Publicação Nº 337388
DECRETO Nº 5.240/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – COMP- DEC DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e considerando:
a) a Lei nº 927 de 18 de março de 2020; e b) a Lei nº 658 de 06 de dezembro de 2011. DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os membros a seguir elencados, para comporem a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC do Município de São Roque do Canaã/ES:
I. Coordenador: GERSON DE FREITAS JÚNIOR; II. Setor Operativo:
a) FELIPE BOSCHETTI; b) HYGO FONTANA; c) UEBERSON TOREZANI.
III. Setor Técnico: FABIO LOSS LUCHI; IV. Secretário: THAYRO CORREIA GOMES.
Art. 2º. Na ausência do Coordenador designado no inciso I do art. 1º, fica designado como responsável pela Coordenado- ria, o Sr. THAYRO CORREIA GOMES.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, fica revogado o Decreto Municipal nº 4.907, de 16 de outubro de 2020, e demais disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 04 de março de 2021. MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 096/2021
Publicação Nº 337389
PORTARIA N.º 096/2021
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA E CONTRATO ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
a) art. 55, XIII, o art. 66 e o art. 67 da Lei nº 8.666/1993;
b) o Contrato Administrativo nº.054/2020, firmado entre esta Municipalidade e a empresa Gonzales Engenharia LTDA, cujo objeto é a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de material, objetivando a Construção de uma Praça Pública no Centro do Município de São Roque do Canaã/ES.
c) o processo administrativo nº. 0955/2020. RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública e Contrato Administrativo. Art. 2º. A Comissão de que trata o artigo 1º desta portaria será composta pelos seguintes servidores:
I. Fiscal da obra:
a) RAYAN SANTIAGO DA SILVA, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, responsável técnico; II. Gestor do contrato:
a) CESAR FACHETTI MILLI, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo;
§1º. O período de fiscalização da execução da obra será de acordo com o estabelecido no Cronograma Físico, que faz parte do processo supracitado.
§2º. O servidor acima designado deverá atuar como Gestor do Contrato nº. 054/2020, até sua vigência final:
Art. 3º. À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública e Contrato Administrativo compete conhecer e observar o disposto no termo de contrato firmado entre as partes, bem como o disposto no edital de licitação e no Projeto Básico que lhe deram origem.
Art. 4º. Compete ao Fiscal da Obra:
a) caberá ao responsável técnico, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, recolher ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização;
b) acompanhar e fiscalizar a execução da obra e/ou serviço de engenharia, buscando os resultados e a qualidade previstos no contrato;
c) manter-se informado sobre as condições de execução contratual de modo a fomentar o cumprimento do contrato; d) tomar conhecimento da designação do responsável técnico (preposto) da contratada;
e) certificar-se da existência e do correto preenchimento do diário de obra;
f) cobrar da contratada a manutenção no canteiro de obra/serviço, um arquivo completo e atualizado com informações sobre projetos, especificações, memoriais, contrato, placa de obra, licenças e alvarás, cronograma físico-financeiro, ordem de serviço, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);
g) recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização da obra; h) acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte;
i) elaborar relatórios, laudos e boletins de medições do andamento da obra, opinar sobre aditamentos contratuais de ser- viços e prazos;
j) verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas que por ali transitam, de acordo com a Norma própria (ABNT), exigindo da contratada as correções necessárias;
k) determinar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicá- veis aos serviços e obras;
l) acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar a contratada e ao Gestor do Contrato as diferenças observadas no andamento das obras;
m) elaborar registros e comunicações sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
n) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
o) relatar ao gestor do contrato, por escrito, os descumprimentos ou irregularidades por parte da contratada na execução do contrato, bem como a ocorrência de circunstâncias que sujeitam a paralisação da obra, multa a contratada ou rescisão contratual;
p) viabilizar solução de incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos e demais elementos de projeto e também as dúvidas e questões pertinentes às obras em execução;
q) manter o controle permanente de custos e dos valores totais dos serviços realizados e a realizar;
r) determinar a restauração de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o projeto, normas técnicas ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
s) solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras do contrato;
t) aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitados pela contratada; u) verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras;
v) verificar se o conjunto de serviços executados está em perfeitas condições e atende ao objeto contratado, avaliando os resultados/objetos entregues e Lavrar Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra.
Art. 5º. Compete ao Gestor do Contrato nº. 054/2020:
a) coordenar as atividades relacionadas à fiscalização administrativa;
b) gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito de que o contrato transcorra de forma regular; c) esclarecer dúvidas do preposto da contratada que estiverem sob a sua alçada;
d) coordenar os atos preparatórios à instrução processual para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste, repactuação, pagamento, extinção do contrato; e) sempre que necessário, efetuar tratativas junto à contratada (mediante contato telefônico, e-mail, ofício, notificação, entre outros) de forma a solucionar os descumprimentos ou irregularidades observadas no contrato;
f) solicitar a apresentação do Certificado de matrícula da obra (CEI) no INSS, de acordo com o prazo estabelecido no contrato;
g) acompanhar a manutenção das condições classificatórias e habilitatórias e as obrigações assumidas na contratação com encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e comerciais, monitorando sempre os documentos fiscais da empresa, os documentos pessoais de seus empregados, bem como os documentos que comprovem sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, tais como: GFIP, SEFIP, guia de GPS, CSLL, IRPJ, PIS e COFINS h) solicitar a apresentação das apólices de seguro exigidas no contrato bem como os seus aditivos, caso necessário, e acompanhar sua vigência;
i) solicitar a complementação da prestação de garantia ao contrato previsto no §1º do art. 56 da Lei Federal nº. 8.666/93; j) acompanhar o registro, pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, propondo a aplicação de multas, ou outras penalidades, quando for o caso, informando à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência; k) encaminhar para o Secretário da Pasta, um ofício protocolado contendo o histórico do problema e os registros das trata- tivas efetuadas (cópias dos e-mails, ofícios, notificações, entre outros), para as demais providências necessárias, quando todas as tratativas junto a contratada tiverem sido esgotadas, e o problema ainda não tiver sido solucionado;
l) acompanhar o prazo de vigência do contrato e consultar à autoridade competente o seu término, com antecedência de 30 (trinta) dias, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva prorrogação;
m) verificar e atestar a Nota Fiscal ou Fatura da obra/serviço recebido, em conformidade com o que estabelece o contrato; n) adotar os procedimentos para o pagamento à contratada, na forma convencionada no instrumento contratual;
o) acompanhar o saldo do empenho, de modo a facilitar o acompanhamento das despesas.
Gabinete do Prefeito, 04 de março de 2021. MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal