1878/2013 – Empreitada: Caldas Comércio e Cidade – Espaço Turismo (II Fase) – Prorrogação do Prazo da Empreitada.
Informação da Divisão de Execução de Obras, elaborada na sequência do pedido de prorrogação do prazo da empreitada supra identificada, por um período de 75 dias e da aprovação dos planos de trabalhos e respectivo cronograma financeiro, apresentados em 13 de Agosto de 2013, pela ARADA – Engenharia e Gestão de Empreitadas, Lda.
A Câmara tomou conhecimento da informação da Divisão de Execução de Obras, supra mencionada, que aqui se dá por integralmente reproduzida e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva e deliberou conceder prorrogação legal do prazo de execução das empreitadas que constituem objecto da mesma obra, por 74 dias, com os fundamentos expressos na citada informação da DEO, sendo a data de conclusão da empreitada o dia 20 de Dezembro de 2013.
Mais deliberou a Câmara aprovar os planos de trabalhos e os respectivos cronogramas financeiros apresentados pela empresa ARADA – Engenharia e Gestão de Empreitadas, Lda.
A presente deliberação foi tomada por maioria do Executivo Camarário, com 4 votos a favor e 3 abstenções.
Votaram a favor o Presidente da Câmara, Fernando Manuel Tinta Ferreira, o Vice- Presidente, Hugo Patrício Martinho de Oliveira e os Vereadores Maria da Conceição Feliciano Antunes Bretts Jardim Pereira e Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira. Abstiveram-se os Vereadores Rui José Antunes da Cunha Simões Correia, Jorge Manuel dos Santos Sobral e Manuel Fialho Isaac.
Declaração de voto apresentada pelos Vereadores do Partido Socialista:
“Os vereadores do Partido Socialista abstiveram-se na deliberação Empreitada: Caldas Comércio e Cidade – Espaço Turismo (II Fase) – uma segunda Prorrogação do Prazo da de conclusão da Empreitada, por considerarem que os motivos apresentados não incluem nenhum factor imprevisível que não pudesse e devesse ter sido acautelado aquando da primeira prorrogação de prazo. Além disso consideramos, como sempre o afirmámos, que não existe para esta obra um projecto económico e cultural devidamente documentado e detalhado, pelo que o consideramos falho de objectividade funcional.
Foram pelo Partido Socialista sugeridas muitas alternativas bem mais prioritárias, nomeadamente na extensão coberta da praça da fruta, com uma ligação pedonal com o largo do Chafariz das cinco bicas. O que se prevê irá coexistir com imóveis em avançado estado de ruína e decrepitude, por se olhar apenas para um edifício e não para um conjunto de imóveis que carece urgentemente de um plano para o seu futuro. Por não acreditarmos nesta forma de pensar a cidade, que exclui sem razão toda a freguesia de Sto Onofre e teima em não pensar de forma integrada, votámos sempre contra esta obra de regeneração”.
1879/2013 – Empreitada: Beneficiação de Arruamentos na Cidade das Caldas da Rainha – Trabalhos a menos.
Informação elaborada pela Divisão de Execução de Obras, datada de 13 de Setembro de 2013, dando conhecimento que na sequência da conclusão dos trabalhos relativos à empreitada supra mencionada, adjudicada à empresa Virgílio
Cunha SA., se verifica a existência de trabalhos a menos no valor de € 6.981,65 a acrescer do IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara tomou conhecimento da informação da Divisão de Execução de Obras, supra mencionada, que aqui se dá por integralmente reproduzida e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva e deliberou aprovar os trabalhos a menos e autorizar que o valor de € 6.981,65 a acrescer do IVA à taxa legal em vigor, correspondente a 1,6% do valor adjudicado, seja deduzido ao valor da adjudicação, nos termos do disposto no artigo 379.º do Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009 de 2 de Outubro. A presente deliberação foi tomada por unanimidade.
1880/2013 – Empreitada: Construção de Passeios 2008 – Trabalhos a menos.
Informação elaborada pela Divisão de Execução de Obras, datada de 13 de Setembro de 2013, dando conhecimento que na sequência da conclusão dos trabalhos relativos à empreitada supra mencionada, adjudicada à empresa Manuel Pedro de Sousa & Filhos Lda., se verifica a existência de trabalhos a menos no valor de € 31.558,29 a acrescer do IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara tomou conhecimento da informação da Divisão de Execução de Obras, supra mencionada, que aqui se dá por integralmente reproduzida e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva e deliberou aprovar os trabalhos a menos e autorizar que o valor de € 31.558,29 a acrescer do IVA à taxa legal em vigor, correspondente a 8 % do valor adjudicado, seja deduzido ao valor da adjudicação, nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março. A presente deliberação foi tomada por unanimidade.
1881/2013 – Empreitada: Caldas Comércio e Cidade – Área 1 – Eixo Comércio (Praça da Fruta) – Realização de sondagens arqueológicas.
Informação elaborada pela Divisão de Execução de Obras, datada de 21 de Outubro de 2013, dando conhecimento da existência de trabalhos de suprimento de erros e omissões na empreitada supra mencionada, nomeadamente, a realização de sondagens arqueológicas na zona envolvente à Praça da República, prévias às movimentações de terra da obra, por imposição do IGESPAR,
acompanhada de proposta do empreiteiro no valor de € 2.801,60, a acrescer do IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara analisou o assunto, tomou conhecimento da informação da Divisão de Execução de Obras, supra mencionada, que aqui se dá por integralmente reproduzida e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva e deliberou:
1. Adjudicar os trabalhos de suprimento de erros e omissões ao caderno de encargos da empreitada supra mencionada, ao abrigo do disposto no art.º 378º do Código dos Contratos Públicos, ao “Consórcio Mário P. Cartaxo/Constradas”, no valor de € 2.801,60 (dois mil oitocentos e um euros e sessenta cêntimos) a acrescer do IVA à taxa legal em vigor.
2. Prorrogar o prazo de execução da empreitada em 9 (nove) dias. A presente deliberação foi tomada por unanimidade.
1882/2013 – Largo Rainha D. Leonor.
Retirado, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião do Executivo Municipal.
1883/2013 – Troço da Avenida Mestre António Duarte, entre a Rotunda do Bairro das Morenas e a Rotunda do “Mini - Preço”.
Retirado, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião do Executivo Municipal.
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL