência da execução da obra;
12.10- Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, impostos, contribuições previdenciárias, transporte, alimentação dos empregados e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços contratados;
12.11- O licitante vencedor deverá constar de forma destacada na Nota Fiscal os valores referentes à incidência de INSS e ISS sobre a prestação dos serviços, se for o caso, sendo estas despesas de responsabilidade do licitante vencedor, devendo observar Lei Complementar 118/2017, de 27/9/2017, que trata do ISSQN, bem como suas alterações, no que se refere às retenções e recolhimentos tributários;
12.12- Conclusão da Obra no prazo de 03 (três) meses, em conformidade com o previsto no cronograma físico-financeiro, contados a partir da data do início da vigência do presente contrato e mediante a entrega, pelo Município, da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS.
12.13- Após a conclusão da obra o licitante vencedor deverá comprovar a baixa da obra junto ao INSS e apresentar ao Município a CND (Certidão Negativa de Débito), se for o caso. Somente após tais procedimentos serão liberados: Termo de Recebimento Provisório, Termo de Recebimento Definitivo, Atestado Técnico da Obra e Termo de Garantia.
12.14- O licitante vencedor se obriga a manter, durante toda a execução do presente CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.15- Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.
12.16- Todas as etapas da obra deverão respeitar a legislação ambiental vigente.
12.17- O responsável técnico da obra (RT) deverá ser engenheiro civil ou arquiteto e urbanista, com formação plena.
12.18- O licitante vencedor deverá fornecer mão de obra especializada (direta e indireta), materiais, ferramentas, equipamentos, insumos etc, para execução da construção civil e estruturas metálicas da ponte, conforme projetos, planilhas e Memoriais Descritivos.
12.19- Entregar os serviços dentro dos padrões de qualidade, prazo, quantidade e, em caso de não cumprimento, fica sujeito a penalidades, nos termos do Decreto nº 3.558/2018, o qual pode ser acessado no Portal da Transparência do Município, http://amfcorrea.ddns.net/pmagilnet/default.aspx. 12.20 ✁ O licitante vencedor deverá refazer, às suas expensas e dentro do prazo compatível, os obras
de engenharia executados em desacordo com estabelecido no contrato, e os que apresentarem defeitos de material ou vício, incorreções ou falhas de construção, de acordo com a legislação aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, para qualquer serviço executando ou material utilizado que não atinja o nível de qualidade previsto ou não atenda às Especificações e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificações Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;
12.21 - Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza social, trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de água e energia elétrica decorrente da execução do objeto desta licitação, inclusive, em caso de inadimplência de encargos e obrigações de o licitante vencedor, tais responsabilidades não se transferem para o Município de Curvelo, consoante previsão do art. 71 e seu parágrafo 1º, Lei n° 8.666/93.
12.22 - O licitante vencedor deverá manter o Município de Curvelo a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de seus empregados e/ou propostos e/ou terceiros, em decorrência do cumprimento do Contrato a ser celebrado.
12.23 - Comunicar ao Município de Curvelo quaisquer eventos que possam comprometer a execução do contrato, tais como: dissolução da sociedade ou o falecimento, decretação de falência ou recuperação judicial, débitos previdenciários, de FGTS e Sociais e outras situações, que afetem a estabilidade econômico-financeira da Empresa, com repercussões no contrato.
12.24 - Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados à Administração e/ou a terceiros, salvo na ocorrência de caso fortuito, ou força maior, apurados na forma da legislação vigente. Sendo que a responsabilidade do contratado não está excluída nem fica reduzida pela fiscalização ou acompanhamento pelo contratante.
12.25 - A responsabilidade do licitante vencedor pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos subsistirá, na forma da lei vigente, mesmo após o recebimento definitivo da obra licitada, nos termos dos arts. 69 e 70 e § 2º do art. 73 da Lei nº 8.666/93.
12.26 - Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no que couber, as exigências do art. 3º da Lei 8.666/93, Lei nº 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei Estadual nº 18.031/09 (Política Estadual de Resíduos Sólidos), Lei Estadual nº 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentável nas contratações públicas de Minas Gerais) e demais legislações específicas, com destaque:
a) Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizáveis ou biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção, conforme determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); b) Utilização de madeira de origem comprovada (comprovação de que a madeira foi extraída de forma legal com a respectiva autorização do órgão competente);
c) Emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local (eficiência econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, art. 6º do Decreto nº 46.105/12); d) Uso de agregados reciclados: material granular proveniente do beneficiamento de resíduos da construção civil de natureza mineral (concreto, argamassas, produtos cerâmicos e outros), designados com classe a, que apresenta características técnicas adequadas para aplicação em obras de edificação (ABNT-NBR 15.116/2004);
e) Redução de resíduos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis; f) utilização de equipamentos com baixo consumo energético, de água e baixa emissão de ruído; g) Observação das normas do INMETRO;
h) Fornecimento e fiscalização do uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os seus empregados e equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários, de acordo com as normas da ABNT e Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.
12.27- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões, nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
13 ☎ DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
13.1- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por um servidor especialmente designado para este fim, com autoridade para exercer em nome do Município toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização, obedecendo aos preceitos da Instrução Normativa nº 033/2019 ✁
Prefeitura Municipal de Curvelo;
13.2- Notificar por escrito ao licitante vencedor, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para corrigir, refazer ou reconstituir a sua correção;
13.3- Emitir ordem de serviço, devidamente datada e assinada; 13.4- Indicar o responsável pela fiscalização dos serviços;
13.4.1- Designar como responsável técnico/fiscalização da obra: Marco Antônio Nogueira Galupo; e como responsável pelo acompanhamento do contrato: Lucas Maurício Santos Cunha; contato: (38) 3722-3452, e-mail: obras@curvelo.mg.gov.br.
13.5- Indicar o local para realização do serviço;
13.6- Efetuar pagamento, mensalmente, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, acompanhada do Boletim de Medição, tendo a Administração o prazo de até 20 (vinte) dias para efetuar o respectivo pagamento.
13.7- Efetuar diligência, quando julgar conveniente, para comprovar o cumprimento das práticas de sustentabilidade.
13.8- Fornecer o modelo para placa de identificação para afixação nos locais das obras.
14 ☎ DA SUBCONTRATAÇÃO
14.1- O licitante vencedor submeterá à apreciação do Município de Curvelo a proposta de subcontratação, com a descrição dos serviços e comprovação do respectivo limite fixado, que não poderá ser superiora 30% (trinta por cento).
14.2- Para tanto, deverá submeter à apreciação do Município de Curvelo a(s) empresa(s) que executará(ão) os serviços, a(s) qual(ais) deverá(ão) fazer prova de regularidade de débitos com as fazendas federal, estadual e municipal, mediante apresentação das respectivas certidões negativas de débito, e da inexistência de impedimento da subcontratada em participação de licitações.
14.3- Ao licitante vencedor caberá a responsabilidade total pela execução das obras e serviços. Igual responsabilidade também lhe caberá pelos serviços executados por terceiros sob sua administração, não havendo, desta forma, qualquer vínculo contratual entre o Município de Curvelo e eventuais subcontratadas.
14.4- Serão permitidos na subcontratação apenas serviços acessórios tais como: ensaios laboratoriais, locação de alguns equipamentos, desde que sejam apreciados e autorizados pelo Município.
14.5- Está vedada a transferência ou cessão das obrigações constantes do contrato.
14.7- Apenas mediante justificativa fundamentada será possível a subcontratação de parcela essencial da obra, assim entendidas aquelas para qual se exigiu comprovante de capacidade técnica-operacional e técnica-profissional.
14.8- No caso do item anterior, o licitante vencedor deverá apresentar atestado de capacidade técnica-operacional e técnica-profissional da empresa a ser subcontratada, compatível com o objeto subcontratado, nos termos do item 4, subitem 4.1.5.1 e 4.1.5.2, do Edital.
15 - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
15.1 - Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o licitante vencedor se responsabiliza civilmente pela execução do Contrato, obrigando-se a executá-lo em obediência às normas jurídicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar totalmente as disposições contidas no Edital e seus anexos.
15.2 - Se o licitante vencedor, por ato ilícito (arts. 186 e 187 do Código Civil), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Código Civil.
15.3 - Será de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da obra, nos termos do contrato e conforme o art. 618 do Código Civil brasileiro.
15.4 - O licitante vencedor se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vícios redibitórios (ocultos), denunciados pelo Município, conforme arts. 445 e 446 do Código Civil.
15.5 - Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele o Município tiver ciência.
15.6 - O prazo previsto no subitem 15.4 não correrá durante o prazo de garantia de 05 (cinco) anos, previsto no subitem 15.3.
15.7 - Persiste a responsabilidade civil do licitante vencedor pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a contar do término do prazo de garantia da obra (subitem 15.3), nos casos de falhas graves, ou outras equivalentes, relativas à execução do objeto do contrato, incluindo serviços e materiais empregados, comprovada a culpa do licitante vencedor.
16 ☎ DO REEQUILÍBRIO DO CONTRATO
16.1 ✁ Os preços poderão ser reequilibrados nos termos do artigo 65, inciso II, alínea ✥d da Lei nº
8.666/93.
16.2 ✁ Em razão do prazo contratual, o contrato não poderá ser objeto de reajuste; se,
excepcionalmente e mediante justificativa fundamentada, ultrapassado o período de 12 (doze) meses, poderá ser reajustado de acordo com o INCC.
17☎ DA RESCISÃO DO CONTRATO
17.1 - A rescisão das obrigações decorrentes da presente Tomada de Preços se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
18 ☎ DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1- A Administração reserva-se o direito de revogar a presente Licitação, por conveniência administrativa ou oportunidade, técnica ou financeira, ou anulá-la, nos casos previsto em lei, sem que, com isso, caiba aos licitantes o direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 18.2- Assiste ao MUNICÍPIO DE CURVELO o direito de exigir esclarecimentos sobre qualquer dúvida que possa ocorrer em relação ao conteúdo das propostas, e, ainda, solicitar dados adicionais.
18.3- Após recebida do Município a Ordem de Serviço, o licitante deverá providenciar as Anotações de Responsabilidade Técnica ou o Registros de Responsabilidade Técnica e entregá-la à Fiscalização, sob pena de não receber a fatura correspondente à 1ª Medição de Serviços Executados; 18.4- O Município de Curvelo poderá exigir a qualquer momento, que o licitante apresente os controles e ensaios que considerar necessários, tanto para assegurar o fiel cumprimento das Normas Técnicas, quanto para verificar a qualidade dos materiais aplicados na obra, sem que onere a obra. 18.5- Durante a vigência do Contrato, o licitante é responsável por danos causados ao Poder Público e a Terceiros, que por ventura ocorram em consequência da execução da obra.
18.6- Os quantitativos apresentados poderão sofrer pequenas variações para mais ou menos; entretanto só serão medidos e pagos os serviços efetivamente executados
18.7- Caso seja necessária alguma mudança na concepção do projeto, a mesma deverá ser analisada conjuntamente entre a empreiteira e o Município de Curvelo, sendo que as alterações deverão ser aprovadas por escrito pela fiscalização municipal.
18.8- No interesse da Administração, os quantitativos dos serviços licitados poderão ser reduzidos e/ou aumentados até os limites permitidos no disposto na primeira parte do Parágrafo Primeiro, do Artigo 65, da Lei que regulamenta a presente Licitação, entretanto, só serão medidos e pagos os serviços efetivamente executados.
18.9- O proponente deverá examinar devidamente as disposições contidas no presente Edital, pois, a apresentação da proposta subentende o conhecimento integral do objeto licitado, bem como a aceitação incondicional do mesmo, não podendo serem aceitas alegações de desconhecimento de qualquer origem e pormenor, nem a participação de proponentes retardatários.
18.10- Para a assinatura de contrato (Anexo IX), o licitante vencedor deverá fornecer a qualificação completa (nome, CPF, CI, estado civil, endereço, telefone/fax e e-mail) da pessoa responsável pela assinatura do mesmo, e em se tratando de procurador, a respectiva procuração pública ou particular com firma reconhecida por tabelião, com poderes específicos (Anexo IV).
18.11- Os Licitantes poderão participar da sessão de Abertura de Documentos de Habilitação e das Propostas Comerciais, pessoalmente ou através de representante ÚNICO, o qual deverá ser portador de Procuração, com poderes específicos para o fim (Anexo IV), ou Carta de Credenciamento, assinada pela autoridade competente da empresa representada, com reconhecimento de firma da assinatura. Anexo III (modelo Carta Credenciamento, que faz parte integrante deste Edital).
18.12- Os interessados poderão solicitar, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, quaisquer esclarecimentos e informações, através de comunicação direta à Comissão de Licitação, por carta ou por via telegráfica, incluindo-se transmissão de fac-símile(fax) no endereço da sede do Município de Curvelo, à Av. D. Pedro II, 487, centro ✁
Curvelo/MG ✁ CEP 35790-273. O Município responderá por escrito, pelas mesmas vias. TELEFAX:
(038) 3722-2061, e-mail: pregao@curvelo.mg.gov.br.
Curvelo/MG, 6 de julho de 2020.
Valquíria Moreira Duarte Presidente da Comissão de Licitação
ANEXO I
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS INTEGRANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD QTD
01 Contratação de empresa de engenharia para construção de uma ponte mista em concreto e aço, com vão de 18,00 metros, sobre o Córrego ✥Riacho
Fundo , na Avenida Projetada que interligará os bairros Ipiranga e Residencial Lourdes, no Município de Curvelo/MG, com fornecimento de materiais, e conforme Contrato de Financiamento Caixa Econômica Federal nº 0525927/2019 DVº:28.
Sv. 01
1 - A PROPOSTA COMERCIAL DEVERÁ CONTER OS SEGUINTES ITENS:
A Proposta Comercial (Preços) deverá ser apresentada em envelope fechado, separado do envelope de Documentos de Habilitação, se possível, em papel timbrado da empresa, sem rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo proprietário ou seu procurador, investido do instrumento de mandato público ou particular com firma do outorgante reconhecida por tabelião, com poderes específicos (Modelo Anexo IV), constando:
- Razão Social, endereço e CNPJ, telefone, fax, email do proponente, conta bancária onde serão realizados os pagamentos, bem como a qualificação completa do representante legal do proponente indicado para assinatura do contrato (CPF, Identidade, endereço, telefone fax, e-mail);
- Especificação minuciosa do objeto licitado, com todas as descrições necessárias e solicitadas no Anexo I e conforme planilha de serviços e cronograma físico-financeiro anexos ao processo licitatório, que fazem parte integrante deste Edital;
- Preço Global para execução da obra, cotado em moeda corrente nacional (sendo que o preço deverá ser também apresentado por extenso), observado o limite orçado pelo Município de R$ 466.758,84 (quatrocentos e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), bem como os valores unitários constantes da Planilha.
- Condições de pagamento: conforme medições mensais, por meio de Boletim de Medição, observando-se o prazo de pagamento de até 20 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada do boletim de medição;
- O licitante vencedor deverá fornecer as Notas Fiscais correspondentes às medições mensais, juntamente com as guias de recolhimento de INSS e FGTS referentes ao mês da realização do serviço, referentes ao pessoal alocado para desenvolvimento do objeto do contrato, além das certidões de regularidade com o INSS, FGTS e do Município de Curvelo (se sede no Município), em vigência, sem as quais os pagamentos não serão efetuados, da folha de pagamento e recibos salariais, relativos ao período da execução da obra, constante da medição, para todos os pagamentos, que deverão ser pagas, observando-se o prazo de pagamento de até 20 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal.
- O prazo de validade da proposta e dos preços é de no mínimo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da abertura da PROPOSTA;
- Prazo de execução dos serviços: 03 (três) meses a contar da emissão da Ordem de Serviço; - Vigência do contrato: 04 (quatro) meses a partir da data de assinatura do contrato;
- Local de prestação de serviços: sobre o córrego ✥Riacho Fundo , na Avenida projetada que
- Local de entrega da Nota Fiscal de prestação de serviços: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos ✁ Rua Joaquim Felício, n 770, Centro, Curvelo/MG, acompanhadas das guias de recolhimento
de INSS e FGTS, referentes ao mês de realização dos serviços;
2 ☎ OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
2.1 ✁ Fornecer e instalar 01 (uma) placa de obra de 3,00 x 1,50 m de chapa galvanizada pintada,
conforme modelo fornecido pelo Município, que deverá ser afixada imediatamente após receber a O. S. ✁ Ordem de Serviço, sob pena de não receber a fatura correspondente à 1ª medição de serviços
executados.
2.2- Executar os serviços e obras em conformidade com os projetos, desenhos, memoriais descritivos, e de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados, como também de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária;
2.3- Manter na obra o livro "Diário de Obra" atualizado, que deverá ser preenchido diariamente e onde deve constar relatório resumido dos serviços e ocorrências, sendo obrigatórias as assinaturas do engenheiro ou arquiteto e urbanista da empreiteira e do engenheiro ou arquiteto e urbanista, fiscal da obra, estando a liberação da medição condicionada ao cumprimento desta exigência;
2.4- O licitante vencedor deverá manter todos os seus funcionários devidamente identificados, uniformizados, e com os necessários Equipamentos Individuais de Segurança - EPIs;
2.5- Deverá todo e qualquer trabalhador ter o Registro o registro em carteira de trabalho e enquadramento nas legislações trabalhistas e do INSS, conforme disposições do Ministério do Trabalho;
2.6- O licitante vencedor deverá manter no canteiro de obras da obra, durante o período contratual, um engenheiro ou arquiteto e urbanista credenciado para direção e gerenciamento da obra; 2.7- Após recebida pelo licitante vencedor a ordem de serviços, o mesmo deverá providenciar as anotações de responsabilidade técnica do engenheiro ou o registro de responsabilidade técnica
do arquiteto e urbanista responsável pela obra e entregá-la à fiscalização e comunicação prévia
da obra, sob pena de não receber a fatura correspondente à 1ª medicação de serviços executados; 2.8- Propiciar o acesso da fiscalização do Município aos locais onde serão realizados os serviços para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas;
2.9- Durante a vigência do contrato, o licitante vencedor é responsável por danos causados ao Poder Público e a terceiros, que por ventura ocorram em consequência da execução da obra;
2.10- Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, impostos, contribuições previdenciárias, transporte, alimentação dos empregados e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços contratados;
2.11- O licitante vencedor deverá constar de forma destacada na Nota Fiscal os valores referentes à incidência de INSS e ISS sobre a prestação dos serviços, se for o caso, sendo estas despesas de responsabilidade do licitante vencedor, devendo observar Lei Complementar 118/2017, de 27/9/2017, que trata do ISSQN, bem como suas alterações, no que se refere às retenções e recolhimentos tributários;
2.12- Conclusão da Obra no prazo de 03 (três) meses, em conformidade com o previsto no cronograma físico-financeiro, contados a partir da data do início da vigência do presente contrato e mediante a entrega, pelo Município, da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS.
2.13- Após a conclusão da obra o licitante vencedor deverá comprovar a baixa da obra junto ao INSS e apresentar ao Município a CND (Certidão Negativa de Débito), se for o caso. Somente após tais procedimentos serão liberados: Termo de Recebimento Provisório, Termo de Recebimento
