ACTA N.º 46/2013. Abertura Oficial da Reunião

(1)

Aos vinte e um dias do mês de Outubro do ano de dois mil e treze, nesta cidade de Caldas da Rainha e edifício dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal das Caldas da Rainha, com a presença do Senhor Presidente da Câmara Fernando Manuel Tinta Ferreira, dos Vereadores, Maria da Conceição Bretts Jardim Pereira, Hugo Patrício Martinho de Oliveira, Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira, Rui José Antunes da Cunha Simões Correia, Jorge Manuel dos Santos Sobral e Manuel Fialho Isaac.

Estiveram ainda presentes na reunião, Ana Paula Couto Silveira Neves, Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, José Carlos Crespo dos Reis, Chefe da Divisão de Projectos e Urbanismo, em regime de substituição.

A reunião foi secretariada por Eugénia Maria Vasques Lopes Sargento Grilo, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, coadjuvada por Dulce Louro da Cruz Deyllot e Júlia Maria Lopes Santos Henriques, Coordenadoras Técnicas.

Abertura Oficial da Reunião

Verificada a existência de quórum, o Presidente da Câmara, declarou aberta a reunião, quando eram dezasseis horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

ANTES DA ORDEM DO DIA... 29

Intervenção dos Vereadores do Partido Socialista:... 29

Intervenções dos Vereadores Manuel Fialho Isaac e Rui José Antunes da Cunha Simões Correia: ... 30

Voto de Congratulação:... 30

ORDEM DO DIA ... 31

1848/2013 - Acta da reunião anterior: ... 31

GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO ... 31

1849/2013 – Fundos de Maneio. ... 31

DIVISÃO DE PROJECTOS E URBANISMO - DPU... 32

Análise dos seguintes processos de obras particulares: ... 32

Processos de edificação:... 32

1850/2013 – Processo nº 01/2007/333 titulado por ARTE VITAL CONSTRUÇÕES, LDA. ... 32

1851/2013 – Processo nº 01/2012/63 titulado por MARIA DA LUZ NAZARÉ RAINHO PEREIRA ... 32

(2)

1852/2013 – Processo nº 01/2012/138 titulado por ARMANDO DE JESUS

RODRIGUES FIDALGO ... 33

1853/2013 – Processo nº 01/2013/132 titulado por AGOSTINHO PEREIRA, ... 33

Retirado. ... 33

1854/2013 – Processo nº 01/2013/147 titulado MARIA DE LURDES DUARTE NUNES VENTURA... 33

1855/2013 – Processo nº 01/2013/158 titulado por PAULO JORGE PEREIRA DA SILVA ... 34

1856/2013 – Processo nº 01/2013/160 titulado por MÁRIO FERNANDO MALHOA CRISTIANO DOS SANTOS ... 35

1857/2013 – Processo nº 01/2013/161 titulado por JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA REBELO... 35

1858/2013 – Processo nº 01/2013/170 titulado por ANTONY LOVELL FREEMAN, 35 Processo de obras com impacte semelhante a loteamento: ... 36

1859/2013 - Processo nº 01/2006/187 titulado por CONSTRUÇÕES A.F., LDA., . 36 Processo de loteamento: ... 37

1860/2013 - Processo nº 02/2010/05 titulado por TERESA DOS SANTOS SOBREIRO e OUTROS ... 37

Via expresso do empresário:... 38

Viabilidade de Instalação ... 38

1861/2013 – Processo nº 03/2012/1264 titulado por CONSTRUÇÕES LINTO & MARQUES S.A. ... 38

Exposição ... 38

1862/2013 – Processo nº 03/2012/214 titulado por MARIA DE LURDES ESPIRITO SANTO ... 38

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ... 39

Unidade Jurídica e Administrativa ... 39

Secção Central ... 39

1863/2013 – Desafectação de uma parcela de terreno do Domínio Público Municipal... 39

1864/2013 – Instalação de um estabelecimento destinado a prestação de serviços de bebidas com carácter não sedentário na Avenida da Independência Nacional – Hasta Pública. ... 40

1865/2013 – Quiosque n.º 4 – Avenida do Mar na Foz do Arelho – Hasta Pública 41 1866/2013 – Venda Ambulante. ... 41

1867/2013 – Regulamento Municipal respeitante à ocupação do espaço público para efeitos de animação da rua. ... 42

Unidade Financeira Aprovisionamento e Património ... 42

Secção Financeira... 42

1868/2013 - Balancetes:... 42

1869/2013 – Modificação ao Orçamento – Alteração n.º 33. ... 42

1870/2013 – Modificação às Grandes Opções do Plano PPI E AMR – Alteração n.º 33. ... 43

1871/2013 - Taxas a Aplicar sobre o Imposto Municipal sobre Imóveis (I.M.I) – Ano de 2014:... 43

1872/2013 – Lista de Edifícios Degradados para efeitos de aplicação de majoração de 10% prevista no n.º 8, do art.º 112.º do C.I.M.I... 44

(3)

1874/2013 - Cobrança da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) no ano de 2014. ... 56 1875/2013 – Derrama: ... 56 1876/2013 – Celebração de Contrato de Prestação de Serviços de Subscrição e Suporte de Software IBM – Parecer Prévio Vinculativo. ... 56 1877/2013 – Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços - Revisão do PDM: ... 57 DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ... 57 1878/2013 – Empreitada: Caldas Comércio e Cidade – Espaço Turismo (II Fase) – Prorrogação do Prazo da Empreitada... 57 1879/2013 – Empreitada: Beneficiação de Arruamentos na Cidade das Caldas da Rainha – Trabalhos a menos. ... 58 1880/2013 – Empreitada: Construção de Passeios 2008 – Trabalhos a menos. .. 59 1881/2013 – Empreitada: Caldas Comércio e Cidade – Área 1 – Eixo Comércio (Praça da Fruta) – Realização de sondagens arqueológicas. ... 59 1882/2013 – Largo Rainha D. Leonor... 60 1883/2013 – Troço da Avenida Mestre António Duarte, entre a Rotunda do Bairro das Morenas e a Rotunda do “Mini - Preço”. ... 60 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL ... 60 DAS CALDAS DA RAINHA ... 60 1884/2013 – 2.ª Alteração ao Orçamento da Despesa e Plano Plurianual de

Investimentos para o ano de 2013. ... 60 1885/2013 – Aprovação em minuta:... 61

ANTES DA ORDEM DO DIA

Período Antes da Ordem do Dia – Artigo 52º da Lei nº 75/2013 de 12-09.

Intervenção dos Vereadores do Partido Socialista:

O Vereador Jorge Manuel dos Santos Sobral, manifestou o seu desacordo por não ter havido um cuidado em convidar os vereadores da oposição para estarem presentes nas duas reuniões que o Sr. Presidente da Câmara realizou com todos os trabalhadores do município, tendo em vista a apresentação do novo Executivo Municipal para o quadriénio de 2013/2017. Informou ainda que os Vereadores do Partido Socialista, encontram-se disponíveis para colaborar com o restante Executivo Municipal, independentemente, de não lhes ter sido delegado quaisquer competências.

Resposta do Sr. Presidente da Câmara à intervenção dos Vereadores do Partido Socialista:

O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que se tratou de duas reuniões de trabalho entre o Presidente da Câmara, os Vereadores em regime de permanência e os

(4)

trabalhadores do município, tendo em conta que são estes que diariamente trabalham com os trabalhadores, não havendo por isso qualquer intenção de segregação, tratando-se apenas de um acto de gestão corrente.

Intervenções dos Vereadores Manuel Fialho Isaac e Rui José Antunes da Cunha Simões Correia:

O Vereador do CDS-PP Manuel Fialho Isaac, questionou o Sr. Presidente da Câmara, relativamente ao critério de selecção e de distribuição dos convites que diariamente são recepcionados no município.

O Vereador Rui José Antunes da Cunha Simões Correia, propôs que seja dado conhecimento a todos os vereadores dos convites recepcionados, bem como que seja pública a agenda do Sr. Presidente da Câmara.

Resposta do Sr. Presidente da Câmara às intervenções dos Vereadores Manuel Fialho Isaac e Rui José Antunes da Cunha Simões Correia:

Esclareceu que os convites endereçados ao Presidente da Câmara, são naturalmente apenas para este. Quando são dirigidos ao Presidente e aos Vereadores, são naturalmente extensivos a todo o Executivo Municipal. Face à intervenção efectuada pelos Senhores Vereadores informou que, irá solicitar às Juntas de Freguesia que comuniquem às respectivas associações, a receptividade de todos os Vereadores aos convites recepcionados na Câmara Municipal.

Voto de Congratulação:

A Câmara Municipal aprovou um voto de congratulação ao Clube de Ténis das Caldas da Rainha, bem como à dupla masculina Filipe Rebelo e Pedro Correia, por terem vencido uma prova do circuito mundial ITF de ténis de praia, a qual se realizou nos dias 5 e 6 de Outubro na cidade de Póvoa do Varzim, sendo o mais importante título da dupla caldense, que passou a ocupar a 85.º posição no ranking mundial e alcançando assim, um fim de época brilhante, onde se sagraram campeões regionais, vencedores de 4 provas do circuito mundial ITF e com participações no campeonato da Europa e do Mundo da modalidade.

(5)

A juntar a este feito, Filipe Rebelo sagrou-se ainda campeão na prova de pares mistos.

Deliberou ainda, congratular a subida da equipa feminina à I Divisão Nacional. A presente deliberação foi tomada por unanimidade.

ORDEM DO DIA 1848/2013 - Acta da reunião anterior:

A Câmara deliberou aprovar, por unanimidade, a redacção final da acta da reunião ordinária realizada em 14 de Outubro de 2013, Acta n.º 45/2013, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída.

GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO 1849/2013 – Fundos de Maneio.

Informação relativa à criação de fundos de maneio.

A Câmara tomou conhecimento e deliberou autorizar, de acordo com o preceituado no ponto 2.3.4.3 do n.º 2.3.4, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 -02-99 (POCAL), a constituição dos seguintes fundos de maneio, que ficarão sob a responsabilidade do Vice-Presidente da Câmara:

Mobilidade:

- 03.02/02.01.21 - Aquisição de fitas sinalizadoras e afins - no valor de € 100,00; Turismo:

- 02.06/02.01.15 – Ofertas - no valor de € 50,00;

- 02.06/02.01.21 – Bens de Catering - no valor de € 50,00; - 02.06/02.01.08 – Material de Escritório - no valor de € 50,00; Juventude:

- 02.08/02.01.21 - Bens de Catering - no valor de € 50,00; - 02.08/02.01.08 - Material de Escritório - no valor de € 50,00; A presente deliberação foi tomada por unanimidade.

(6)

DIVISÃO DE PROJECTOS E URBANISMO - DPU

Análise dos seguintes processos de obras particulares: Processos de edificação:

1850/2013 – Processo nº 01/2007/333 titulado por ARTE VITAL CONSTRUÇÕES, LDA., relativo a construção de moradia bifamiliar, sita na

Rua das Grutas, freguesia de Salir do Porto, solicitando a recepção definitiva das obras de urbanização (requerimento n.º 1737 de 28.06.2013), acompanhado de auto de vistoria da Divisão de Execução de Obras – DEO emitido em 08.08.2013.

A Câmara tomou conhecimento e, atendendo ao teor do referido auto, que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva, deliberou:

1 – Homologar o auto de vistoria e autorizar a recepção definitiva das obras de urbanização, nos termos do citado auto de vistoria.

2 – Autorizar a libertação da caução prestada para garantia da boa e regular execução das obras de urbanização.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.

1851/2013 – Processo nº 01/2012/63 titulado por MARIA DA LUZ NAZARÉ RAINHO PEREIRA, relativo a alteração do uso de edifício, sito na

Estrada Municipal 566, freguesia da Serra do Bouro, apresentando projecto de alterações (requerimento n.º 2392 de 30.08.2013), acompanhado de parecer da Divisão de Projectos e Urbanismo – DPU emitido em 09.09.2013.

A Câmara tomou conhecimento do parecer da DPU, supra mencionado, que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva, analisou o assunto e deliberou aprovar o projecto de alterações à arquitectura da operação urbanística acima referida, nos termos e condições expressas no referido parecer da DPU, nomeadamente à apresentação de telas finais e termos de responsabilidade dos projectos de águas e esgotos, estabilidade e comportamento térmico, no prazo legalmente estabelecido.

(7)

1852/2013 – Processo nº 01/2012/138 titulado por ARMANDO DE JESUS RODRIGUES FIDALGO, relativo a construção de moradia unifamiliar

a implantar na Rua Casal da Gravata, nº 4, freguesia de Caldas da Rainha – Nossa Senhora do Pópulo, acompanhado de parecer da Divisão de Projectos e Urbanismo – DPU emitido em 30.08.2013 e de informação dos Serviços Municipalizados datada de 03.10.2013.

A Câmara tomou conhecimento da informação dos Serviços Municipalizados e do parecer da DPU, supra mencionados, que aqui se dão por integralmente reproduzidos e como fazendo parte integrante desta acta e se arquivam, analisou o assunto e deliberou aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, nos termos e condições expressas no referido parecer da DPU, nomeadamente:

• Que o projecto de redes prediais de água e esgotos acautele que a moradia fica dotada de fossa séptica estanque.

• À apresentação dos projectos da engenharia das especialidades, no prazo legalmente estabelecido.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.

1853/2013 – Processo nº 01/2013/132 titulado por AGOSTINHO PEREIRA, relativo a demolição de edifício existente (preservando a fachada

principal) e construção de novo edifício de habitação e comércio, sito na Rua Emídio de Jesus Coelho, n.ºs 4, 6, 8 e 10, freguesia de Caldas da Rainha – Nossa Senhora do Pópulo, acompanhado de parecer da Divisão de Projectos e Urbanismo – DPU emitido em 16.09.2013.

Retirado.

1854/2013 – Processo nº 01/2013/147 titulado MARIA DE LURDES DUARTE NUNES VENTURA, relativo a licenciamento de moradia unifamiliar,

sita no Beco da Fonte, n.º 3, freguesia de Salir do Porto, acompanhado de parecer da Divisão de Projectos e Urbanismo – DPU emitido em 28.08.2013.

(8)

A Câmara tomou conhecimento do parecer da DPU, supra mencionado, que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo parte integrante desta ata e se arquiva, analisou o assunto e deliberou:

1. Apontar para o indeferimento do pedido, ao abrigo da alínea a) do nº 1 e

nº 2 do artigo 24º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação - RJUE (Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as subsequentes alterações), com os fundamentos expressos no parecer da DPU, supra mencionado, nomeadamente por a pretensão:

1.1 - Apresentar uma leitura de 3 pisos, contrariamente ao permitido pelo

Plano Director Municipal para o local, reforçado pelas condições de habitabilidade do sótão, nos termos do RGEU;

1.2 – Ao nível de inserção urbana, a edificação implantar-se quase à extrema

da parcela de terreno, não garantindo o cumprimento do artigo 59º do RGEU, relativamente ao afastamento entre fachadas e respectiva altura da edificação.

2. Notificar a requerente para, querendo, se pronunciar por escrito nos

termos dos artigos 100º e 101º do CPA e no prazo de dez dias, sobre a presente intenção.

1855/2013 – Processo nº 01/2013/158 titulado por PAULO JORGE PEREIRA DA SILVA, relativo a alteração de moradia unifamiliar, ampliação

de muro e de anexo e construção de outro anexo, sito na Rua Carreira do Gado, n.º 134, freguesia de Caldas da Rainha – Nossa Senhora do Pópulo, acompanhado de parecer da Divisão de Projectos e Urbanismo – DPU emitido em 20.09.2013.

A Câmara tomou conhecimento do parecer da DPU, supra mencionado, que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva, analisou o assunto e deliberou aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, nos termos e condições expressas no referido parecer da DPU, nomeadamente à apresentação dos projectos da engenharia das especialidades, considerados necessários à execução da obra, no prazo legalmente estabelecido.

(9)

1856/2013 – Processo nº 01/2013/160 titulado por MÁRIO FERNANDO MALHOA CRISTIANO DOS SANTOS, relativo a alteração de

moradia unifamiliar, sita na Rua do Carrascal, n.º 10, freguesia do Nadadouro, acompanhado de parecer da Divisão de Projectos e Urbanismo – DPU emitido em 20.09.2013.

A Câmara tomou conhecimento do parecer da DPU, supra mencionado, que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva, analisou o assunto e deliberou aprovar o projeto de alterações à arquitectura da operação urbanística acima referida, naqueles termos.

1857/2013 – Processo nº 01/2013/161 titulado por JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA REBELO, relativo a construção de moradia e piscina na Rua

Principal, nº 88 - Casais Antunes, freguesia da Serra do Bouro, acompanhado de parecer da Divisão de Projectos e Urbanismo – DPU emitido em 18.09.2013.

A Câmara tomou conhecimento do parecer da DPU, supra mencionado, que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva, analisou o assunto e deliberou aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, ficando a aprovação dos muros condicionada a novas peças desenhadas, até à apresentação dos projectos da engenharia das especialidades, considerados necessários à execução da obra, no prazo legalmente estabelecido, nos termos e condições expressas no referido parecer da DPU.

1858/2013 – Processo nº 01/2013/170 titulado por ANTONY LOVELL FREEMAN, relativo a alteração de moradia unifamiliar na Rua das Hortas, nº

9, freguesia de Salir do Porto, acompanhado de parecer da Divisão de Projectos e Urbanismo – DPU emitido em 26.09.2013.

(10)

A Câmara tomou conhecimento do parecer da DPU, supra mencionado, que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva, analisou o assunto e deliberou aprovar o projecto de alterações à arquitectura da operação urbanística acima referida, nos termos e condições expressas no referido parecer da DPU, nomeadamente à apresentação dos projectos da engenharia das especialidades, considerados necessários à execução da obra, no prazo legalmente estabelecido.

Processo de obras com impacte semelhante a loteamento:

1859/2013 - Processo nº 01/2006/187 titulado por CONSTRUÇÕES A.F., LDA., relativo a construção de conjunto habitacional, sito na Rua de

Santo António, lugar e freguesia de S. Gregório, a solicitar a restituição da caução para garantia da boa execução das obras de urbanização e da compensação pela não cedência de área para equipamentos e espaços verdes e de utilização colectiva (requerimento n.º 2496 de 12.09.2013), acompanhado de parecer da Divisão de Projectos e Urbanismo – DPU emitido em 25.09.2013.

A Câmara tomou conhecimento do parecer da DPU, supra mencionado, que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva, analisou o assunto e deliberou:

1. Notificar a requerente da declaração de caducidade da licença para a realização da operação urbanística, nos termos da alínea a) do nº 3 do artigo 71º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE (Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as subsequentes alterações).

2. Notificar ainda a requerente para, querendo, se pronunciar por escrito nos termos do nº 5 do artigo 71º do RJUE conjugado com os artigos 100º e 101º do CPA, no prazo de dez dias, sobre a mencionada declaração;

(11)

3. Decorrido o prazo referido no número anterior, se a interessada não se pronunciar, considera-se definitiva a decisão de declarar a caducidade da licença para a realização da operação urbanística.

4. Declarada a caducidade da licença mencionada no número anterior, deliberou ainda autorizar a devolução do valor da caução para garantia da boa execução das obras de urbanização, em conformidade com o parecer da DPU, supra citado;

5. Remeter o processo para o Serviço Jurídico, tendo em vista a emissão de parecer, relativamente à possibilidade de devolução do valor da compensação, pela não cedência de área de equipamento e espaços verdes e de utilização colectiva.

Processo de loteamento:

1860/2013 - Processo nº 02/2010/05 titulado por TERESA DOS SANTOS SOBREIRO e OUTROS, relativo a loteamento de terreno sito em

Casais da Boavista – “O Casal”, freguesia da Serra do Bouro, com aditamento (requerimento n.º 2355 de 28.08.2013), acompanhado de parecer da Divisão de Projectos e Urbanismo – DPU emitido em 10.09.2013.

A Câmara analisou o processo, e considerando:

• Os pareceres da DPU, anexos ao processo, datados de 30.05.2013 e 10.09.2013;

• O teor da deliberação nº 1322, Acta nº 30/2013 de 15 de Julho de 2013;

• O teor do aditamento, apresentado pela requerente em 28.08.2013, que não apresenta novos dados, pelo que não conduz a nova conclusão;

Deliberou manter o teor da deliberação nº 1322, Acta nº 30/2013, de 15 de Julho de 2013.

(12)

Via expresso do empresário: Viabilidade de Instalação

1861/2013 – Processo nº 03/2012/1264 titulado por CONSTRUÇÕES LINTO & MARQUES S.A. solicitando viabilidade de instalação de abrigo auto -

portante e sem ligação ao solo, para fins agrícolas, com uma área aproximada de 1 hectare, a implantar na Quinta de Santo Isidro, freguesia das Caldas da Rainha – Nossa Senhora do Pópulo, acompanhado do parecer da Direcção Geral de Energia e Geologia emitido recepcionado em 18.09.2013.

A Câmara tomou conhecimento.

Exposição

1862/2013 – Processo nº 03/2012/214 titulado por MARIA DE LURDES ESPIRITO SANTO, com exposição sobre construção de um anexo,

implantado no logradouro da moradia, sito na Urbanização da Bela Vista, lote 29, freguesia do Nadadouro, acompanhado de parecer da Divisão de Projectos e Urbanismo – DPU emitido em 01.02.2013.

A Câmara analisou o assunto e considerando:

• O parecer da DPU, supra mencionado, que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva;

• As informações do Serviço de Fiscalização, anexas ao processo;

• Que o anexo, objecto da reclamação, contraria nomeadamente, a alínea a) do nº 3 do artigo 78º do Regulamento do PDM - Plano Director Municipal, não sendo passível de legalização.

Deliberou notificar o proprietário:

1. Da intenção de ordenar a demolição do anexo, no prazo de 90 dias a contar do termo do prazo para se pronunciar, ao abrigo do previsto no artigo 106º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação - RJUE (Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com a sua actual redacção).

2. De que dispõe do prazo de quinze dias para, querendo, se pronunciar por escrito sobre a presente proposta de decisão, com base nos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo – CPA e nº 3 do artigo 106º do RJUE.

(13)

3. Que o incumprimento da presente decisão é susceptível de constituir crime de desobediência nos termos previstos no artigo 348º do Código Penal, podendo a Câmara apresentar em consonância com o nº 1 do art. 100º do RJUE, queixa às autoridades judiciais, pela prática do referido crime. A presente deliberação foi tomada por unanimidade.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Unidade Jurídica e Administrativa

Secção Central

1863/2013 – Desafectação de uma parcela de terreno do Domínio Público Municipal.

Informação elaborada pela Secção Central, datada de 10 de Setembro de 2013, dando conhecimento que a proposta de desafectação do domínio público de uma parcela de terreno com a área de 1.800 m2, sita na urbanização do Pinheiro Manso, Quinta dos Pinheiros, na freguesia de Caldas da Rainha – Santo Onofre, a confrontar do norte com Investoeste, SA, do sul com área de cedência, do nascente com Luísa de Paiva e do poente com R. Tenente Coronel Justino Moreira, a ceder à associação das Congregações de caldas da rainha das Testemunhas de Jeová, foi submetida a apreciação pública, por aplicação subsidiária do disposto no artigo 118.º do CPA, pelo período de 30 dias úteis, cujo edital nº 38/2013, foi publicado no Jornal “Gazeta das Caldas” em 05/07/2013, tendo o referido período terminado em 19/08/2013, e não tendo sido apresentadas quaisquer reclamações à aludida desafectação.

A Câmara tomou conhecimento e deliberou remeter a proposta de desafectação do domínio público da parcela de terreno com a área de 1.800 m2, supra identificada, à ASSEMBLEIA MUNICIPAL, nos termos e para os efeitos previstos na alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

(14)

1864/2013 – Instalação de um estabelecimento destinado a prestação de serviços de bebidas com carácter não sedentário na Avenida da Independência Nacional – Hasta Pública.

Proposta tendo em vista a instalação de um estabelecimento destinado a prestação de serviços de bebidas com carácter não sedentário na Avenida da Independência Nacional, em frente ao parque infantil, propriedade deste Município.

A Câmara analisou o assunto e deliberou aprovar a realização de uma hasta pública, para o próximo dia 26 de Novembro de 2013, pelas 11H00 no Edifício dos Paços do Concelho, tendo em vista a arrematação do direito de utilização, de um estabelecimento destinado à venda de doçaria e sanduíches (devidamente embaladas), bebidas e gelados, na Avenida da Independência Nacional, nesta cidade, em frente ao parque infantil, propriedade do Município, por um período de 2 anos, renovável por igual período de 2 anos e até ao máximo de 6 anos, se até 60 dias antes do termo de cada período, não for denunciado por qualquer das partes e nas demais condições previstas no Caderno de Encargos, o qual faz parte integrante desta acta e se arquiva.

A base de licitação é de € 750,00, sendo os lanços não inferiores a 5%. Os valores a pagar pela ocupação do espaço público são as seguintes:

a) Área de ocupação com o quiosque e totalidade das mesas previstas – 198,00euros/mês;

b) Área de ocupação pela esplanada descoberta – 27 euros/mês.

O equipamento instalado prevê dois módulos: 1 módulo (quiosque) + 1 pórtico (esplanada) que deverá ser concessionado dando cumprimento ao estipulado em Caderno de Encargos.

O Equipamento tem as seguintes condições técnicas:

- Dimensão do módulo: largura de 3,00m, comprimento de 6,00m, altura exterior de 3m e pé direito interior de 2,50m.

- Dimensões do pórtico de ensombramento: largura de 0,90m e comprimento de 6,00m, altura exterior de 3m e pé direito interior de 2,50m.

- Dimensão da área de explanada descoberta: largura de 3,00m e comprimento de 6,00m;

(15)

- laje com estrutura mista metálica/betão com lâmina superior em betão reforçado com fibra de vidro;

- parede exterior em betão reforçado com fibra de vidro pintada na exteriores cor branca;

- Paredes interiores em gesso cartonado comrevestidas em cerâmico; - cobertura em betão reforçado com fibra;

- tecto falso interior em gesso cartonado com iluminação encastrada;

- pórtico de ensombramento produzido em betão armado pintado na cor branca; Mais deliberou a Câmara nomear a seguinte Comissão:

Efectivos:

- Dr. Hugo Patrício Martinho de Oliveira – Vice-Presidente da Câmara. - Dr. João Paulo Neves Marques dos Santos – Técnico Superior - Jurista. - Sónia Filipa Meira de Oliveira Lopes – Arquitecta.

Suplente:

- Júlia Maria Lopes dos Santos Henriques – Coordenadora Técnica. A presente deliberação foi tomada por unanimidade.

1865/2013 – Quiosque n.º 4 – Avenida do Mar na Foz do Arelho – Hasta Pública

Retirado, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião do Executivo Municipal.

1866/2013 – Venda Ambulante.

Requerimento n.º 2488, datado de 03 de Outubro de 2013, subscrito por Fátima Soledade Ferreira Rodrigues no qual solicita autorização para venda de castanhas/pipocas, na Rua Heróis da Grande Guerra, no cruzamento com a Rua do Jardim, uma vez que o lugar autorizado por deliberação tomada em reunião de 10/10/2011 se encontra ocupado por outro vendedor, com informação da Secção Central exarada no mesmo.

A Câmara tomou conhecimento e tendo em conta a informação supra mencionada, deliberou deferir o pedido formulado pela Sr.ª Fátima da Soledade Ferreira Gomes, tendo em vista o exercício da actividade de vendedor ambulante de pipocas e castanhas assadas, na Rua Heróis da Grande Guerra, no cruzamento

(16)

com a Rua do Jardim, mediante o cumprimento das disposições constantes no Regulamento Municipal.

1867/2013 – Regulamento Municipal respeitante à ocupação do espaço público para efeitos de animação da rua.

Proposta de Regulamento Municipal respeitante à Ocupação do Espaço Público para Efeitos de Animação de Rua, para apreciação/aprovação do Executivo Municipal.

Unidade Financeira Aprovisionamento e Património Secção Financeira

1868/2013 - Balancetes:

Balancetes de Tesouraria reportados ao último dia 18 de Outubro de 2013.

Da Câmara Municipal:

Operações Orçamentais: € 6.192.965,42. Operações de Tesouraria: € 595.032,45.

Dos Serviços Municipalizados: De Receitas Próprias: € 620.560,53. De Receitas Consignadas: € 190.802,71.

1869/2013 – Modificação ao Orçamento – Alteração n.º 33.

Proposta de Modificação ao Orçamento – Alteração n.º 33 para o ano económico de 2013, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva.

A Câmara tomou conhecimento e deliberou aprovar. A presente deliberação foi tomada por unanimidade.

(17)

1870/2013 – Modificação às Grandes Opções do Plano PPI E AMR – Alteração n.º 33.

Proposta de Modificação às Grandes Opções do Plano – PPI E AMR – Alteração n.º 33 para o ano económico de 2013, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva.

A Câmara tomou conhecimento e deliberou aprovar.

Mais deliberou a Câmara, remeter à ASSEMBLEIA MUNICIPAL para efeitos de aprovação, relativamente às seguintes rubricas, por possuírem encargos plurianuais:

- 02.03/07.01.03.07, PPI – 02 001 2010/16 – Casa Museu Leopoldo de Almeida; - - 03.02/07.03.02.07, PPI – 05 006 2011/51 – Caldas Comércio e Cidade – Área 2 – Arranjo Urbanístico da Praça 25 de Abril e Parque;

- 03.05/07.03.03.08, PPI – 09 001 2013/84 – Repavimentação de Vias na Zona Sul/2013 (A-dos-Francos, São Gregório, Landal, Alvorninha e Vidais);

1871/2013 - Taxas a Aplicar sobre o Imposto Municipal sobre Imóveis (I.M.I) – Ano de 2014:

Tendo em vista definir as taxas a aplicar no concelho relativamente ao Imposto Municipal sobre imóveis, constantes do artigo 112.º do Código do IMI (Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12-11), para aprovação na Assembleia Municipal, a Câmara deliberou aprovar as seguintes taxas relativas ao ano de 2013, a cobrar no ano de 2014.

Relativamente aos prédios urbanos previstos na alínea b) do referido artigo, aplicar a taxa de 0,50 %;

Relativamente aos prédios urbanos previstos na alínea c) do referido artigo, aplicar a taxa de 0,30 %;

Relativamente aos prédios urbanos degradados, previstos no nº 8 do referido artigo, aplicar a majoração de 10 %.

No que respeita aos prédios localizados na área do Centro Histórico da Cidade, apenas são abrangidos por esta majoração os imóveis degradados, cujos proprietários foram objecto de notificação para efeitos de demolição e que não tenham dado cumprimento.

(18)

Mais deliberou a Câmara:

1. Não propor qualquer alteração à taxa, no que se refere aos nºs 6 e 7 do mesmo artigo, com a redacção dada pela Lei nº 6/06 de 27/02;

2. Remeter à ASSEMBLEIA MUNICIPAL para aprovação e para efeitos do previsto no nº 13 do mesmo articulado legal, bem como nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.

1872/2013 – Lista de Edifícios Degradados para efeitos de aplicação de majoração de 10% prevista no n.º 8, do art.º 112.º do C.I.M.I.

Informação dos Serviços de Fiscalização datada de 21.10.2013, com identificação de prédios degradados, para efeitos de aplicação da majoração prevista no nº 8 do artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.

A Câmara analisou o assunto e considerando que os imóveis identificados na referida informação, face ao seu estado de conservação, não cumprem satisfatoriamente a sua função ou fazem perigar a segurança de pessoas e bens, deliberou aplicar a majoração de 10% prevista no nº 8 do artigo 112º da actual redacção do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aos seguintes prédios urbanos degradados:

1. Processo: 03/2011/897 – Prédio Degradado – Foto 53; Local: Rua Linda a Pastora, nº 3-5-7;

Proprietário: Maria Irene Almeida Carvalho - NIF 135323410;

Artigo matricial: 791 – Urbano – Freg. Caldas da Rainha – N.ª Sra. do Pópulo (extinta)

2. Processo: 03/2011/898 – Prédio Degradado – Foto 51;

Local: Rua Raul Proença, nº 8 com Rua Fonte do Pinheiro, nº 42; Proprietário: Herdeiros de José Soares de Oliveira - NIF 707248019;

Artigo matricial: 9906 – Urbano – Freg. Caldas da Rainha – N.ª Sra. do Pópulo (extinta).

(19)

3. Processo: 03/2011/899 – Prédio Degradado – Foto 49; Local: Rua Sebastião de Lima, nº 44;

Proprietário: José Maria Barbosa Henriques - NIF 124117732;

Artigo matricial: 1023 – Urbano – Freg. Caldas da Rainha – N.ª Sra. do Pópulo (extinta) .

4. Processo: 03/2011/900 – Prédio Degradado – Foto 48; Local: Rua Sebastião de Lima nº 46;

Proprietário: José Maria Barbosa Henriques - NIF 124117732;

5. Processo: 03/2011/903 – Prédio Degradado – Foto 23; Local: Rua 1915 nº 4-5;

Proprietário: João António da Encarnação Ferreira - NIF 107935074;

6. Processo: 03/2011/904 – Prédio Degradado – Foto 24; Local: Rua da Praça de Touros, nº 49;

Proprietário: Herdeiros Maria do Rosário Caldeira - NIF 705102572;

7. Processo: 03/2011/906 – Prédio Degradado – Foto 60; Local: Rua da Estação, nº 10.

Proprietário: TotemHouse Promoção Imobiliária Unipessoal – NIF 504772767. Artigo matricial: 2507 –Freg. Caldas da Rainha – N. Sr.ª do Pópulo (extinta).

8. Processo: 03/2011/911 – Prédio Degradado – Foto 21; Local: Rua da Estação, nº 33-33ª;

(20)

9. Processo: 03/2011/913– Prédio Degradado – Foto 11; Local: Rua do Alecrim, nº 2 e Rua das Flores, nº 16;

Proprietário: António Nunes VERB 26840/1350 e Amélia Maria Domingos Nunes Nascimento - NIF 128821809;

Artigo matricial: 3228– Urbano – Freg. Caldas da Rainha – N.ª Sra. do Pópulo (extinta).

10. Processo: 03/2011/914 – Prédio Degradado – Foto1; Local: Rua António Lopes Júnior.

Proprietário: José Maria Barbosa Henriques – NIF 124117732.

Artigo matricial: 1765– Freg. Caldas da Rainha – N. Sr.ª do Pópulo (extinta).

11. Processo: 03/2011/915 – Prédio Degradado – Foto 52; Local: Rua Linda – a – Pastora, nº 13-15;

Proprietário: Herdeiros de José Paulo Ramos dos Santos - NIF 124325645;

12. Processo: 03/2011/919 – Prédio Degradado – Foto 63; Local: Rua Dr. José Saudade e Silva, nº 4.

Proprietário: Dinâmica Verde Unipessoal, Lda. – NIF 508719496.

Artigo matricial: 1858–Freg. Caldas da Rainha – N. Sr.ª do Pópulo (extinta).

13. Processo: 03/2011/922 – Prédio Degradado – Foto 91; Local: Rua Sales Henriques, nº 28;

Proprietário: Herdeiros de Julião Silva Alferes - NIF 703025058;

(21)

Local: Rua Sales Henriques, nº 6.

Proprietário: Adalberto José Colaço Capitaz Caldeira – NIF 126119988.

Artigo matricial: 11740–Freg. Caldas da Rainha – N. Sr.ª do Pópulo (extinta).

15. Processo: 03/2011/925 – Prédio Degradado – Foto 74; Local: Rua Quinze de Maio, nº 18-20.

Proprietário: José Ferreira Gil – NIF – 154031739.

Artigo Matricial: - 917–Freg. Caldas da Rainha – n. Sr.ª do Pópulo (extinta).

16. Processo: 03/2011/928 – Prédio Degradado – Foto 61; Local: Rua da Estação nº 11.

Proprietário: Totemhouse Promoção Imobiliária Unipessoal – NIF 504772767. Artigo matricial: 2159 – Freg. Caldas da Rainha – N. Sr.ª do Pópulo (extinta).

17. Processo: 03/2011/929 – Prédio Degradado – Foto 62; Local: Rua da Estação nº 13-14.

Proprietário: Totem Investments Limited – NIF 980114608.

Artigo Matricial: - 4991 –Freg. Caldas da Rainha – n. Sr.ª do Pópulo (extinta).

18. Processo: 03/2011/948– Prédio Degradado – Foto 69;

Local: Rua Henrique Sales, nº 92, Rua da Alegria, nº 9 e Rua da Esperança, nº 39-39A;

Proprietário: Maria Cármen Lourenzo Barros - NIF 120612933;

19. Processo: 03/2011/953 – Prédio Degradado – Foto 86; Local: Rua Coronel Andrada Mendoça, nº 10/12;

Proprietário: Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha - NIF 500876673; Artigo matricial: 1252– Urbano – Freg. Caldas da Rainha – N. Sr.ª do Pópulo (extinta).

(22)

Local: António Lopes Júnior, nº 8;

Proprietário: Mário António Duarte Pacheco e TGM – Sociedade de Construções, Ld.ª - NIF 117507890 e NIF 503209457 respectivamente;

Artigo matricial: 4664– Urbano – Freg. Caldas da Rainha – N. Srª do Pópulo (extinta).

21. Processo: 03/2011/960 – Prédio Degradado – Foto 96; Local: Rua Casal do Tranqueirão, nº 27-29;

Proprietário: Prefotal, S.A. - NIF 501399283;

22. Processo: 03/2011/964 – Prédio Degradado – Foto 44; Local: Rua Henrique Sales, nº 77-79;

Proprietário: Maria Augusta Branco Rodrigues Ângelo - NIF 101177895;

Artigo matricial: 1170– Urbano – Freg. Caldas da Rainha – N.ª Sra. do Pópulo.

23. Processo: 03/2011/972 – Prédio Degradado – Foto 4; Local: Rua das Flores nº 18;

Proprietário: Herdeiros de Arsénio Costa - NIF VERB33529/1350;

Artigo matricial: 4952– Urbano – Freg. Caldas da Rainha – N.ª Sra. do Pópulo (extinta) .

24. Processo: 03/2011/973 – Prédio Degradado – Foto 5; Local: Rua Fonte do Pinheiro, nº 61-63;

Proprietário: Orlando Maria Alexandre - NIF 177698446;

25. Processo: 03/2011/974 – Prédio Degradado – Foto 9; Local: Rua do Funchal, nº 6-8;

(23)

26. Processo: 03/2011/976 – Prédio Degradado – Foto 10; Local: Rua 15 de Maio, nº 33/35/37;

Proprietário: João Arsénio da Conceição Costa - NIF 157674967;

27. Processo: 03/2011/977 – Prédio Degradado – Foto 12; Local: Capitão Filipe de Sousa, nº 3/5/7/9;

Proprietário: Estado Português - NIF 501481036;

Artigo matricial: 172– Urbano – Freg. Caldas da Rainha – N. Sr.ª do Pópulo (extinta).

28. Processo: 03/2011/984 – Prédio Degradado – Foto 87; Local: Rua Adelino Soares de Oliveira, nº 32;

Proprietário: Maria Amélia Louro Cardoso de Morais - NIF 120906112;

Artigo matricial: 716– Urbano – Freg. Caldas da Rainha – N.ª Sra. do Pópulo (extinta) .

29. Processo: 03/2011/986 – Prédio Degradado – Foto 6; Local: Rua Augusto Batista de Carvalho, nº 4;

Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de João Lopes Frazão - NIF 709119984; Artigo matricial: 160– Urbano – Freg. Caldas da Rainha – Santo Onofre (extinta).

30. Processo: 03/2011/987 – Prédio Degradado – Foto 27; Local: Rua Augusto Batista de Carvalho, nº 13;

Proprietário: Carlos Manuel Ferreira da Costa - NIF 100837689;

Artigo matricial: 365– Urbano – Freg. Caldas da Rainha – Santo Onofre (extinta).

31. Processo: 03/2011/990 – Prédio Degradado – Foto 37; Local: Rua Quinze de Agosto, nº 15-A;

(24)

Proprietário: Rui Jorge Aguiar de Freitas - NIF 103071393;

32. Processo: 03/2011/994 – Prédio Degradado – Foto 13; Local: Rua Narciso de Barros, nº 9;

Proprietário: José Manuel Brás dos Santos e Maria Alice Ramos Brás dos Santos - NIF 706395166;

33. Processo: 03/2011/996/997 – Prédio Degradado – Fotos 57; Local: Rua Jacinto Ribeiro, nº 13/15;

Proprietário: Maria Helena dos Ramos Faria - NIF 119302624;

34. Processo: 03/2011/998 – Prédio Degradado – Foto 58; Local: Rua Jacinto Ribeiro, nº 34;

Proprietário: António Faustino Daniel - NIF 104688939;

35. Processo: 03/2011/999 – Prédio Degradado – Foto 45; Local: Rua Narciso de Barros, nº 12 e Rua Vítor Lopes nº 5;

Proprietário: Domingos Augusto da Silva Campos - NIF 121880532;

Artigo matricial: 153– Urbano – Freg. Caldas da Rainha – Santo Onofre (extinta) .

36. Processo: 03/2011/1007 – Prédio Degradado – Foto 40; Local: Rua Infante D. Henrique, nº 4;

Proprietário: Henrique Francisco Leal - NIF 138736804;

37. Processo: 03/2011/1008 – Prédio Degradado – Foto 41; Local: Rua Infante D. Henrique nº 6;

Proprietário: Henrique Francisco Leal - NIF 138736804;

(25)

38. Processo: 03/2011/1009 – Prédio Degradado – Foto 16; Local: Rua D. João II, nº 31-32.

Proprietário: António Francisco da Silva Graça – NIF 175076952;

Artigo Matricial: - 404 –Freg. Caldas da Rainha – Santo Onofre (extinta).

39. Processo: 03/2011/1013 – Prédio Degradado – Foto 18; Local: Rua Eng. Manuel da Maia, nº 4;

Proprietário: Emília Rosa Domingues - NIF 109885686;

40. Processo: 03/2011/1014 – Prédio Degradado – Foto 19; Local: Rua Eng. Manuel da Maia, nº 21-23.

Proprietário: Carlos Alberto Plácido Ferreira – NIF 137501528.

Artigo Matricial: - 399 – Freg. Caldas da Rainha – Santo Onofre (extinta).

41. Processo: 03/2011/1015 – Prédio Degradado – Foto 17; Local: Rua Eng. Manuel da Maia, nº 1;

Proprietário: Emília Rosa Domingos - NIF 109885686;

Artigo matricial: 584– Urbano – Freg. Caldas da Rainha – Santo Onofre (extinta) .

42. Processo: 03/2011/1016 – Prédio Degradado – Foto 15; Local: Rua Cardeal Alpedrinha, nº 47;

Proprietário: Ivone Crespo e Herdeiros - NIF 125030991;

43. Processo: 03/2011/1017 – Prédio Degradado – Foto 14; Local: Rua Manuel Matos e Sousa, nº 8.

Proprietário: Alberto Manuel Rebelo Francisco – NIF 121041581.

Artigo Matricial: - 901 –Freg. Caldas da Rainha – Santo Onofre (extinta).

(26)

Local: Rua Francisco Gomes Avelar, nº 10 (artigo 29) e Rua Francisco Gomes Avelar, nº 12 (artigo 30);

Proprietário: José António Jesus de Sousa - NIF 101190450;

Artigo matricial: 29– Urbano – Freg. Caldas da Rainha – Santo Onofre (extinta); Artigo matricial: 30– Urbano – Freg. Caldas da Rainha – Santo Onofre (extinta).

45. Processo: 03/2011/1019 – Prédio Degradado – Foto 97; Local: Rua Afonso Enes, nº 7;

Proprietário: José Augusto Gil - NIF 121635848;

46. Processo: 03/2011/1020 – Prédio Degradado – Foto 95; Local: Rua Vicente Paramos, nº 25;

Proprietário: Herdeiros de Artur Pedro Caldeira - NIF 705649237;

47. Processo: 03/2011/1021 – Prédio Degradado – Foto 76; Local: Rua Costa Mota, nº 16.

Proprietário: Ramiro Lopes Santos Figueira – NIF 184092019.

Artigo Matricial: - 174 – Freg. Caldas da Rainha – Santo Onofre (extinta).

48. Processo: 03/2011/1022 – Prédio Degradado – Foto 77; Local: Rua Costa Mota, nº 10;

Proprietário: Herdeiros Hermínio Martins - NIF 701842091;

49. Processo: 03/2011/1047 – Prédio Degradado – Foto 3; Local: Rua Diário de Notícias, nº 69, 71 e 73

Proprietário: Nelson Veríssimo Caetano – NIF 206 562 721.

Artigo matricial: 151– Freg. Caldas da Rainha – N.ª Sra. do Pópulo (extinta).

50. Processo: 03/2011/1048 – Prédio Degradado – Foto 2; Local: Rua do Avenal;

(27)

Proprietário: João Maria Elias (Herdeiros de) - NIF 109 042 760;

Artigo matricial: 4774 –Freg. Caldas da Rainha – N.ª Sra. do Pópulo (extinta).

51. Processo: 03/2011/1056 – Prédio Degradado – Foto 10; Local: Rua Filíntio Elísio, nº 23.

Proprietário: Maria Fernanda Arroja Luís Silva Tomás – NIF 703462601; Artigo matricial: 1608 –Freg. Caldas da Rainha – N.ª Sra. do Pópulo (extinta).

52. Processo: 03/2011/1057 – Prédio Degradado – Foto 12; Local: Rua 31 de Janeiro, nº 4-6ª.

Proprietário: Fernando José F. Santos – NIF 154546089;

Artigo matricial: 840 – Freg. Caldas da Rainha – N.ª Sra. do Pópulo (extinta).

Os prédios degradados a que se aplica a presente decisão, face ao seu estado de conservação, não cumprem satisfatoriamente a sua função e/ou fazem perigar a segurança de pessoas e bens, conforme autos de vistorias realizadas ao abrigo no nº 2 e 3 do artigo 89º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação RJUE (Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as subsequentes alterações).

Mais deliberou remeter a presente decisão à ASSEMBLEIA MUNICIPAL, para efeitos de aprovação nos termos previstos no nº 8 do artigo 112º da actual redacção do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e comunicação à Direcção-Geral de Impostos, após aprovação, ao abrigo do disposto no nº 13 da citada disposição legal.

1873/2013 - Participação do Município no I.R.S;

Nos termos previstos no artigo 20.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, apreciou a Câmara Municipal a participação variável do Município no imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (IRS) dos sujeitos passivos, relativa aos rendimentos do ano 2014.

Posto este assunto à votação, a Câmara deliberou aprovar uma devolução aos munícipes de 2,00% e consequentemente receber 3,00% no IRS dos sujeitos

(28)

passivos, relativamente aos rendimentos do ano de 2014, que incidirá sobre a respectiva colecta líquida das deduções previstas no nº 1 do artigo 78º do Código do IRS.

Mais foi deliberado o seguinte:

1 - Submeter a presente deliberação à apreciação e aprovação da ASSEMBLEIA MUNICIPAL de harmonia com a alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.

2 - Comunicar a presente deliberação, por via electrónica, à Direcção Geral dos Impostos de acordo com o nº 2 do artigo 20º da referida Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro e remeter à Direcção de Finanças do Distrito de Leiria, bem como, Repartição de Finanças do Concelho de Caldas da Rainha, dentro do prazo ali fixado.

A presente deliberação foi tomada por maioria do Executivo Camarário, com 4 votos a favor e 3 votos contra.

Votaram a favor o Presidente da Câmara, Fernando Manuel Tinta Ferreira, o Vice-Presidente, Hugo Patrício Martinho de Oliveira, os Vereadores Maria da Conceição Feliciano Antunes Bretts Jardim Pereira e Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira. Votaram contra os Vereadores Rui José Antunes da Cunha Simões Correia, Jorge Manuel dos Santos Sobral e Manuel Fialho Isaac.

Declaração de voto apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara:

“ A deliberação agora tomada tem apenas repercussão no ano de 2015. Uma vez que existe nessa altura a possibilidade de ficar o Município com a responsabilidade de manter o Parque e a Mata, será necessário, cautelarmente, reunir as receitas correntes necessárias para fazer face ao acréscimo de despesa que daí poderá resultar, sem comprometer em demasia a actividade do Município.

Apesar disso, continua o Município a devolver aos Munícipes 2% do IRS pago, situação mais favorável para os nossos contribuintes do que acontece na maioria dos outros Municípios que nada devolve.

O valor agora proposto é igual ao que foi decidido pela Câmara Municipal em 03/11/2010 (Acta n.º 44/2010).

Declaração de voto dos Vereadores do Partido Socialista:

“Os vereadores do partido socialista votaram contra este aumento de impostos municipais por considerarem excêntrica a justificação do Sr. Presidente da Câmara

(29)

para que tal suceda. Aumentar os impostos para suportar os custos do património termal é algo que não acompanhamos. Em primeiro lugar porque não existe qualquer decisão formal definitiva que assaque ao município a manutenção do património do Hospital. Além do mais, recordamos que o município tem sido completamente incapaz de defender os interesses das Caldas. Inicialmente afirmara nunca aceitar este património sem uma contrapartida financeira que permitisse a recuperação de alguns dos imóveis em questão, bem como uma verba substantiva, anual, para a sua manutenção. Não conseguiu nem uma coisa nem outra. Pelo contrário apenas conseguiu obter uma proposta de protocolo que impõe sobre as contas da Câmara um peso desmedido e desproporcionado.

Verifica-se que este executivo reage sobre este assunto com uma plácida resignação, submetendo-se à vontade injusta de um governo que amputou financeiramente o termalismo nas Caldas da Rainha e que nada quer ter a ver com o património termal cujos custos e despesas, não apenas acompanha como quer imputar em exclusivo ao orçamento municipal.

Consideramos que a proposta ministerial de concessão do património termal é injusta e impõe-se que seja muito contestada e rebatida por todos os Caldenses, unidos, com argumentos de mera justiça orçamental. Aumentar os impostos dos Caldenses por mais uma injustiça que o Governo lhes impõe é algo que não subscrevemos.

Ao aumentar o imposto em sede de devolução de irs, o recém-eleito Presidente da Câmara contraria em absoluto o que prometera aos eleitores. Prometeu-lhes que manteria os 3% de devolução do IRS aos Caldenses e agora reduz a devolução para 2%.

Quanto à derrama, os vereadores do PS propuseram que a derrama se reduza e se converta numa taxa inteligente, graduada, em função do volume de negócios, que apoie as empresas e as incentive ao lucro e à criação de emprego no concelho. Também aqui o Sr. Presidente contraria o que prometeu em campanha. Em campanha propusera uma redução para “metade” – nas Caldas da Rainha era de 1,75%. Propõe agora que se mantenha exactamente como está.

É exactamente por isto, por valer tudo em campanha, por causa desta facilidade em prometer tudo quanto se não vai cumprir, que a política vai enterrando-se em descrédito e em populismos baratos que nos sairão caros a todos”.

(30)

Declaração de Voto apresentada pelo Vereador do CDS/PP - Manuel Fialho Isaac: “ Voto contra por não concordar que a devolução seja feita só a alguns municipes, mas para obras que eu considero essenciais em que podem usufruir todos os caldenses e não apenas alguns.”

1874/2013 - Cobrança da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) no ano de 2014.

Posto este assunto à votação, a Câmara deliberou não aplicar a referida taxa no ano de 2014, tendo em conta que o custo da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), é suportada pelo cliente final.

Mais deliberou a Câmara dar conhecimento da presente deliberação à Assembleia Municipal, à ANACOM e às empresas prestadoras de serviços de redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo.

1875/2013 – Derrama:

1876/2013 – Celebração de Contrato de Prestação de Serviços de Subscrição e Suporte de Software IBM – Parecer Prévio Vinculativo.

Informação datada de 16 de Outubro de 2013, elaborada na sequência da exigência de parecer prévio vinculativo prevista no n.º 4 do art.º 75, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (OE/2013), propondo a emissão de parecer favorável à contratação da “Prestação de Serviços de Subscrição e Suporte de Software IBM ”, tendo em vista a celebração de contrato com a Empresa Companhia IBM Portuguesa, SA, pelo valor total de € 1.239,45 (mil duzentos e trinta e nove euros e quarenta e cinco cêntimos), a acrescer do IVA à taxa legal em vigor.

A Câmara tomou conhecimento e de acordo com a aludida informação, deliberou emitir parecer prévio vinculativo favorável, conforme previsto no n.º 4 do art.º 75, da Lei n.º 66-B/2012 de 31 de Dezembro (OE/2013), à celebração de contrato de

(31)

“Prestação de Serviços de Subscrição e Suporte de Software IBM ”, através de ajuste directo – regime simplificado, ao abrigo do disposto no art.º 128.º do Código dos Contratos Públicos, com a empresa Companhia IBM Portuguesa, SA, pelo valor total de € 1.239,45 (mil duzentos e trinta e nove euros e quarenta e cinco cêntimos), a acrescer do IVA à taxa legal em vigor.

1877/2013 – Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços - Revisão do PDM:

Minuta do aditamento ao contrato de prestação de serviços nº 030/2010 – CM – “Aquisição de serviços para a Elaboração da Revisão do Plano Director Municipal das Caldas da Rainha, a celebrar com a Empresa Gustavo da Cunha – Consultoria e Promoção de Negócios, Lda e o Município, na sequência da cessão da posição contratual autorizada por deliberação do Executivo Municipal tomada em reunião ordinária de 22 de Julho de 2013 (Acta n.º 32/2013).

Retirado.

DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

1878/2013 – Empreitada: Caldas Comércio e Cidade – Espaço Turismo (II Fase) – Prorrogação do Prazo da Empreitada.

Informação da Divisão de Execução de Obras, elaborada na sequência do pedido de prorrogação do prazo da empreitada supra identificada, por um período de 75 dias e da aprovação dos planos de trabalhos e respectivo cronograma financeiro, apresentados em 13 de Agosto de 2013, pela ARADA – Engenharia e Gestão de Empreitadas, Lda.

A Câmara tomou conhecimento da informação da Divisão de Execução de Obras, supra mencionada, que aqui se dá por integralmente reproduzida e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva e deliberou conceder prorrogação legal do prazo de execução das empreitadas que constituem objecto da mesma obra, por 74 dias, com os fundamentos expressos na citada informação da DEO, sendo a data de conclusão da empreitada o dia 20 de Dezembro de 2013.

(32)

Mais deliberou a Câmara aprovar os planos de trabalhos e os respectivos cronogramas financeiros apresentados pela empresa ARADA – Engenharia e Gestão de Empreitadas, Lda.

A presente deliberação foi tomada por maioria do Executivo Camarário, com 4 votos a favor e 3 abstenções.

Votaram a favor o Presidente da Câmara, Fernando Manuel Tinta Ferreira, o Vice-Presidente, Hugo Patrício Martinho de Oliveira e os Vereadores Maria da Conceição Feliciano Antunes Bretts Jardim Pereira e Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira. Abstiveram-se os Vereadores Rui José Antunes da Cunha Simões Correia, Jorge Manuel dos Santos Sobral e Manuel Fialho Isaac.

Declaração de voto apresentada pelos Vereadores do Partido Socialista:

“Os vereadores do Partido Socialista abstiveram-se na deliberação Empreitada: Caldas Comércio e Cidade – Espaço Turismo (II Fase) – uma segunda Prorrogação do Prazo da de conclusão da Empreitada, por considerarem que os motivos apresentados não incluem nenhum factor imprevisível que não pudesse e devesse ter sido acautelado aquando da primeira prorrogação de prazo. Além disso consideramos, como sempre o afirmámos, que não existe para esta obra um projecto económico e cultural devidamente documentado e detalhado, pelo que o consideramos falho de objectividade funcional.

Foram pelo Partido Socialista sugeridas muitas alternativas bem mais prioritárias, nomeadamente na extensão coberta da praça da fruta, com uma ligação pedonal com o largo do Chafariz das cinco bicas. O que se prevê irá coexistir com imóveis em avançado estado de ruína e decrepitude, por se olhar apenas para um edifício e não para um conjunto de imóveis que carece urgentemente de um plano para o seu futuro. Por não acreditarmos nesta forma de pensar a cidade, que exclui sem razão toda a freguesia de Sto Onofre e teima em não pensar de forma integrada, votámos sempre contra esta obra de regeneração”.

1879/2013 – Empreitada: Beneficiação de Arruamentos na Cidade das Caldas da Rainha – Trabalhos a menos.

Informação elaborada pela Divisão de Execução de Obras, datada de 13 de Setembro de 2013, dando conhecimento que na sequência da conclusão dos trabalhos relativos à empreitada supra mencionada, adjudicada à empresa Virgílio

(33)

Cunha SA., se verifica a existência de trabalhos a menos no valor de € 6.981,65 a acrescer do IVA à taxa legal em vigor.

A Câmara tomou conhecimento da informação da Divisão de Execução de Obras, supra mencionada, que aqui se dá por integralmente reproduzida e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva e deliberou aprovar os trabalhos a menos e autorizar que o valor de € 6.981,65 a acrescer do IVA à taxa legal em vigor, correspondente a 1,6% do valor adjudicado, seja deduzido ao valor da adjudicação, nos termos do disposto no artigo 379.º do Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009 de 2 de Outubro. A presente deliberação foi tomada por unanimidade.

1880/2013 – Empreitada: Construção de Passeios 2008 – Trabalhos a menos.

Informação elaborada pela Divisão de Execução de Obras, datada de 13 de Setembro de 2013, dando conhecimento que na sequência da conclusão dos trabalhos relativos à empreitada supra mencionada, adjudicada à empresa Manuel Pedro de Sousa & Filhos Lda., se verifica a existência de trabalhos a menos no valor de € 31.558,29 a acrescer do IVA à taxa legal em vigor.

A Câmara tomou conhecimento da informação da Divisão de Execução de Obras, supra mencionada, que aqui se dá por integralmente reproduzida e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva e deliberou aprovar os trabalhos a menos e autorizar que o valor de € 31.558,29 a acrescer do IVA à taxa legal em vigor, correspondente a 8 % do valor adjudicado, seja deduzido ao valor da adjudicação, nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março. A presente deliberação foi tomada por unanimidade.

1881/2013 – Empreitada: Caldas Comércio e Cidade – Área 1 – Eixo Comércio (Praça da Fruta) – Realização de sondagens arqueológicas.

Informação elaborada pela Divisão de Execução de Obras, datada de 21 de Outubro de 2013, dando conhecimento da existência de trabalhos de suprimento de erros e omissões na empreitada supra mencionada, nomeadamente, a realização de sondagens arqueológicas na zona envolvente à Praça da República, prévias às movimentações de terra da obra, por imposição do IGESPAR,

(34)

acompanhada de proposta do empreiteiro no valor de € 2.801,60, a acrescer do IVA à taxa legal em vigor.

A Câmara analisou o assunto, tomou conhecimento da informação da Divisão de Execução de Obras, supra mencionada, que aqui se dá por integralmente reproduzida e como fazendo parte integrante desta acta e se arquiva e deliberou:

1. Adjudicar os trabalhos de suprimento de erros e omissões ao caderno de encargos da empreitada supra mencionada, ao abrigo do disposto no art.º 378º do Código dos Contratos Públicos, ao “Consórcio Mário P. Cartaxo/Constradas”, no valor de € 2.801,60 (dois mil oitocentos e um euros e sessenta cêntimos) a acrescer do IVA à taxa legal em vigor.

2. Prorrogar o prazo de execução da empreitada em 9 (nove) dias. A presente deliberação foi tomada por unanimidade.

1882/2013 – Largo Rainha D. Leonor.

1883/2013 – Troço da Avenida Mestre António Duarte, entre a Rotunda do Bairro das Morenas e a Rotunda do “Mini - Preço”.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA

1884/2013 – 2.ª Alteração ao Orçamento da Despesa e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2013.

Ofício n.º 2371 dos SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA, datado de 02 de Outubro de 2013, remetendo para efeitos de ratificação, fotocópia da deliberação do Conselho de Administração, tomada em reunião de 10 de Setembro de 2013, relativa à aprovação da 2.ª Alteração ao Orçamento da Despesa e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2013.

(35)

A Câmara tomou conhecimento e deliberou ratificar a deliberação tomada pelos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal, em reunião de 10 de Setembro de 2013.

1885/2013 – Aprovação em minuta:

No final da reunião a Câmara deliberou aprovar a presente acta em minuta.

Pelas vinte horas e dez minutos, pelo Presidente da Câmara, foi declarada encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada por ele e pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.