CONCORRÊNCIA Nº

(1)

CONCORRÊNCIA Nº 40373213

ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE ALTEAMENTO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO

EM 88/138 KV DA AES ELETROPAULO PARA O TRECHO VILA PRUDENTE –

IPIRANGA DA LINHA 15-PRATA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO

PAULO – METRÔ.

(2)

PRIMEIRA PARTE CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 1. EDITAL E OBJETO

1.1 Este Edital é referente à CONCORRÊNCIA Nº 40373213 - ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE ALTEAMENTO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO EM 88/138 KV DA AES ELETROPAULO PARA O TRECHO VILA PRUDENTE – IPIRANGA DA LINHA 15-PRATA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ, elaborada em conformidade com a Lei estadual nº 6.544/89 e a Lei federal nº 8.666/93, com suas alterações.

1.1.1 Compõem este Edital:

 Primeira Parte - Condições Específicas;

 Segunda Parte - Minuta de Contrato;

 Terceira Parte - Anexos.

1.2 O Edital completo pode ser obtido gratuitamente por meio da Internet, no site www.metro.sp.gov.br, ou retirado no Protocolo da Gerência de Contratações e Compras, situado na Rua Boa Vista, 175 – 2º Andar – São Paulo, Capital, no período de 01/07/2013 a 14/08/2013, das 9h as 11h30 e das 13h30 as 16h30, mediante pagamento de R$ 10,00 para aquisição da versão em CD-R.

1.2.1 A COMPANHIA DO METRÔ não se responsabiliza pelo texto e anexos de editais obtidos ou conhecidos de forma e local diverso do disposto acima.

1.3 A Proposta Técnica, a Proposta Comercial e os Documentos para Habilitação deverão ser entregues em Sessão Pública de Recebimento a ser realizada na Sala de Licitações da Gerência de Contratações e Compras – GCP, situada na Rua Boa Vista, 175 - 2º Andar - São Paulo, Capital, designada para o dia 15/08/2013, às 9 horas, com tolerância de 15 (quinze) minutos.

1.4 Esta licitação é do tipo "TÉCNICA E PREÇO".

1.5 Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por Preço Global.

1.6 O contrato a ser firmado entre a COMPANHIA DO METRÔ e a PROPONENTE selecionada, terá vigência de 11 (onze) meses, contados da data de sua assinatura, condicionada sua eficácia à publicação no DOE, na forma da lei.

1.7 O valor do orçamento estimado pela COMPANHIA DO METRÔ para esta licitação é de R$ 700.956,40 (setecentos mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), na data base 01/02/2013, conforme Planilha de Orçamento Estimado integrante deste Edital.

1.8 A data-base dos preços ofertados deverá ser o dia 1º do mês da entrega das propostas.

1.9 O cronograma de desembolso máximo por período é o seguinte:

Exercício de 2013 – 66%

Exercício de 2014 – 34%

2. VISITA TÉCNICA

2.1 As PROPONENTES que entenderem necessárias maiores informações para fins de elaboração das propostas poderão visitar os locais onde serão apresentadas as especificidades do objeto da presente licitação.

(3)

2.2 Tendo em vista que a Visita Técnica servirá para fornecer subsídios à elaboração da proposta, os responsáveis deverão ter o necessário conhecimento técnico do objeto desta licitação. Não caberá nenhuma responsabilidade à COMPANHIA DO METRÔ em função de insuficiência de dados devidamente levantadas por ocasião da visita, caso não sejam observadas estas condições.

2.3 Nessa visita, cada PROPONENTE poderá participar com, no máximo, 2 (dois) representantes necessariamente credenciados por esta.

2.4 A visita será realizada no dia 01/08/2013, devendo os representantes das PROPONENTES, para esse fim, comparecerem às 9h, na Rua Boa Vista, 175 - 2º Andar - São Paulo, Capital.

2.5 Novas datas poderão ser agendadas mediante solicitação da PROPONENTE, por escrito e devidamente justificada.

3. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

3.1 Caso as PROPONENTES necessitem de esclarecimentos complementares, deverão solicitá-los por meio eletrônico, nos e-mails [email protected] e [email protected], contendo as questões formuladas em arquivo editável, ou por meio de correspondência entregue em mãos, acompanhada de CD-R contendo o arquivo com as questões formuladas em arquivo editável, à Gerência de Contratações e Compras (GCP), na Rua Boa Vista, 175 – 3º andar, nesta Capital, até as 11h30 do dia 02/08/2013, identificando o item do edital ao qual se refere a solicitação de esclarecimento.

3.1.1 Fica a critério da COMPANHIA DO METRÔ responder ao pedido de esclarecimento apresentado de forma diferente ou após o prazo estabelecido no item acima.

3.2 As respostas da COMPANHIA DO METRÔ aos esclarecimentos solicitados conforme descrito acima serão disponibilizadas por meio de dados eletrônicos, no site www.metro.sp.gov.br a partir de 08/08/2013.

3.2.1 A PROPONENTE poderá, também, obter cópia do documento com as respostas no endereço acima referenciado, no dia 09/08/2013.

3.2.2 Em relação ao pedido de esclarecimento intempestivo, as PROPONENTES são responsáveis por consultarem o site descrito no item 3.2, para verificarem a existência de novas respostas da COMPANHIA DO METRÔ.

3.3. Eventual resposta de pedido de esclarecimento intempestivo não implicará necessariamente postergação da data da sessão pública.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar desta Concorrência, as empresas que:

4.1.1. Não tenham sido declaradas inidôneas por Ato do Poder Público;

4.1.2. Não estiverem impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública do Estado de São Paulo ou com qualquer de seus órgãos descentralizados.

4.1.3. Atendam plenamente às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

4.1.4. Não tenham sido condenadas, por sentença transitada em julgado, à pena de interdição de direitos devido à prática de crimes ambientais, conforme disciplinado no art. 10 da Lei nº 9.605, de 12/02/1998.

4.2 Será permitida a participação de empresas na forma de consórcio.

(4)

4.2.1. Em se tratando de consórcio, a participação fica condicionada, além das exigências contidas neste edital, ao atendimento dos requisitos a seguir:

4.2.1.1. Não será permitida a participação de empresa consorciada por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.

4.2.1.2. O Consórcio somente se extinguirá após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e mediante expressa anuência da COMPANHIA DO METRÔ.

4.3 Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato.

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA.

5.1 As Propostas Técnicas, as Propostas Comerciais e os Documentos para Habilitação exigidos nessa Concorrência deverão ser apresentados em 3 (três) volumes, fechados, distintos e identificados com a denominação social da empresa PROPONENTE, e com as seguintes referências:

VOLUME 1 – PROPOSTA TÉCNICA:

CONCORRÊNCIA Nº 40373213 - ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE ALTEAMENTO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO EM 88/138 KV DA AES ELETROPAULO PARA O TRECHO VILA PRUDENTE – IPIRANGA DA LINHA 15-PRATA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ.

Razão Social da PROPONENTE VOLUME 1 – PROPOSTA TÉCNICA VOLUME 2 – PROPOSTA COMERCIAL:

Razão Social da PROPONENTE VOLUME 2 – PROPOSTA COMERCIAL

VOLUME 3 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO:

Razão Social da PROPONENTE

VOLUME 3 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

5.2 Os volumes citados acima deverão conter os seguintes documentos, em conformidade com os modelos integrantes deste Edital, quando houver:

5.2.1. VOLUME I – PROPOSTA TÉCNICA 5.2.1.1. Índice

5.2.1.2. Carta de Apresentação da Proposta Técnica 5.2.1.3. Documentos integrantes da Proposta Técnica

(5)

5.2.2. VOLUME II – PROPOSTA COMERCIAL 5.2.2.1. Índice

5.2.2.2. Carta de Apresentação da Proposta Comercial 5.2.2.3. Planilha de Serviços e Preços

5.2.3. VOLUME III – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 5.2.3.1. DOCUMENTAÇÃO GERAL:

5.2.3.1.1. Índice

5.2.3.1.2. Carta de Apresentação dos Documentos para Habilitação e Declarações 5.2.3.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

O documento a seguir deverá ser apresentado no caso de participação de empresas na forma de Consórcio:

5.2.3.2.1. Compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, onde conste com clareza e precisão, os compromissos dos mesmos entre si e em relação ao objeto da licitação, contendo as seguintes cláusulas:

a) denominação do consórcio;

b) composição do consórcio indicando o percentual de participação de cada empresa consorciada;

c) organização do consórcio d) objetivo do consórcio

e) indicação da empresa líder que representará o consórcio perante a COMPANHIA DO METRÔ

f) declaração expressa de responsabilidade solidária das empresas compromissadas pelos atos praticados pelo consórcio que compuserem.

5.2.3.2.2. Procuração dos membros do Consórcio outorgando à empresa líder poderes para representá-los na presente Concorrência.

Os documentos a seguir deverão ser apresentados pela PROPONENTE individual ou por cada um dos membros do Consórcio:

5.2.3.2.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, acompanhado de prova dos administradores em exercício, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registro competente.

5.2.3.2.4. Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no país, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2.3.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.2.3.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, nos moldes da IN – RFB 1183/2011.

5.2.3.3.2. Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, que esteja dentro do prazo de validade nele atestado.

(6)

5.2.3.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Seguridade Social (INSS), consistente na Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débito emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

5.2.3.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), relativamente aos tributos administrados pela SRF e à Dívida Ativa da União, administrada pela PGFN.

5.2.3.3.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal, consistente na certidão de tributos mobiliários do domicílio ou da sede da PROPONENTE, que esteja dentro do prazo de validade nela atestado.

5.2.3.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, consistente na Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos artigo 29, inciso V, da Lei nº 8.666/93.

5.2.3.3.7. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas aquelas emitidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação.

5.2.3.3.8. Para todas as certidões exigidas, serão aceitas, igualmente, certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débito.

5.2.3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.2.3.4.1 Certidão Negativa de Pedido de Falência, Concordata e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de distribuição cível expedida pelo domicílio da pessoal física, com data de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de sua entrega à COMPANHIA DO METRÔ.

5.2.3.4.2 Caso a Proponente seja filial, deverá apresentar a certidão da matriz.

5.2.3.4.3. BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial e demonstrativos contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da PROPONENTE, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

5.2.3.4.3.1 Os demonstrativos contábeis deverão estar assinados pelos administradores e por contabilista legalmente habilitado.

5.2.3.4.3.2 Caso a PROPONENTE seja filial/sucursal, deverá apresentar o balanço patrimonial consolidado da matriz.

5.2.3.4.3.3 A comprovação da boa situação financeira da PROPONENTE será feita de forma objetiva, através do cálculo do Índice de Liquidez Corrente (LC), conforme fórmula e critérios a seguir descritos:

Ativo Circulante

LC = --- > = 1,00 Passivo Circulante

O índice de liquidez corrente demonstra a capacidade da empresa em honrar seus compromissos de curto prazo com os seus direitos realizáveis, também de curto prazo.

Para a apuração do índice de cada PROPONENTE serão consideradas 2 (duas) casas decimais após a vírgula.

No caso de consórcio, as empresas consorciadas serão avaliadas individualmente.

(7)

5.2.3.4.4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.2.3.4.4.1. As PROPONENTES deverão comprovar Patrimônio Líquido de, no mínimo, R$

70.000,00 (setenta mil reais), referente ao último exercício fiscal.

5.2.3.4.4.2. No caso de Consórcio, o valor do Patrimônio Líquido a ser comprovado pela soma dos Patrimônios Líquidos das empresas que o compõem, na proporção de suas respectivas participações, é de, no mínimo, R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais), referente ao último exercício fiscal.

5.2.3.5. CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Os documentos a seguir deverão ser apresentados pela PROPONENTE individual, ou pelos membros do Consórcio, por meio da composição de suas qualificações técnicas.

5.2.3.5.1. Certidão atualizada de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA para efeito do disposto na Lei federal nº 5.194 de 24/12/66.

5.2.3.5.2. Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da PROPONENTE, individual ou de membros do Consórcio, devidamente registrados pela entidade profissional competente, que comprove(m) ter ela executado ou estar executando serviço pertinente e compatível em características com o objeto da presente licitação.

5.2.3.5.2.1. Entende-se por pertinente e compatível, em características, os serviços de complexidade técnica equivalente aos do objeto deste Edital, observado o disposto abaixo:

1. Elaboração de projeto básico ou executivo referente ao atendimento do seguinte subsistema: - Linha de Transmissão Elétrica 88/138 KV ou superior.

5.2.3.5.3. Para efeito do disposto no subitem 5.2.3.5.2 será(ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) em nome de profissional pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE, na data da entrega da proposta, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT).

5.2.3.5.4. A comprovação do vínculo profissional com a empresa PROPONENTE poderá se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha do empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo, apresentando cópia do contrato de prestação de serviços autônomo e declaração de que se responsabiliza tecnicamente pela execução dos serviços.

5.2.3.5.5. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações:

. Caracterização dos serviços realizados;

. Nome e identificação do signatário/data de emissão;

5.2.3.5.6 Quaisquer informações acima relacionadas, não constantes do atestado, deverão ser complementadas pelos seguintes documentos: cópias do Contrato a que se refere o atestado; Ordens de Serviço e/ou outros pertinentes.

Em nenhuma hipótese os documentos referidos acima substituirão o atestado.

5.2.3.5.7. Os atestados de empresas que realizaram serviços constituídas em consórcio deverão destacar os serviços exatamente executados por cada empresa ou, no caso de impossibilidade, a proporcionalidade de participação no referido consórcio.

5.2.3.5.8. No caso de alterações societárias e nos casos de fusão, incorporação ou desmembramento de empresas, somente serão considerados os atestados de que, inequívoca e documentalmente, a empresa comprove a transferência definitiva de acervo

(8)

técnico.

5.3 Os preços contidos na Proposta Comercial deverão:

I) ser cotados obrigatoriamente em Real (R$), na condição de preço a vista, conforme Decreto estadual nº 43.914/99, tendo como referência a data-base estabelecida neste edital;

II) contemplar todos os tributos, taxas, encargos e demais custos de qualquer natureza inerentes ao atendimento das condições dispostas na Minuta do Contrato, sendo certo que qualquer divergência relativa à correta indicação da sua composição é de inteira responsabilidade da PROPONENTE, que arcará com os ônus daí decorrentes;

III) referir-se estritamente à quantidade e a respectiva unidade, fixadas por item, para efeito de apresentação da proposta.

5.4 O Volume I - Proposta Técnica, o Volume II - Proposta Comercial e o Volume III - Documentos para Habilitação deverão:

I) apresentar numeração sequencial e específica para cada volume, aposta de forma legível, independentemente de ser mais de um caderno, inclusive folhas de separação, catálogos, desenhos ou similar, se houver, de forma que o número da última folha reflita a quantidade de folhas de cada volume.

II) ter todas as folhas da 1ª Via de todos os volumes devidamente identificadas e rubricadas pela PROPONENTE.

III) além das 1ª vias originais de cada volume, apresentar três cópias em formato eletrônico,

*.pdf, cada uma em um CD-R, de cada um desses Volumes, cópias estas que deverão ser lacradas e acondicionadas em cada um dos respectivos Volumes (Vol. I – Proposta Técnica, Vol. II – Proposta Comercial e Vol. III – Documentos de Habilitação). Estas cópias “eletrônicas” deverão ser geradas após as vias originais estarem finalizadas, ou seja, devidamente rubricadas e numeradas.

5.5 Para efeito de apresentação de cada volume, deverá conter além da identificação citada no item 5.1, o subtítulo "Via original", podendo todos os documentos que o integrarem ser apresentados em sua forma original ou sob qualquer forma de cópia, desde que perfeitamente legível. A via eletrônica deverá ser a 1ª via digitalizada em toda sua forma e conteúdo.

5.5.1. Os Documentos de Habilitação poderão ser apresentados em sua forma original ou sob qualquer forma de cópia, desde que devidamente autenticada.

5.6 Os modelos constantes deste Edital deverão ser obedecidos, para efeito de padronização.

5.7 Não serão aceitas, posteriormente à entrega das Propostas Técnicas e Comercial, modificações e complementações das mesmas sob alegação de insuficiência de dados e/ou informações.

5.8 Os documentos relacionados nestas condições deverão ser apresentados em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas.

5.9 Somente serão consideradas as propostas que abranjam a totalidade do objeto desta licitação ou, quando for o caso, referente ao lote para o qual foi apresentada a proposta.

5.10 Na Proposta Técnica não poderá haver menção ou referência ao conteúdo do Volume II – Proposta Comercial, sob pena de desclassificação.

(9)

5.11 A proposta apresentada deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para recebimento e abertura da mesma e, nesse período, todas as condições deverão ser mantidas.

5.11.1. O prazo de validade das propostas será suspenso na hipótese de interposição de recurso administrativo.

6. SESSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE DOS VOLUMES: I – PROPOSTA TÉCNICA, II – PROPOSTA COMERCIAL E III - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

6.1 As Propostas Técnicas, Comercial e os Documentos para Habilitação serão recebidos em ato público, no local, data e horário indicados no Aviso e neste Edital, com tolerância de 15 minutos, sendo considerados como não recebidos documentos ou propostas entregues em local e horário diferentes, tampouco os encaminhados por fac-símile ou outros meios eletrônicos.

6.2 As PROPONENTES poderão ser representadas na sessão e para todos os demais atos desta licitação, por pessoa portadora de Carta de Credenciamento acompanhada de Ato Constitutivo ou Procuração delegando-lhes poderes específicos. As Cartas de Credenciamento dos seus representantes legais, ou as Procurações serão entregues no início de cada sessão ou na visita técnica.

6.3 É vedada a participação de uma única pessoa como representante de mais de um PROPONENTE.

6.4 Nessa mesma sessão dar-se-á a abertura dos Volumes I - Propostas Técnicas que serão rubricados por todos os presentes:

I) os Volumes II - Proposta Comercial e Volumes III - Documentos para Habilitação, sem serem abertos, serão rubricados por todos os representantes das PROPONENTES presentes e pelos representantes da COMPANHIA DO METRÔ, colocados em invólucros separados que serão lacrados e rubricados por todos os representantes das PROPONENTES presentes e pelos representantes da COMPANHIA DO METRÔ, ficando os mesmos sob a guarda da COMPANHIA DO METRÔ, para serem abertos em data a ser oportunamente definida na publicação do resultado de classificação das Propostas Técnicas.

II) no dia, hora e local indicados na publicação do resultado, em sessão pública, na presença das PROPONENTES, será aberto o invólucro dos Volumes II – Proposta Comercial das proponentes que tiveram suas Propostas Técnicas classificadas. Os mesmos serão rubricados por todos os representantes das PROPONENTES presentes e pelos representantes da COMPANHIA DO METRÔ e distribuídos às respectivas gerências competentes da COMPANHIA DO METRÔ para ulterior análise regrada no item “7”.

III) no dia, hora e local indicados na publicação do resultado, em sessão pública, na presença das PROPONENTES, será aberto o invólucro dos Volumes III – Documentos para Habilitação das 3 (três) proponentes com maior Nota Final (NF). Os mesmos serão rubricados por todos os representantes das PROPONENTES presentes e pelos representantes da COMPANHIA DO METRÔ e distribuídos às respectivas gerências competentes da COMPANHIA DO METRÔ para ulterior análise regrada no item “8”.

IV) a classificação das Propostas Técnicas, das Propostas Comerciais, a Habilitação dos Licitantes e a Seleção das Propostas serão divulgadas por meio de Aviso Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE e no Quadro de Avisos da COMPANHIA DO METRÔ ou por meio de notificação específica aos interessados.

V) a análise das Propostas Técnica e Comercial e dos Documentos para Habilitação poderá ocorrer na mesma sessão ou em data oportuna, a critério da COMPANHIA DO METRÔ,

(10)

se os proponentes renunciarem expressamente de interpor recurso, o que será definido na própria sessão de recebimento.

6.5 Ao final do certame serão devolvidos às respectivas PROPONENTES todos os Volumes das PROPONENTES que tiveram suas propostas desclassificadas.

6.6 Serão lavradas atas circunstanciadas de todas as sessões de recebimento e abertura das propostas e dos documentos a serem devidamente assinadas pelos representantes credenciados das PROPONENTES presentes, da COMPANHIA DO METRÔ e demais presentes.

7. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS 7.1 CÁLCULO DAS NOTAS DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

7.1.1. Serão desclassificadas:

i) Propostas Técnicas que deixarem de apresentar qualquer documento ou informação exigidos na Proposta Técnica;

ii) Propostas Técnicas que não apresentem, pelo menos, as quantidades por categorias profissionais indicadas na tabela “EQUIPE ESTIMADA POR CATEGORIA PROFISSIONAL”;

iii) Propostas Técnicas que não atingirem o mínimo de 50 (cinquenta) pontos na Nota Técnica – Nt;

iv) Propostas Técnicas que deixarem de pontuar em qualquer um dos cinco subitens:

7.1.6.2.1; 7.1.6.2.2; 7.1.6.2.3; 7.1.6.2.4;

7.1.2. Para efeito de julgamento, as Propostas Técnicas serão classificadas na ordem decrescente de pontuação obtida.

7.1.3. Para cálculo das pontuações serão considerados os dígitos até a 2ª (segunda) casa decimal, desprezando-se as demais frações.

7.1.4. A avaliação das Propostas Técnicas será feita por Plano Técnico e serão levados em consideração o atendimento às especificações do Edital, a confiabilidade e a experiência da PROPONENTE nos Planos Técnicos PT1 e PT2.

7.1.5. Serão atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (cem).

7.1.6. Para efeito de julgamento e pontuação, serão adotados os seguintes critérios objetivos:

7.1.6.1. 1. PT1 - EQUIPE ESTIMADA

Pontuação máxima para o critério = 10 (dez) pontos.

A PROPONENTE deverá apresentar relação explícita e declaração formal da disponibilidade dos profissionais com curso superior responsáveis pela prestação dos serviços licitados, sob as penas cabíveis, em conformidade com o Anexo III - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO COM CURSO SUPERIOR, e com o Anexo IV - CRITÉRIOS PARA ENQUADRAMENTO NAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, integrantes deste Edital, correspondendo à “EQUIPE ESTIMADA POR CARGO” indicada na tabela a seguir:

(11)

EQUIPE ESTIMADA POR CARGO

CARGO PROFISSIONAIS ^{NÚMERO DE} MÍNIMO

PONTUAÇÃO APRESENTA

NÚMERO DE PROFISSIONAIS

IGUAL AO MÍNIMO

APRESENTA NÚMERO DE PROFISSIONAIS

SUPERIOR AO MÍNIMO

AT Assessor Técnico 1 1 2

PT-13 Coordenador de

Projeto 1 1,5 2,5

PT-11 Engenheiro de

Projetos Sênior 1 1,5 2,5

PT-09 Engenheiro de

Projetos Pleno 2 1 2

PT-08 Engenheiro de

Projetos Junior 1 0,5 0,5

PT-05 Projetista 1 0,5 0,5

PONTUAÇÃO 6 10

7.1.6.2 2. PT2 - QUALIFICAÇÃO E COMPETÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA Pontuação máxima para o critério = 90 (noventa) pontos.

Serão avaliados e pontuados os 5 (cinco) profissionais, indicados para cada um dos cargos a seguir:

CARGO QUANTIDADE

Assessor Técnico 1 (um) profissional

Coordenador de projetos 1 (um) profissional

Engº de Projetos Sênior 1(dois) profissionais

Engº de Projetos Pleno 2 (dois) profissionais

Cada um dos profissionais indicados deverá apresentar currículo de acordo com o modelo constante no ANEXO V – MODELO DE CURRÍCULO.

Os profissionais que não atenderem as exigências contidas no Anexo IV – Critérios para Enquadramento nas Categorias Profissionais serão desconsiderados da equipe técnica da PROPONENTE.

7.1.6.2.1 Assessor Técnico – pontuação máxima 25 (vinte e cinco) pontos, computados da seguinte forma:

Serão atribuídos no máximo 7 pontos para cada serviço, conforme tabela abaixo, que o profissional tenha realizado nas funções de assessor técnico ou coordenador de projeto.

Serão pontuados no máximo 3 serviços.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PONTOS

Projetos Básicos ou Executivos de Linhas de Transmissão

Elétrica superiores a 69 kV 7

Elétrica superiores a 34,5 kV e inferiores ou iguais a 69 kV 5 Projetos Básicos ou Executivos de Linhas de Transmissão

Elétrica inferiores ou iguais a 34,5 kV 4

(12)

Será atribuído um máximo de 4 (quatro) pontos ao Tempo de Experiência do profissional indicado, mediante apresentação de descrição de suas atividades como assessor técnico ou coordenador de projeto, contendo o período de realização (em meses) dos serviços com indicação do início e fim de cada uma delas. O Tempo de Experiência considerado será a somatória dos tempos das atividades, mesmo que concomitantes.

Tempo de Experiência

< 60 meses ≥ 60 meses e < 72

meses ≥ 72 meses e < 120

meses ≥120 meses

0 2 3 4

7.1.6.2.2 Coordenador de Projeto – pontuação máxima 22 (vinte e dois) pontos, computados da seguinte forma:

Serão atribuídos no máximo 6 pontos para cada serviço, conforme tabela abaixo, que o profissional tenha realizado nas funções coordenador de projeto ou líder de equipe de projetos. Serão pontuados no máximo 3 serviços.

Será atribuído um máximo de 4 (quatro) pontos ao Tempo de Experiência do profissional indicado, mediante apresentação de descrição de suas atividades como coordenador de projeto ou líder de equipe de projeto, contendo o período de realização (em meses) dos serviços com indicação do início e fim de cada uma delas. O Tempo de Experiência considerado será a somatória dos tempos das atividades, mesmo que concomitantes.

< 60 meses ≥ 60 meses e < 72

meses ≥120 meses

0 2 3 4

7.1.6.2.3 Engenheiro de Projetos Sênior – pontuação máxima 19 (dezenove) pontos, computados da seguinte forma:

Serão atribuídos no máximo 5 pontos para cada serviço, conforme tabela abaixo, que o profissional tenha realizado nas funções de líder de equipe ou engenheiro de projetos sênior. Serão pontuados no máximo 3 serviços.

Será atribuído um máximo de 4 (quatro) pontos ao Tempo de Experiência do profissional indicado, mediante apresentação de descrição de suas atividades de elaboração efetiva de projetos (básico ou executivo) de linhas de transmissão, contendo o período de realização (em meses) dos serviços com indicação do início e fim de cada uma delas. O Tempo de Experiência considerado será a somatória dos tempos das atividades, mesmo que concomitantes.

(13)

< 48 meses ≥ 48 meses e < 72 meses ≥ 72 meses e < 108 meses ≥108 meses

0 2 3 4

7.1.6.2.4 Engenheiro de Projetos Pleno – pontuação máxima 12 (doze) pontos, para cada profissional, computados da seguinte forma:

Serão atribuídos no máximo 4 pontos para cada serviço, conforme tabela abaixo, que o profissional tenha realizado nas funções de engenheiro de projetos sênior ou pleno.

Serão pontuados no máximo 2 serviços.

Será atribuído um máximo de 4 (quatro) pontos ao Tempo de Experiência do profissional indicado, mediante apresentação de listagem de suas atividades de elaboração efetiva de projetos (básico ou executivo) de linhas de transmissão, contendo o período de realização (em meses) dos serviços com indicação do início e fim de cada uma delas. O Tempo de Experiência considerado será a somatória dos tempos das atividades, mesmo que concomitantes.

< 36 meses ≥ 36 meses e < 60

meses ≥96 meses

0 2 3 4

3. A NOTA TÉCNICA FINAL (Nt) será obtida da seguinte forma:

Nt = (PT1+ PT2) onde:

PT1 = (7.1.6.1)

PT2 = (7.1.6.2.1 + 7.1.6.2.2 + 7.1.6.2.3 + 7.1.6.2.4)

7.1.7. A COMPANHIA DO METRÔ poderá ainda, para efeito da verificação das informações contidas nos currículos, solicitar qualquer documento pertinente, bem como proceder a diligências, inclusive perante terceiros.

7.2 CÁLCULO DA NOTA COMERCIAL E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 7.2.1. Serão desclassificadas:

i) Eventuais propostas alternativas, ou seja, mais de uma oferta apresentada pela mesma PROPONENTE com condições técnicas e preços opcionais.

ii) Propostas que não forem apresentadas com a Planilha de Serviços e Preços devidamente preenchidas em sua totalidade, conforme modelos anexos deste Edital.

iii) Propostas Comerciais que ofertarem valor total acima do orçamento constante do edital, atualizado para a data-base dos preços das propostas por meio da aplicação da variação do IPC – Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.

Na hipótese de, até a data de julgamento das propostas, não ter sido divulgado o índice correspondente ao mês de recebimento das propostas, a atualização será calculada por meio de projeção, utilizando-se a última variação mensal conhecida do índice.

(14)

7.2.2. Serão atribuídas notas às propostas comerciais, mediante aplicação da seguinte fórmula:

NC = 100 − 40x(^{Vp - Vi}_{Vs - Vi}) onde:

NC = Nota da Proposta Comercial

Vp = Valor total proposto na Proposta Comercial

Vi = Menor valor total proposto dentre as propostas comerciais classificadas Vs = Maior valor total proposto dentre as propostas comerciais classificadas

7.2.3. A valorização total final das propostas de cada PROPONENTE será igual à média ponderada das notas obtidas nas propostas técnica e comercial, conforme fórmula a seguir:

NF =70 x NT + 30 x NC

100 onde:

NF = Nota Final NT = Nota Técnica NC = Nota Comercial

7.2.4. Para o cálculo das Notas Comerciais (NC) e Finais (NF), a aproximação será feita até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais frações.

7.2.5. No caso de erro(s) aritmético(s), será(ão) considerado(s) pela COMPANHIA DO METRÔ, para fins de seleção e contratação, o(s) valor(es) retificado(s).

7.2.6. A COMPANHIA DO METRÔ poderá, a qualquer tempo, solicitar às PROPONENTES a composição de preços unitários de serviços e/ou preços de materiais/equipamentos/insumos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.

7.2.7. Nessa oportunidade o proponente deverá demonstrar a exequibilidade desses preços através de suas composições e respectivas justificativas técnicas que comprovem que os preços dos insumos e salários são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto ora licitado.

7.2.8. Na hipótese de desclassificação de propostas, os envelopes fechados das fases subsequentes serão devolvidos às proponentes desclassificadas, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação. Os documentos ficarão disponíveis às empresas durante 30 (trinta) dias contados da data da divulgação do resultado, quando então serão destruídos.

7.2.9. As Propostas serão classificadas pela ordem decrescente dos valores de NF, a partir do maior NF, cuja Proposta será considerada a 1ª classificada.

7.2.10. A COMPANHIA DO METRÔ, selecionará as propostas que obtiverem as 3 (três) maiores Notas Finais (NF), para a abertura do Volume 3 – Documentos de Habilitação.

8. PROCEDIMENTO HABILITATÓRIO

8.1 Serão analisados os documentos de habilitação das proponentes cujas propostas tenham obtido até as 3 (três) primeiras Notas Finais (NF) e, se for o caso, a análise dos documentos de habilitação se estenderá a tantos proponentes classificados quantos forem os inabilitados. A análise será feita com base nos documentos apresentados para esse fim relativos a:

- Habilitação Jurídica;

- Qualificação Econômico-Financeira;

- Regularidade Fiscal e Trabalhista;

- Capacitação técnica;

(15)

- Compromisso público ou particular de constituição do consórcio e Instrumento de Procuração à empresa líder, no caso de participação de empresas em consórcio, quando permitido.

- Declarações constantes do ANEXO - CARTA DE HABILITAÇÃO.

8.2 A COMPANHIA DO METRÔ poderá, a qualquer tempo, solicitar maiores esclarecimentos e comprovação dos documentos apresentados, bem como realizar visitas às instalações da PROPONENTE e aos locais onde tenha executado serviços similares aos do objeto desta Concorrência.

8.3 Serão inabilitadas as PROPONENTES que:

8.3.1. Não comprovarem possuir as condições necessárias para habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica, bem como não apresentarem as declarações exigidas neste edital, o Compromisso público ou particular de constituição do consórcio e o Instrumento de Procuração à empresa líder, no caso de participação de empresas em consórcio quando permitida tal composição.

8.3.2. Não atenderem ao disposto no item 4 destas Condições.

8.3.3. Não apresentarem o Índice de Liquidez Corrente de acordo com os critérios estabelecidos no item 5.2.3.4.3.3.

8.4 Os Documentos de Habilitação (Volume III) das PROPONENTES desclassificadas deverão ser retirados pelas mesmas em até 30 (trinta) dias, a contar da data da divulgação do resultado do julgamento das propostas, desde que não tenha havido recurso ou depois da sua denegação, após o que, estes serão fragmentados.

8.5 À critério da Comissão de Licitação e Julgamento, admitir-se-á o saneamento de falhas, desde que os elementos faltantes possam ser apresentados no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de inabilitação do proponente e aplicação da multa de 1 % (um por cento) do valor do Contrato, com previsão legal no § 5º do Art. 40 da Lei 6.544/89, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

8.6 A inabilitação de qualquer membro de um Consórcio ensejará a inabilitação do Consórcio. A habilitação de empresas membros de um Consórcio não as habilita a participarem da Concorrência na condição de empresa individual.

8.7 Se for o caso, será marcada nova sessão divulgada por Aviso do qual constarão data, horário e local para a abertura dos Volumes III – Documentos para Habilitação – de tantas PROPONENTES classificadas quantas forem as inabilitadas no julgamento previsto no item 8.1.

8.8 Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as PROPONENTES forem inabilitadas, a COMPANHIA DO METRÔ poderá fixar às PROPONENTES o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou outras propostas escoimadas das causas referidas neste item.

9. SELEÇÃO

9.1 Será selecionada a proposta da empresa 1ª classificada que tiver sido julgada habilitada.

9.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a seleção far-se-á por sorteio nos termos da legislação em vigor. A convocação para o sorteio será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE e por Aviso afixado no Quadro de Avisos da COMPANHIA DO METRÔ.

9.3 A denominação social da PROPONENTE que tiver sua proposta selecionada será divulgada por Aviso a ser publicado no Diário Oficial do Estado e afixada no Quadro de

(16)

Avisos da COMPANHIA DO METRÔ, ou por intimação direta aos representantes das PROPONENTES constantes na Ata circunstanciada da sessão.

10. RECURSO ADMINISTRATIVO

10.1 Eventuais recursos cabíveis, em conformidade com a Lei federal 8.666/93 e suas alterações, deverão ser endereçados ao Presidente da COMPANHIA DO METRÔ no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão da qual se recorre.

10.2 As proponentes serão comunicadas da interposição de recurso por meio de publicação na Imprensa Oficial.

10.2.1. Uma vez publicado na imprensa oficial o comunicado acerca da interposição de recurso, as proponentes terão o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para apresentar as respectivas impugnações, em conformidade com o §3º, do Artigo 109, da Lei 8.666/93.

10.2.2. A oportunidade reservada a todos os proponentes para que postulem a revisão do ato concretiza-se na impugnação ao recurso, em prazo que preclui antes do exercício do juízo de retratação. Assim, ainda que a interessada não tenha apresentado, no prazo a que se refere o item 11.2.1 acima, impugnação ao recurso posteriormente acolhido pela autoridade que se retrata, tem-se por encerrada a fase recursal.

10.2.3. A retratação da autoridade, realizada de ofício, que habilita proponente inicialmente inabilitada ou a desabilita, reabrirá a fase recursal apenas no tocante à questão nova aduzida.

10.3 O recurso, subscrito por representante legal ou procurador com poderes específicos ou por pessoa credenciada, deverá ser protocolado na Gerência de Contratações e Compras, situada na Rua Boa Vista, 175 – 2º Andar – São Paulo, Capital, identificado como segue:

RECURSO ADMINISTRATIVO RELATIVO À CONCORRÊNCIA Nº40373213

OBJETO: ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE ALTEAMENTO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO EM 88/138 KV DA AES ELETROPAULO PARA O TRECHO VILA PRUDENTE – IPIRANGA DA LINHA 15-PRATA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ

At. do sr. Presidente da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ.

11. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

11.1 Não havendo interposição de recurso ou concluído o processamento de recurso(s) interposto(s), a autoridade competente, mediante verificação da regularidade dos atos praticados, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto da Concorrência à PROPONENTE vencedora.

12. CONTRATAÇÃO

12.1 Homologado e adjudicado o objeto da licitação à PROPONENTE vencedora, esta terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento de comunicação neste sentido, para:

12.1.1. Devolver o CONTRATO assinado pelos representantes legais em 3 (três) vias.

12.1.2. No caso de o objeto da licitação ser adjudicado a um consórcio, este deverá apresentar o Instrumento de Constituição do Consórcio, elaborado nos termos do Compromisso de Constituição de Consórcio, devidamente registrado na Junta Comercial de São Paulo.

(17)

12.1.3. Entregar a GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL no valor de 5% do valor do contrato.

12.1.4. O prazo estabelecido no item acima poderá ser prorrogado por até 15 (quinze) dias, se solicitada a prorrogação pela PROPONENTE selecionada, desde que ocorra motivo justificado para tanto, aceito a critério da COMPANHIA DO METRÔ.

12.1.4.1 Na hipótese de a COMPANHIA DO METRÔ optar pela prorrogação referida no item acima e, ainda assim, a PROPONENTE, por sua culpa, deixar de apresentar quaisquer dos documentos referidos acima no prazo final estabelecido, o atraso verificado entre o prazo limite e o prazo ocorrido será expurgado, “pro rata tempore”, do primeiro reajuste a ser realizado após o início da execução do contrato, em observância à fórmula de reajuste pactuada no instrumento contratual.

12.1.5. A garantia estipulada neste item será prestada mediante caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, cabendo à PROPONENTE optar por uma dessas modalidades, estando, entretanto, os termos do seguro-garantia e os da fiança bancária sujeitos à prévia aprovação pela COMPANHIA DO METRÔ, bem como se a opção se der por títulos da dívida pública, à análise e exigência de comprovação de sua validade atual quanto a liquidez e valor.

12.1.6 A garantia prestada na modalidade de fiança bancária deve estar acompanhada, obrigatoriamente, de original ou cópia autenticada do instrumento que dá poderes para os signatários do documento de garantia. Sendo os signatários diretores da instituição garantidora, apresentar original ou cópia autenticada da publicação da Ata de Assembleia Geral Ordinária, Extraordinária ou do Conselho de Administração. Sendo procuradores, original ou cópia autenticada da Procuração Pública. A(s) assinatura(s) deve(m) estar com firma reconhecida, exceto quando emitidas com certificação digital.

12.1.6.1 A modalidade de seguro garantia está dispensada da apresentação de comprovação dos poderes dos signatários, desde que seja possível a verificação do registro da apólice junto à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados. A apólice deve estar com firmas reconhecidas das assinaturas, exceto se emitida por meio de certificação digital.

12.1.7 A garantia, se prestada por fiança bancária, deverá ter seu valor expresso em REAL, e se aplicável, com atualização automática de seu valor, na mesma época, forma e periodicidade, estabelecidas na Cláusula Reajuste da Minuta do Contrato – Segunda Parte deste Edital, devendo ser apresentada conforme modelo anexo ao edital vinculado.

12.1.8 A documentação e valores que caracterizam a prestação inicial de garantia deverão ser apresentados na Gerência de Contratações e Compras - GCP, situada na Rua Boa Vista, 175 - 2º Andar - São Paulo, Capital.

12.1.9 Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 8/08 e Instrução nº 01/08 do Tribunal de Contas do Estado, deverá ser assinado, juntamente com o Instrumento contratual, o Termo de Ciência e de Notificação conforme modelo anexo deste Edital.

12.2 A PROPONENTE que ensejar o retardamento da execução do certame, praticando condutas como: a) não apresentar documento(s) exigido(s) para a assinatura do contrato, b) não cumprir com as condições relativas à garantia de contrato, c) não comparecer para a assinatura do contrato, d) praticar qualquer ato que inviabilize a contratação, e) não apresentar o visto do CREA de São Paulo, se exigido; não mantiver a Proposta durante o período de sua validade; ou fizer declaração falsa, inclusive apresentando documentação falsa; garantido o direito prévio ao contraditório e à ampla defesa, será excluída do certame, sujeitando-se, ainda, às sanções previstas no §12 do Artigo 40 da Lei estadual nº 6.544/89, alterada pela Lei estadual 13.121, de 07 de Julho de 2008; pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

(18)

12.2.1. A PROPONENTE que recusar-se injustificadamente em assinar o contrato ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela COMPANHIA DO METRÔ, bem como tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados, com respaldo nos artigos 81 e 88 da Lei 8.666/93, garantido o direito prévio ao contraditório e à ampla defesa, estará sujeita à aplicação das sanções elencadas no artigo 87 da Lei 8.666/93.

12.2.2. A prática das condutas descritas nos itens 12.2. e 12.2.1, garantido o direito prévio ao contraditório e à ampla defesa, poderá ensejar a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

12.2.3. Aplicada a multa referida no subitem anterior, a PROPONENTE deverá pagá-la em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de Tesouraria da COMPANHIA DO METRÔ, situado na Rua Boa Vista, 175 – 3º andar –, São Paulo, Capital, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se às medidas cabíveis, inclusive sua inscrição no CADIN ESTADUAL.

12.2.4. Nesse caso, a COMPANHIA DO METRÔ poderá, ainda, convocar as PROPONENTES remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o Contrato em igual prazo e nas mesmas condições da proposta vencedora.

12.3 Em atendimento ao artigo 6º e §1º da Lei estadual 12.799/08, a assinatura do Instrumento Contratual fica vinculada à inexistência de qualquer dívida perante qualquer ente da Administração Direta e Indireta, após a prévia consulta ao CADIN ESTADUAL.

12.4 Assinado o Instrumento contratual, a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a sua execução, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.5 A contratada que apresentou Certidão expedida por CREA de outro Estado fica obrigada, no momento da assinatura do Contrato, a apresentar o visto do CREA de São Paulo, válido, pelo menos, por 180 (cento e oitenta dias).

13. CONDIÇÕES COMPLEMENTARES

13.1 Toda a documentação fornecida pela COMPANHIA DO METRÔ às PROPONENTES somente poderá ser utilizada para elaboração de propostas, sendo vedada a sua reprodução, divulgação e/ou utilização, total ou parcial, para quaisquer outros fins que não os expressos neste Edital, sob pena de responsabilização pelo uso indevido desses documentos.

13.2 A COMPANHIA DO METRÔ poderá, a qualquer tempo, revogar, adiar ou mesmo anular esta Concorrência nos termos da Lei federal nº 8.666/93, com suas alterações, garantido a ampla defesa e o contraditório.

13.3 A qualquer tempo, a COMPANHIA DO METRÔ poderá, de acordo com a fase de licitação, inabilitar a PROPONENTE, ou desclassificar a proposta da PROPONENTE, sem que a esta caiba direito a indenização ou reembolso de despesas a qualquer título, na hipótese de vir a tomar conhecimento de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade comercial ou comprometa sua capacidade financeira, técnica, de produção ou administrativa.

13.4 A PROPONENTE obriga-se a comunicar à COMPANHIA DO METRÔ, a qualquer tempo, antes ou durante a contratação, qualquer fato ou circunstância superveniente que sejam impeditivos das condições de habilitação ou classificação, imediatamente após a ocorrência.

(19)

13.5 A seleção da proposta não exime a PROPONENTE da responsabilidade quanto ao pleno atendimento das especificações dos serviços da COMPANHIA DO METRÔ, na aceitação final do objeto do futuro contrato.

São Paulo, 20/06/2013

LUIS ALBERTO FERREIRA DIAZ Gerente de Contratações e Compras

(20)

SEGUNDA PARTE MINUTA DO CONTRATO

1. OBJETO... 21

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES ... 21

3. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ... 21

4. VIGÊNCIA/PRAZOS ... 21

5. PREÇOS ... 22

6. MEDIÇÃO ... 22

7. COBRANÇA ... 23

8. PAGAMENTO ... 23

9. TRIBUTOS ... 26

10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA ... 27

11. FISCALIZAÇÃO ... 29

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ... 30

13. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL ... 31

14. RESCISÃO ... 34

15. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ... 34

16. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS ... 35

17. ACEITAÇÃO ... 35

18. COMUNICAÇÕES ... 35

19. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA COMPANHIA DO METRÔ ... 35

20. NOVAÇÃO ... 36

21. VINCULAÇÃO AO EDITAL ... 36

22. FORO ... 36

(21)

SEGUNDA PARTE MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N^O _________________

CÓDIGO FORNECEDOR _________

Pelo presente Instrumento feito em 3 (três) vias de igual teor e para um único efeito, de um lado a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, CNPJ nô 62.070.362/0001-06, com sede em São Paulo, situada na Rua Augusta, 1626, doravante denominada simplesmente COMPANHIA DO METRÔ, e de outro XXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nô ..., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, legalmente representadas e ao final assinadas, ajustam e convencionam as obrigações e compromissos recíprocos que assumem, nos termos da Lei estadual nô 6.544/89, da Lei federal nô8.666/93 com suas alterações e das demais disposições legais aplicáveis, mediante as Cláusulas seguintes:

1. OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é a ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE ALTEAMENTO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO EM 88/138 KV DA AES ELETROPAULO PARA O TRECHO VILA PRUDENTE – IPIRANGA DA LINHA 15-PRATA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ.

1.2 Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por Preço Global.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Integram este Instrumento, todos os documentos da Concorrência nº 40373213, inclusive Ata de Esclarecimentos do Edital, e mais os seguintes:

2.1.1 Planilha de Serviços e Preços – Anexo____.

2.1.2 Especificação de Produtos e Serviços – Anexo ____.

2.2 No caso de divergências entre o contrato e seus anexos, prevalecerá o disposto neste contrato.

2.2.1 Se a divergência for entre anexos, prevalecerá aquele de data mais recente.

3. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 Os serviços objeto deste contrato deverão ser prestados de acordo com as disposições contidas na Especificação de Produtos e Serviços – Anexo ___.

4. VIGÊNCIA/PRAZOS

4.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 11 (onze) meses, a contar da data de sua assinatura.

4.1.1 Os serviços objeto do presente Contrato têm prazo de execução de 6 (seis) meses, contados a partir da emissão da primeira Ordem de Serviço (OS).

4.1.2 O prazo máximo para a emissão da primeira ordem de serviço OS é de 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura deste Contrato.

4.1.3. Até 30 (trinta) dias contados a partir da data da conclusão dos serviços para entrega do Relatório Final.

4.1.4. Até 15 (quinze) dias contados da entrega do Relatório Final para sua aprovação e emissão do Termo de Aceitação Provisória (TAP).

(22)

4.1.5 Até 75 (setenta e cinco) dias contados da emissão do Termo de Aceitação Provisória (TAP) para emissão do Termo de Aceitação Definitiva (TAD).

4.2. O Contrato somente poderá ser prorrogado nas hipóteses estabelecidas na legislação em vigor.

4.3. A inobservância dos prazos estipulados neste Contrato somente será admitida pela COMPANHIA DO METRÔ quando fundamentada nos motivos de força maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, ou por motivos imputáveis à COMPANHIA DO METRÔ, os quais deverão ser comprovados sob pena de a CONTRATADA incorrer nas penalidades estipuladas neste Contrato.

4.4. A hipótese de que trata o item antecedente somente será considerada mediante solicitação escrita e fundamentada da CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da ocorrência do fato gerador do atraso, e também, por escrito, aceita pela COMPANHIA DO METRÔ.

5. PREÇOS

5.1 O valor total deste contrato é de R$... (extenso), na data base de 01/ / , conforme Planilha de Serviços e Preços, anexo deste contrato.

5.2 Os preços deste contrato contemplam toda mão-de-obra, materiais, transportes, equipamentos, acessórios, tributos, encargos de natureza previdenciária, fiscal e trabalhista, incluindo benefícios sociais e os demais custos inerentes ao objeto contratual.

5.3 Os preços constantes do presente Contrato serão mantidos fixos e irreajustáveis até a execução total do objeto ora contratado.

5.4 Na hipótese de vir a ser editada legislação conflitante com o quanto disposto nesta Cláusula, as partes concordam desde já com a sua adequação aos dispositivos legais pertinentes.

6. MEDIÇÃO

6.1 Os serviços objeto deste contrato serão apontados por medições mensais apresentadas pela CONTRATADA, condicionadas à aprovação da COMPANHIA DO METRÔ, utilizando- se do SISMED – Sistema de Medição, a ser fornecido pela COMPANHIA DO METRÔ.

6.1.1 As medições serão feitas diretamente pela CONTRATADA, devendo ser numeradas sequencialmente, discriminando o número deste Contrato, o objeto, os serviços realizados e as respectivas quantidades bem como os locais de sua realização.

6.2 As medições deverão ser encaminhadas em 2 (duas) vias, juntamente com a cópia em mídia magnética gerada pelo aplicativo SISMED, diretamente ao gestor do Contrato, nos termos da carta de gestão mencionada na Cláusula Comunicações adiante, ou através de correio eletrônico no endereço: https://aplic.metrosp.com.br/recmed.

6.3 Procedidas as medições, os seus resultados deverão ser encaminhados pela CONTRATADA à COMPANHIA DO METRÔ, até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao mês apurado, para exame e aprovação ou rejeição, o que deverá ocorrer em até 10 (dez) dias contados da data de entrega da medição.

6.3.1 Os serviços que não tenham constado nas medições correspondentes aos meses em que foram realizados deverão ser apresentados em medição posterior, pelo valor da época de sua realização, obedecidas as demais condições contratuais.

6.4 No caso de rejeição de parte da medição, por responsabilidade da CONTRATADA, deverá ser observado o seguinte:

(23)

6.4.1 A parcela não rejeitada seguirá o processamento normal, conforme estabelecido nesta Cláusula.

6.4.2 A parcela de medição rejeitada pela COMPANHIA DO METRÔ será devolvida à CONTRATADA para cancelamento ou correção. Neste caso os prazos estabelecidos nesta Cláusula serão contados novamente, a partir da sua reapresentação.

6.4.3 A devolução total ou parcial das medições e/ou dos documentos de cobrança não aprovados, bem como os prazos para sua reapresentação e reexame, em hipótese alguma será motivo para suspensão da execução dos serviços contratados.

7. COBRANÇA

7.1 Os documentos de cobrança deverão ser entregues em duas vias, diretamente a/c do Gestor do contrato, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de seus vencimentos.

7.2 Nesses documentos deverão ser indicados o número do contrato e o mês de referência.

Nos documentos de cobrança deverão ainda constar o número da Ordem de Serviço e o número da medição.

7.3 No caso de a CONTRATADA apresentar documentos de cobrança com erros, se recebidos, a COMPANHIA DO METRÔ os devolverá por documento protocolado, solicitando o envio de nova documentação e, neste caso, os prazos serão contados a partir de apresentação desta.

7.4 Caso a CONTRATADA incorra em atraso na entrega de qualquer documento de cobrança e/ou de medição, a COMPANHIA DO METRÔ postergará a respectiva data de vencimento pelo mesmo número de dias correspondente ao período de tal atraso.

7.4.1 Ocorrendo atraso na apresentação de ambos, documento de cobrança e medição, a respectiva data de vencimento será postergada em função do documento que apresentar maior período de atraso.

7.5 A Nota Fiscal/Fatura/Recibo de Prestação de Serviços deverá ser emitida de acordo com as exigências estabelecidas no artigo 219 e §§ do Decreto federal nº 3.048, de 06/05/99, e suas regulamentações, devendo ainda a CONTRATADA, nos termos do mesmo Decreto e de Instruções do Ministério da Previdência Social – Secretaria da Receita Previdenciária (MPS/SRP) em vigor à época da prestação do serviço/faturamento, fornecer, juntamente com tal documento, cópia da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, correspondente ao mês da prestação de serviços, se aplicável.

7.5.1 Nos casos de inobservância, discrepância ou incorreção na indicação de valores, conforme estabelecido no referido Decreto, ou em casos de glosas aplicadas, a COMPANHIA DO METRÔ efetuará o ajuste necessário, comunicando tal fato à CONTRATADA.

8. PAGAMENTO

8.1 O pagamento à CONTRATADA se fará no 30º (trigésimo) dia subsequente ao mês da realização dos serviços que constem de medições mensais, desde que estas tenham sido aprovadas pela COMPANHIA DO METRÔ.

100% (cem por cento) da soma dos valores indicados no item 5.1 da Cláusula de Preços será pago da seguinte forma:

8.1.1 5% (cinco por cento) na aprovação pela COMPANHIA DO METRO do Índice de Documentos.

(24)

8.1.2 5% (cinco por cento) na aprovação pela COMPANHIA DO METRO do Cronograma de Barras, contendo todas as atividades necessárias à execução do escopo contratual.

8.1.3 10% (dez por cento) na aprovação pela COMPANHIA DO METRO dos estudos de perfil geotécnico e levantamento topográfico planialtimétrico do trecho referente à reconstrução /alteamento da Linha de Transmissão 88/138kV, sendo:

8.1.3.1 7% (sete por cento) para o cruzamento da Av. Dianópolis x Av. Prof. Luís Inácio Anhaia Melo.

8.1.3.2 3% (três por cento) para o trecho Próximo à Estação Ipiranga – CPTM.

8.1.4 20% (vinte por cento) na aprovação pela COMPANHIA DO METRO do anteprojeto eletromecânico do trecho referente à reconstrução / alteamento da Linha de Transmissão 88/138kV, sendo:

8.1.4.1 15% (quinze por cento) para o cruzamento da Av. Dianópolis x Av. Prof. Luís Inácio Anhaia Melo.

8.1.4.2 5% (cinco por cento) para o trecho Próximo à Estação Ipiranga – CPTM.

8.1.5 20% (vinte por cento) na aprovação pela COMPANHIA DO METRO dos projetos das fundações referentes à reconstrução e alteamento da Linha de Transmissão 88/138kV, sendo:

8.1.5.1 15% (quinze por cento) para o cruzamento da Av. Dianópolis x Av. Prof. Luís Inácio Anhaia Melo.

8.1.6 15% (quinze por cento) na aprovação pela Concessionária de Energia competente do projeto executivo completo, memoriais de cálculo e do dimensionamento referentes à reconstrução e alteamento da Linha de Transmissão 88/138kV, sendo:

8.1.6.1 10% (dez por cento) para o cruzamento da Av. Dianópolis x Av. Prof. Luís Inácio Anhaia Melo.

8.1.7 15% (quinze por cento) na aprovação pela COMPANHIA DO METRO do projeto executivo completo, memoriais de cálculo e do dimensionamento referentes à reconstrução e alteamento da Linha de Transmissão 88/138kV, sendo:

8.1.7.1 10% (dez por cento) para o cruzamento da Av. Dianópolis x Av. Prof. Luís Inácio Anhaia Melo.

8.1.8 8% (oito por cento) na aprovação pela Prefeitura do Município de São Paulo do Relatório Técnico de Campo Elétrico e Magnético do trecho referente à reconstrução e alteamento da Linha de Transmissão 88/138kV, conforme determinação da portaria nº 80 da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, sendo:

8.1.8.1 4% (quatro por cento) para o cruzamento da Av. Dianópolis x Av. Prof. Luís Inácio Anhaia Melo.

8.1.8.2 4% (quatro por cento) para o trecho Próximo à Estação Ipiranga – CPTM.

(25)

8.1.9 2% (dois por cento) na entrega para COMPANHIA DO METRO de todos os documentos originais, das respectivas mídias e do Relatório de Conclusão dos Serviços, desde que todos devidamente aprovados.

8.2 Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente que a CONTRATADA deve manter junto ao BANCO DO BRASIL S.A., na forma do Decreto estadual nº 55.357 de 18/01/2010.

8.3 A CONTRATADA deverá informar, por escrito, o número dessa conta corrente, o número e nome da agência respectiva, em até 10 (dez) dias contados da data da assinatura deste contrato, por correspondência dirigida à COMPANHIA DO METRÔ a/c do Departamento de Tesouraria, situado na Rua Boa Vista, 175 – 3º Andar – São Paulo, Capital.

8.4 A CONTRATADA dará como quitadas todas as duplicatas ou outros documentos de cobrança sacados contra a COMPANHIA DO METRÔ, pela simples efetivação do crédito correspondente em sua conta corrente.

8.5 Caso ocorram atrasos nos pagamentos, por motivos imputáveis à COMPANHIA DO METRÔ, os valores devidos serão atualizados com base na variação do IPC - Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, calculado “pro-rata-tempore” desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, conforme fórmula abaixo. Excetuam-se os atrasos decorrentes de caso fortuito ou de força maior nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro:

(n/m) (y/z)

VDA = VDO x ( IPC-FIPE 1 ) x ( IPC-FIPE 2 ) x ( IPC-FIPE 3 ) , em que:

IPC-FIPE 0 IPC-FIPE 1 IPC-FIPE 2 VDA = Valor atualizado do pagamento em atraso;

VDO = Valor em atraso;

IPC-FIPE 0 = IPC-FIPE correspondente ao 3º (terceiro) mês anterior ao mês de vencimento da obrigação;

IPC-FIPE 1 = IPC-FIPE correspondente ao 2º (segundo) mês anterior ao mês vencimento da obrigação;

IPC-FIPE 2 = IPC-FIPE correspondente ao 3º (terceiro) mês anterior ao mês de pagamento da obrigação;

IPC-FIPE 3 = IPC-FIPE correspondente ao 2º (segundo) mês anterior ao mês de pagamento da obrigação;

n = número de dias contados da data do vencimento da obrigação, exclusive, até o último dia do mês do vencimento da obrigação, inclusive;

m = número de dias do mês do vencimento da obrigação;

y = número de dias contados do primeiro dia do mês do pagamento da obrigação, até o dia do pagamento da obrigação;

z = número de dias do mês do pagamento da obrigação.