7. ERROS E OMISSÕES DO CADERNO DE ENCARGOS
7.1 Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das Propostas, os Interessados devem apresentar, através da plataforma eletrónica, na funcionalidade
“Erros e Omissões” utilizando a opção “Criar”, uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e omissões detetados no Caderno de Encargos, nos termos do art.º 61.º do CCP.
7.2 A apresentação da lista, por qualquer Interessado, suspende o prazo fixado para a apresentação das Propostas desde o termo do quinto sexto daquele prazo e mantém‐se, por deliberação do órgão competente, por um período único de até 60 dias, nos termos do nº 4 do art.º 61.º do CCP, até à publicitação da decisão prevista no n.º 5 do mencionado art.º 61.º.
7.3. A decisão prevista no nº 5 do art.º 61º deve ser junta às peças do procedimento, sendo todos os Interessados notificados da mesma, pela entidade adjudicante, através da plataforma eletrónica de contratação, na funcionalidade “Erros e Omissões”.
8. INSPEÇÃO DO LOCAL DOS TRABALHOS
Durante o prazo para apresentação das propostas, os interessados poderão inspecionar os locais de execução da obra e realizar neles os reconhecimentos que entenderem indispensáveis à elaboração das suas propostas.
9. PRAZO E MODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1 As Propostas deverão ser apresentadas até às 17H00 do 47.º (quadragésimo sétimo) dia, a contar da data do envio do anúncio do presente procedimento para publicação no Diário da República no Jornal Oficial da União Europeia.
9.2 A entrega da Proposta e dos documentos que a constituem será efetuada na plataforma eletrónica de contratação pública VortalGov, acessível em http://www.vortal.biz.
9.3 A proposta deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:
a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em conformidade com modelo constante do Anexo I do Código dos Contratos Públicos de acordo com a alínea a), do nº1, do artigo 57º do referido Código e que se encontra em anexo ao presente Programa do Concurso;
b) Lista de preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de execução, que se encontra patente na plataforma eletrónica VortalGov, de preenchimento obrigatório;
c) Declaração com indicação do preço contratual, elaborada de acordo com o Anexo III, acompanhada da respetiva nota justificativa;
d) Memória Justificativa e Descritiva da análise global da obra, da execução e dos tipos de trabalhos previstos, cumprindo todos os aspetos referidos nas Especificações Técnicas do Projeto de Execução.
e) Plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, incluindo:
e1) Memória Justificativa e Descritiva do Plano de Trabalhos, identificando nomeadamente o número de frentes de trabalho, seu desenvolvimento no tempo, sua natureza, constituição em termos de mão de obra e equipamentos e locais de execução, a caracterização das interdependências e encadeamentos das diferentes atividades e, em geral, todos os elementos necessários para demonstrar a garantia do cumprimento dos prazos parcelares e do prazo global da empreitada;
e2) Mapa de Trabalhos, executado com diagrama de barras (Gráfico de Gantt), ilustrando o desenvolvimento das atividades a partir da assinatura do contrato até ao auto de receção provisório, com escala temporal à semana, no qual se assinalem, entre outros, os acontecimentos, discriminados por cada conjunto de trabalhos previstos no mapa de quantidades de trabalho, com indicação da interdependência das atividades, datas de início e fim, duração em dias e caminho crítico, com indicação dos Rendimentos previstos para as atividades;
e3) Mapa de Mão‐de‐Obra com os efetivos semanais, expressos em efetivos x dias de cada categoria profissional, ao longo do prazo da execução da empreitada;
e4) Mapa de Equipamentos a afetar à empreitada, com a distribuição da utilização dos mesmos equipamentos repartidos pela execução das atividades;
e5) Mapa de Pagamentos e Cronograma Financeiro. O mapa de pagamentos deverá conter a previsão, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito;
f) Declaração dos preços parciais dos trabalhos a executar correspondente às habilitações contidas nos alvarás, nos termos do disposto no nº 4 do artigo 60º do Código dos Contratos Públicos;
g) Documento sobre o Sistema de Gestão e Controlo de Qualidade, identificando os procedimentos de controlo destinados a garantir a qualidade dos trabalhos, materiais e equipamentos da obra final;
h) Documento sobre o Sistema de Gestão de Segurança e Compilação Técnica a implementar na execução da empreitada, o qual deverá estar elaborado tendo como base o sistema de gestão descrito no PSS e Compilação Técnica da fase projeto;
i) Metodologia para a gestão ambiental da empreitada, elaborada com base no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e das condições técnicas do Caderno de Encargos em particular o indicado no Anexo 3.
j) Outros documentos que o concorrente considere indispensáveis para efeitos do disposto na alínea b), do nº 1 do artigo 57º do Código dos Contratos Públicos.
k) Se o concorrente for um agrupamento de empresas, declaração através da qual as empresas que o constituem se comprometem a satisfazer o descrito no Ponto 4.4 do presente Programa de Concurso.
l) Documento que contenha os esclarecimentos justificativos do preço apresentado, no caso em que o preço proposto seja anormalmente baixo.
9.4 Os preços constantes da proposta são indicados em algarismos, com o máximo de duas casas decimais e não incluem o IVA.
9.5 Quando os preços constantes da proposta forem também indicados por extenso, em caso de divergência, estes prevalecem, para todos os efeitos, sobre os indicados em algarismos.
9.6 Sempre que na proposta sejam indicados vários preços, em caso de qualquer divergência entre eles, prevalecem sempre, para todos os efeitos, os preços parciais mais decompostos.
9.7 A proposta será elaborada e redigida em língua portuguesa, ou, no caso de não o ser, deverá ser acompanhada de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência, para todos os efeitos, sobre os respetivos originais.
9.8 Os concorrentes deverão assinar eletronicamente todos os documentos que associarem à proposta, conforme o disposto no artigo 11º do Decreto‐lei nº 143‐A/2008, de 25 de julho, conjugado com o artigo 27º da Portaria nº 701‐G/2008, de 29 de julho.
9.9 Os concorrentes que pretendam compactar os documentos associados à proposta, deverão apresentá‐los em formato ZIP.
9.10 Os concorrentes deverão, ainda, preencher o formulário principal, disponibilizado na plataforma eletrónica, sendo que o seu não preenchimento constitui motivo de exclusão, de acordo com o artigo 13º do Decreto‐lei n.º 143‐A/2008, de 25 de julho.
9.11 Os interessados que já tenham apresentado proposta, poderão retirá‐la até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, bastando comunicarem tal facto à Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, nos termos do artigo 137º do Código dos Contratos Públicos.