EDITAL Nº: Chamada Pública 001/2015 EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO DE FONTE INCENTIVADA E CONVENCIONAL
Chamada pública para seleção de propostas de venda de energia elétrica de fontes incentivadas ou convencionais de empreendimentos novos e/ou existentes
A CELESC GERAÇÃO S.A., de acordo com seu Estatuto Social, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, seu Contrato de Concessão de Geração nº 55/99, seu Contrato de Uso do Bem Público nº 06/2013, a Lei nº 9.074 de 07 de julho de 1995, Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002, Lei nº 10.848 de 15 de março de 2004 e o Decreto nº 5.163 de 06 de julho 2004, os quais dispõem, entre outros aspectos, que a comercialização de energia elétrica sob controle Federal, Estadual e Municipal no Ambiente de Comercialização Livre – ACL deverá ser realizada através de leilões, chamadas ou ofertas públicas junto a agentes vendedores e exportadores, e leilões exclusivos para consumidores finais ou por estes promovidos, assegurando os critérios de transparência, publicidade e garantia de acesso a todos os interessados, torna público que, visando atender sua necessidade e demanda, realizará:
CHAMADA PÚBLICA com a finalidade de classificar propostas de venda de energia elétrica de fontes convencional e incentivada, proveniente de empreendimentos existentes e/ou de empreendimentos novos.
As propostas terão validade até às 18 horas do 18/02/2015.
A efetiva contratação das propostas classificadas estará condicionada à homologação do Conselho de Administração do Grupo CELESC, que analisará a documentação e as propostas, bem como decidirá sobre o volume total final da compra, na mesma ordem em que foram classificadas as propostas.
A CHAMADA PÚBLICA e seus procedimentos obedecerão às disposições deste EDITAL e de seus anexos.
Florianópolis, 23 de dezembro de 2014.
ÍNDICE
1. OBJETO DA CHAMADA PÚBLICA
2. DOCUMENTAÇÃO
3. CARACTERÍSTICAS DO(S) PRODUTO(S)
4. HABILITAÇÃO
5. SISTEMÁTICA DA CHAMADA PÚBLICA
6. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7. RESULTADO
8. CONTRATO
9. REGISTRO DO CONTRATO NA CCEE
10. MULTA 11. RESPONSABILIDADES 12. FATOS SUPERVENIENTES 13. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE 14. CONTATO e ESCLARECIMENTOS 15. DISPOSIÇÕES FINAIS 16. FORO 17. CRONOGRAMA
1. OBJETO DA CHAMADA PÚBLICA
Será objeto da CHAMADA PÚBLICA a classificação de propostas de venda de energia elétrica de fonte convencional e incentivada, proveniente de empreendimentos existentes e/ou de empreendimentos novos.
As propostas terão validade até às 18 horas do 18/02/2015.
A efetiva contratação das propostas classificadas estará condicionada à homologação do Conselho de Administração do Grupo CELESC, que analisará a documentação e as propostas, bem como decidirá sobre o volume total final da compra, na mesma ordem em que foram classificadas as propostas.
Esta CHAMADA PÚBLICA contará com 3 etapas:
1) ETAPA I – ADESÃO
Trata-se da documentação de adesão à CHAMADA PÚBLICA.
2) ETAPA II – CLASSIFICATÓRIA
A classificação das PROPONENTES será realizada através de plataforma eletrônica, na qual suas PROPOSTAS serão ofertadas.
3) ETAPA III – HOMOLOGATÓRIA
Em atingindo classificação, a PROPONENTE enviará a documentação para análise. Os PRODUTOS negociados serão aqueles, dentre os classificados na ETAPA II que atenderem todas as exigências de documentação e limitadas à demanda da Celesc Geração, ad referendum do Conselho de Administração para homologação.
2. DOCUMENTAÇÃO
2.1 ANEXO I TERMO DE ADESÃO
2.2 ANEXO II 2.3 ANEXO III
CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE LIVRE – CCEAL – FONTE INCENTIVADA
CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE LIVRE – CCEAL – FONTE CONVENCIONAL
3. CARACTERÍSTICA(S) DO(S) PRODUTO(S)
ITEM PRODUTO
1 2 3
3.1 Fonte de energia: Fonte incentivada nos termos da legislação
3.2 Desconto TUSD: Mínimo 50%
3.3 Quantidade de energia (MW médio) (1) : Até 30
3.4 Prazo de fornecimento: 10 anos 10 anos 10 anos
3.5 Início de fornecimento: 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019
3.6 Fim do fornecimento: 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028
3.7 Ponto de entrega: Submercado SUL
3.9 Sazonalização(2): Flat
3.10 Flexibilidade(3): Flat
3.11 Modulação(4): Flat em todas as horas e patamares
3.12 Indexador de preços(5): Composto por 50% IPCA e 50% IGPM
3.13 Data base do preço: mês da realização da CHAMADA PÚBLICA
3.14 Meses utilizados na atualização: 0= mês anterior ao mês da data de realização da CHAMADA PÚBLICA n = mês anterior ao mês de início de fornecimento
3.15 Meses utilizados nos reajustes anuais: 0 = mês de anterior ao mês de início de fornecimento n = mês anterior ao mês da vigência do PREÇO reajustado
3.16 Diferença - desconto TUSD(6): R$ 35,00/MWh
3.17 Garantia financeira - COMPRADORA: Relativo 1 mês faturamento médio mensal
3.19 Apresentação da fatura mensal: até MS + 1 d.u.
3.21 Registro do CONTRATO - CCEE: quantidade igual a 0 (zero) Até 5 dias úteis após a data de assinatura do CONTRATO 3.21 Ajuste do CONTRATO - CCEE: inserção de todo o volume de ENERGIA
CONTRATADA
Até 5 dias úteis após a apresentação da garantia financeira pela COMPRADORA
(1) Para todo o período compreendido entre 2017 e 2028, o montante máximo de compra é de 30 MW médios. (2) Discretização mensal dos montantes anuais de energia.
(3) Variação mensal positiva ou negativa da energia mensal contratada, após a sazonalização, quando exercida. (4) Distribuição da quantidade mensal de energia em valores horários, por patamar de carga.
(5) Índices utilizados na atualização do preço da energia contratada da data da CHAMADA PÚBLICA para a data do início de fornecimento, reajustes anuais e desconto TUSD.
4. HABILITAÇÃO
4.1. A HABILITAÇÃO terá duas fases:
4.1.1. HABILITAÇÃO – FASE I – ADESÃO: análise de pré-documentação (formato eletrônico), e
4.1.2. HABILITAÇÃO – FASE II – CLASSIFICATÓRIA: análise final da documentação (formato físico) das PROPONENTES classificada(s).
4.2. Para HABILITAÇÃO – FASE I, a empresa interessada deverá encaminhar a documentação abaixo, em formato digital, para o endereço eletrônico
dvco@celesc.com.br, até a data limite estipulada no CRONOGRAMA:
4.10.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Estatuto ou Contrato Social do proponente, acompanhada das alterações do Contrato Social (Limitadas) ou atas de Assembleias Gerais que alteraram os estatutos sociais (S.A.s).
b) Certidão atualizada e simplificada da Junta Comercial que contenha, no mínimo, as seguintes informações:
Nome empresarial;
Número de Identificação do Registro da Empresa - NIRE e CNPJ;
Data de arquivamento do ato constitutivo;
Data de início da atividade, endereço completo, objeto social; e
Capital social, capital integralizado, prazo de duração, membros da diretoria e/ou administradores, término do mandato, cargo e último arquivamento.
Acordo de acionistas (se houver);
Boletim de subscrição das ações no caso de Sociedades Anônimas;
Diagrama do grupo econômico, promovendo abertura do quadro de acionistas ou cotistas até a participação acionária final, constando a designação empresarial. Deverá apresentar as participações diretas e indiretas até seu último nível com abertura de até 5% ̶ participações inferiores a 5% somente caso faça parte do grupo de controle;
No caso de empresa estrangeira, além dos documentos exigidos neste item, deverá ela apresentar documentação comprobatória do atendimento das condicionantes estabelecidas no Código Civil brasileiro, em seus Artigos 1134 a 1141, inclusive o respectivo decreto de autorização; No caso de filial ou controlada de grupo estrangeiro,
apresentar documentação comprobatória da anuência e autorização do grupo controlador;
Em caso de FIP deverá ser encaminhada a seguinte documentação:
Inteiro teor do Regulamento do Fundo de Investimento; Ata da Assembleia Geral de Cotistas que elegeu o administrador do Fundo de Investimento;
Registro de funcionamento e de oferta de distribuição na Comissão de Valores Mobiliários - CVM do Fundo de Investimento;
Observação 1: Em caso de FIP estrangeiro, este deverá apresentar documento análogo ao registro na CVM, do país de origem.
Declaração da CVM de que há instrumentos particulares de compromisso de investimento firmados entre os cotistas e o Fundo de Investimentos; e
Demonstrações Contábeis do Fundo de Investimento.
Observação 2: Caso a atividade econômica desenvolvida exima a proponente de inscrição cadastral na qualidade de contribuinte, deverá ser comprovada esta situação mediante apresentação de documentos expedidos pelos órgãos competentes, declarando de forma expressa que está isenta da referida inscrição ou apresentando os documentos comprobatórios de inexigibilidade das inscrições.
4.10.2 REGULARIDADE FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
b) Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigidas e apresentadas na forma da Lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. c) Caso a VENDEDORA não tenha sido criada no mesmo
ano civil da CHAMADA PÚBLICA, as demonstrações contábeis exigidas na forma da Lei serão consideradas aceitas se apresentadas conforme a seguir indicado, de acordo com os tipos de sociedade.
d) Caso a VENDEDORA tenha sido constituída no mesmo ano civil desta CHAMADA PÚBLICA e não possua demonstrações contábeis apresentadas e exigíveis na forma da Lei, poderá apresentar cópia do balanço de abertura extraída do livro diário, devidamente chancelado pela correspondente Junta Comercial.
e) Caso a VENDEDORA seja FIP deverá apresentar as demonstrações financeiras exigíveis pela CVM,
4.10 FISC .3 REGULA CAL ARIDADE acompa art. 32 2003. A com ba Corrente abaixo, interess f) Para fin ser men g) A VEND indiretos mínimo INVEST Lei nº. 8 h) No caso qualifica valores respecti individu líquido i que dev mínimo participa i) O patrim será ta cumulat diretam controla do art. 3 Observaçã apresentad de Investim couber. a) Prova de INSS. E b) Prova de anhadas de da Instruç A situação f se nos índi e (LC) res evidenciad sado: ns de habilit nores que 0 DEDORA, be s, deverão de 10% TIMENTO, na 8.666/1993 o de cons ação econ de cada ivas partic almente, igual ou su verá integra de patrim ação no em mônio líquid ambém afe tivos assu ente pela adores diret 31 da Lei n ão2: Em ca dos os doc imento, do e regularida ndereço de e regularida prova do c ção CVM nº financeira d ices de Liqu sultantes d dos nas de tação, os ín 0,1. em como s o comprov % (dez p a forma do 3. órcio, será ômico-finan consorciad ipações, d comprovar uperior à pa alizar no co ônio líquido mpreendime do mínimo erido em r umidos ne VENDEDO tos ou indi º. 8.666/19 so de FIP, cumentos a Administr ade relativa e busca na i ade relativa umpriment º. 391, de a VENDEDO uidez Geral da aplicaçã emonstraçõe ndices LG e eus control var o pat or cento) s §§ 2º e 3 admitido, nceira, o o, na prop evendo ca que pos arcela do pa onsórcio, ob o exigido n nto. referido no relação aos esta CHAM RA, bem retos, nos 993. deverão s acima listad rador e do a à Segurida nternet: Ce a ao Fundo d
to do dispos 16 de julh ORA será a l (LG) e Liq ão das fór es contábe LC não po ladores dire trimônio lí do valo 3º, do art. 3 para efeit somatório porção de ada consor ssui patrim atrimônio lí bservado o no EDITAL o item “g” s comprom MADA PÚB como por termos do ser dos do Fun Gestor, no ade Social – ertidão INSS de Garantia
sto no ho de ferida quidez mulas eis do oderão etos e íquido or do 31, da to de dos suas ciado, mônio íquido valor e sua acima missos BLICA seus § 4º ndo o que – S a por
Tempo de Serviço (FGTS). Endereço de busca na internet: Certidão_FGTS
c) Prova de regularidade relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União. Endereço de busca na internet:
Certidão_Receita Federal
d) Prova de regularidade relativa aos tributos estaduais. e) Prova de regularidade relativa aos tributos municipais
Observação 1:Caso a atividade econômica desenvolvida exima a proponente de inscrição cadastral na qualidade de contribuinte, deverá ser comprovada esta situação mediante apresentação de documentos expedidos pelos órgãos competentes, declarando de forma expressa que está isenta da referida inscrição ou apresentando os documentos comprobatórios de inexigibilidade das inscrições.
Observação2: Em caso de FIP, deverão ser apresentados os documentos acima listados do Fundo de
Investimento, do Administrador e do Gestor, no que couber.
4.10.4 REGULARIDADE TRABALHISTA
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Endereço de busca na internet:
Certidão_Tribunal Superior do Trabalho
Observação2: Em caso de FIP, deverá ser apresentado o documento acima listado do Fundo de Investimento, do Administrador e do Gestor, no que couber.
4.10.5 REGULARIDADE CCEE
Prova de regularidade relativa à CCEE, mediante Declaração de Adimplemento de Obrigações ou deverá apresentar declaração do compromisso em se tornar agente da CCEE em até 60 dias após a assinatura do contrato, se vencedora. 4.10.6 REGULARIDADE
OBRIGAÇÕES SETORIAIS
Prova de regularidade relativa às obrigações setoriais, emitida pela ANEEL.
4.10.7 TERMO DE ADESÃO – Anexo I
Deverá conter a assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa e possuir o reconhecimento da(s) firma(s) em cartório.
4.3. Para HABILITAÇÃO – FASE II, a empresa interessada deverá encaminhar, em meio físico, toda a documentação apresentada na FASE I e a documentação abaixo discriminada, até a data limite estipulada no CRONOGRAMA, considerando o disposto neste item “4” e em seus subitens:
DISTRIBUIDORA conexão ao sistema de distribuição.
4.10.9 TERMO DE ADESÃO – Anexo I
Deverá conter a assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa e possuir o reconhecimento da(s) firma(s) em cartório.
4.10.10 COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL
Deverá declarar o atendimento às premissas de responsabilidade sócio ambiental.
Deverá conter a assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa e possuir o reconhecimento da(s) firma(s) em cartório.
4.10.11 HABILITAÇÃO TÉCNICA
Empreendimentos existentes:
Resolução, Portaria ou Ofício emitido pela Aneel autorizando a implantação do empreendimento de geração.
Portaria emitida pelo Ministério de Minas e Energia definindo os montantes de garantia física do empreendimento.
Empreendimentos novos:
A PROPONENTE deverá fornecer em mídia eletrônica (CD ou DVD) as informações técnicas e econômicas dos empreendimentos ofertados, devendo constar: Nome(s) do(s) empreendimento(s) (usinas);
Tipo de usina(s) (PCH, usina hidrelétrica, eólica, térmica etc);
Projeto(s) básico(s) do(s) empreendimento(s); Potência instalada de cada usina (MW);
Energia assegurada de cada usina (MW); Custo de O&M (R$/MW);
Localização de cada usina: coordenadas geográficas, Município e Estado da federação, rio e bacia hidrográfica (quando aplicável);
Estrutura societária atual do empreendimento;
Demonstrativo dos investimentos já realizados, em especial apresentando: (i) contratos dos serviços prestados por terceiros; (ii) notas fiscais e/ou recibos emitidos pelos prestadores dos serviços; (iii) planilha de quantidades e custos unitários para os serviços contratados ou executados por equipe própria;
Estudos do sistema de conexão, contendo o diagrama unifilar;
Plano de negócios e modelo econômico-financeiro do empreendimento, contendo a descrição de todas as
premissas adotadas e valor pretendido a título de prêmio para a Celesc G ser parceira do(s) empreendimento(s), podendo este apresentar múltiplos cenários;
Despacho(s) da Aneel anuindo ao(s) projeto(s) básico(s) apresentado(s) para análise e demais correspondências e documentos trocados com aquela Agência, referentes ao(s) empreendimento(s);
Despacho(s) da Aneel com a aprovação do(s) projeto(s) básico(s) (se já aprovado(s) pela Aneel); ART(s) do(s) projeto(s) básico(s) do(s) empreendimento(s);
ART(s) do(s) projeto(s) executivo(s) (no caso de usinas em operação);
Levantamentos, investigações de campo e estudos topográficos, geológico-geotécnicos, hidrológicos e de meio ambiente, bem como as respectivas ARTs; Orçamento(s) atualizado(s), conforme modelo Orçamento Padrão Eletrobrás – OPE;
Cronograma(s) físico(s) e financeiro(s) atualizado(s) de implantação do(s) empreendimento(s);
Desenhos como construído ou as built das obras civis, dos fornecimentos e das montagens eletromecânicas (no caso de usinas em operação).
Documentação indicando a situação legal das terras onde será(ão) implantado(s) o(s) empreendimento(s) e de comprovação de posse das terras eventualmente adquiridas previamente (Observação: Para atendimento a este item deverão ser apresentadas certidões de matrícula dos imóveis, com prazo de emissão não superior a 30 dias, demonstrando, inclusive, a averbação de eventuais contratos de arrendamento, quando for o caso)
Declaração(ões) de reserva da disponibilidade hídrica ou outorga do direito de uso do(s) recurso(s) hídrico(s), quando for o caso;
Carta de anuência das prefeituras dos municípios onde será(ão) (ou está(ão)) implantado(s) o(s) empreendimento(s);
Correspondências protocoladas junto ao(s) órgão(s) ambiental(is);
EIA(s)/Rima(s) ou RAS(s) do(s) empreendimento(s); PBA(s) do(s) empreendimento(s);
Licença(s) ambiental(is) emitida(s) pelo(s) órgão(s) competente(s) e em plena vigência, quando houver;
Demais correspondências, resoluções e despachos
emitidos pela Aneel que façam referência ao(s) empreendimento(s);
Critérios para reassentamento da população atingida pela implantação do(s) empreendimento(s) e evolução dos mesmos a partir das negociações com a população atingida e órgão ambiental licenciador, quando couber, e
Certidão negativa de débitos com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama.
4.4. As PROPONENTES que tiverem sido declaradas CLASSIFICADAS na CHAMADA PÚBLICA deverão apresentar e protocolar a documentação de HABILITAÇÃO – FASE II e o TERMO DE ADESÃO em envelope fechado e lacrado, até às 17h00min do dia 31/10/2014, na Secretaria da CELESC GERAÇÃO S.A., situada à Avenida Itamarati nº 160, 2° andar, Bloco A1 – Itacorubi – CEP 88.034-900 – Florianópolis – SC, conforme a seguir:
CELESC GERAÇÃO S/A DIRETORIA COMERCIAL
EDITAL DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA 001/2015_lp_compra DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – Fase II
PROPONENTE:...
4.5. A documentação de HABILITAÇÃO – FASE II deverá ser apresentada com uma folha de abertura, datada e assinada pelo(s) Representante(s) Legal(is) reconhecida firma em cartório, relacionando a documentação encaminhada e contendo os contatos do responsável pela emissão e manutenção dos documentos para realização de eventual diligência, conforme item “4.19” do EDITAL.
4.6. A documentação de HABILITAÇÃO FASE II deverá ser apresentada com uma folha de fechamento, datada e assinada pelo(s) Representante(s) Legal(is), com o nome legível e o cargo do signatário, e reconhecida firma em cartório.
4.7. O conjunto dos documentos entregues deve conter rubrica em todas as páginas, as quais deverão estar numeradas, contendo em cada uma delas o número da página e do total de páginas, segundo a ordem de apresentação descrita no item 4.10 deste EDITAL.
4.8. Todos os documentos relativos à CHAMADA PÚBLICA devem ser redigidos em português, datilografados ou impressos por meio eletrônico, em papel A4, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas.
4.9. A apresentação dos documentos deverá estar em consonância com o estágio do projeto desenvolvido.
4.10. As PROPONENTES não poderão estar inadimplentes e/ou possuir restrições cadastrais junto a CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. e/ou subsidiárias.
4.11. Em se tratando de Proponente estrangeiro, a documentação a ser apresentada deverá respeitar a equivalência daquela existente em seu país de origem, bem como deverá ser traduzida e consularizada.
4.12. Em tendo sido constituída Sociedade(s) de Propósito Específico – SPE(s) para o(s) empreendimento(s) proposto(s), a PROPONENTE deverá apresentar, além da sua própria documentação, a documentação exigida neste item relativa a cada SPE.
4.13. Considera-se Representante Legal a pessoa legalmente credenciada pela VENDEDORA para falar em seu nome e/ou assinar a documentação exigida, de acordo com o disposto no seu ato constitutivo, na ata de eleição dos atuais diretores, ou, se assim for permitido, o procurador nomeado por esses diretores, por instrumento público ou particular, desde que com firma reconhecida.
4.14. O resultado da HABILITAÇÃO – FASE I e da FASE II será informado por meio de mensagem eletrônica somente ao(s) endereço(s) eletrônico(s) inserido(s) no TERMO DE ADESÃO.
4.15. Recomenda-se às empresas interessadas verificar junto ao seu administrador do servidor de mensagens eletrônicas, a capacidade para envio e recebimento de documentos, para ratificar a efetivação do envio da mensagem eletrônica contendo a documentação de HABILITAÇÃO – FASE I.
4.16. Toda a documentação constante do item “4”, original ou cópia autenticada, deverá conter a(s) assinatura(s) reconhecida(s) em cartório, exceto para as certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas, emitidas via internet.
4.17. Todo documento que ensejar assinatura(s) deverá apresentá-la(s) com reconhecimento em cartório.
4.18. A empresa interessada deverá ser Agente da CCEE, em até 60 (sessenta) dias antes do INÍCIO DE FORNECIMENTO, nos termos do item “4.10.5”. 4.19. A CELESC GERAÇÃO, de acordo com a Lei n° 8.666/93, poderá diligenciar
acerca da efetivação da HABILITAÇÃO. A não apresentação de documentos complementares poderá motivar a inabilitação da PROPONENTE, a critério da Celesc Geração S.A.
4.20. As PROPONENTES que aderirem a este processo declaram que atendem a
todas as exigências legais e regulatórias para tanto, e que possuem autorização legal para fazer a PROPOSTA, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal, aplicáveis, conforme o caso, bem como, a multa indicada no item “10”.
4.21. Caso a DOCUMENTAÇÃO seja recebida pela CELESC GERAÇÃO após o período estabelecido no CRONOGRAMA deste EDITAL, ou haja alguma pendência na documentação solicitada para a participação na CHAMADA PÚBLICA, A PROPONENTE VENDEDORORA será inabilitada, salvo resolução pelo item “4.19”.
4.22. As PROPONENTES declaradas VENCEDORAS deverão entregar o CONTRATO, contendo a(s) assinatura(s) reconhecida(s) em cartório, na data prevista no CRONOGRAMA.
5. SISTEMÁTICA DA CHAMADA PÚBLICA
5.1. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1.1. A CHAMADA PÚBLICA será do tipo aberta, via plataforma eletrônica, em que os PROPONENTES poderão fazer ofertas de venda para o PRODUTO ofertado e especificado no item “3”.
5.1.2. Os horários do CRONOGRAMA obedecerão ao horário oficial de Brasília-DF. 5.1.3. A PROPONENTE receberá os dados de "usuário" e "senha" para acesso à
plataforma eletrônica, na data estipulada no CRONOGRAMA.
5.1.4. Os dados de "usuário" e "senha" serão encaminhados para um único endereço eletrônico (e-mail), indicado no TERMO DE ADESÃO, no campo RESPONSÁVEL OPERACIONAL, o qual poderá ser o representante legal da empresa ou um procurador para operar a plataforma.
5.1.5. As instruções de registro e acesso à plataforma eletrônica, assim como, a realização de treinamento/simulação serão realizadas conforme o CRONOGRAMA.
5.1.6. O prazo para esclarecimentos e resolução de problemas de acesso a plataforma encerra-se com a simulação, conforme o CRONOGRAMA.
5.1.7. A PROPONENTE habilitada poderá participar de simulação, a qual ocorrerá nas mesmas condições que a CHAMADA PÚBLICA, na plataforma eletrônica conforme o CRONOGRAMA. Todas as informações da simulação serão meramente ilustrativas e descartadas antes do início da CHAMADA PÚBLICA. A Celesc Geração recomenda a participação dos PROPONENTES na simulação, pois após esta etapa, não serão esclarecidas dúvidas a respeito do acesso a plataforma.
5.1.8. A CHAMADA PÚBLICA será acessada por meio do endereço eletrônico
http://celesc.pta.com.br
5.1.9. Recomenda-se, para acessar a CHAMADA PÚBLICA e garantir o perfeito funcionamento da plataforma eletrônica, utilizar a versão 7.0 ou superior do
navegador Microsoft Internet Explorer. Importante: A plataforma eletrônica permite somente um usuário “logado” por equipamento.
5.1.10. O PREÇO TETO do PRODUTO será divulgado, diretamente na plataforma eletrônica, na abertura da rodada de negociação.
5.2. PROCEDIMENTO DA OFERTA
5.2.1. Sugere-se que a PROPOSTA (lance) seja enviada com pelo menos 1 (um) minuto de antecedência do horário previsto para término do evento, uma vez que o contador regressivo, que aparece na plataforma eletrônica, pode apresentar um pequeno atraso de tempo em relação ao envio da PROPOSTA e o seu recebimento no servidor responsável pelo processamento.
5.2.2. Após a inclusão do lance de preço (R$/MWh) e do lance de quantidade (MW médio) relativos ao PRODUTO pretendido, a plataforma exibirá uma mensagem para confirmação do lance. A PROPONENTE deverá confirmá-lo para que sua PROPOSTA seja registrada.
5.2.3. Todos os lances recebidos serão registrados com informações de data, horário, proponente e demais condições necessárias à sua identificação, de forma a assegurar a transparência do processo.
5.2.4. A plataforma eletrônica disponibilizará, após a confirmação do lance, o status de PROPOSTA validada: lance atendido, lance parcialmente atendido ou lance não atendido e o histórico dos lances.
5.2.5. A plataforma eletrônica atualiza automaticamente as informações da CHAMADA PÚBLICA em andamento, a cada 10 segundos, aproximadamente.
5.2.6. O lance de quantidade (MW médio) mínimo inicial deverá ser de 2,00 MW (dois megawatt médios).
5.2.7. Os lances de quantidade (MW médio) não poderão ser reduzidos, somente incrementados.
5.2.8. O incremento mínimo dos lances de quantidade (MW médio) deverá ser de 0,50 MW (meio megawatt médio).
5.2.9. Os lances de preço (R$/MWh) não poderão ser superiores ao PREÇO TETO.
5.2.10. Os lances de preço (R$/MWh) deverão ter decremento mínimo de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos).
5.2.11. Os PRODUTOS serão ofertados de forma simultânea, em duração de 45 (quarenta e cinco) minutos.
5.2.12. A PROPONENTE poderá fazer PROPOSTA de quantidade de energia (em MW
médios) e de preço (em R$/MWh) para o(s) PRODUTO(S) pretendido(s).
5.2.13. A PROPONENTE poderá visualizar a situação momentânea de sua PROPOSTA relativa ao(s) PRODUTO(S) pretendido(s), com relação às ofertas realizadas pelos demais participantes, sendo:
- “TOTALMENTE ATENDIDO”:
Caso seu preço de lance seja menor ou igual ao preço reserva e a quantidade de energia ofertada seja menor ou igual à quantidade remanescente de energia demandada pela Celesc Geração S.A. para o PRODUTO.
- “PARCIALMENTE ATENDIDO”:
Caso seu preço de lance seja menor ou igual ao preço reserva e a quantidade de energia ofertada seja maior que a quantidade remanescente de energia demandada pela Celesc Geração S.A. para o PRODUTO.
- “NÃO ATENDIDO”:
Quando o seu preço de lance for maior que o preço reserva OU quando o preço de lance for menor ou igual ao preço reserva e não houver quantidade remanescente demandada pela Celesc Geração, por existir outros PROPONENTES com preços de lance menores.
5.2.14. A PROPONENTE poderá substituir a sua PROPOSTA para o PRODUTO pretendido, desde que o montante seja igual ou maior que o da sua PROPOSTA vigente e/ou o preço da nova oferta seja menor, em conformidade com os itens “5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9 e 5.2.10”
5.2.15. Havendo lance válido dentro do último minuto da CHAMADA PÚBLICA, haverá a prorrogação automática por um minuto adicional e assim sucessivamente.
5.2.16. O administrador poderá, ao término da CHAMADA PÚBLICA, divulgar o(s) menor(es) PREÇO(S) de lance atendido e/ou parcialmente atendido, preservando os dados de quantidade e o nome da PROPONENTE.
EXEMPLO: Lance máximo inicial R$130,00 Lances R$ 130,00 R$ 129,75 R$ 128,00 R$ 127,50 R$ 126,00 Status Não atendido Não atendido Parcialmente atendido Parcialmente atendido Totalmente atendido TÉRMINO DA CHAMADA PÚBLICA
Informação no prompt do chat no fechamento do processo:
A Celesc Geração informa que os preços atendidos e/ou parcialmente atendidos foram: R$ 128,00 - R$ 127,50 - R$ 126,00
5.2.17. Os lances ofertados pelo(s) Proponente(s) Vendedor(es) vincularão o próprio PROPONENTE, sendo considerada proposta válida, verdadeira e eficaz, ainda que o acesso tenha sido feito por terceiros, respondendo a respectiva PROPONENTE por perdas e danos causados à CELESC GERAÇÃO S.A., nos termos deste EDITAL, e/ou terceiros em razão da mencionada manifestação. Em caso de desistência ou desconexão da PROPONENTE em qualquer fase da CHAMADA PÚBLICA, tal ato não implicará sua exclusão no certame, sendo que sua última proposta apresentada e considerada válida, será mantida para fins de classificação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
5.2.18. A PROPOSTA inserida pela PROPONENTE na plataforma eletrônica será auditada pela Celesc Geração S/A e em hipótese nenhuma poderá ser revogada, estando este ato sob a pena de multa prevista no item “10” e calculada com base nos valores da última proposta válida inserida.
6. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. Serão classificadas as PROPOSTAS que preencham as condições fixadas neste EDITAL, até a compra completa do volume total de energia ofertado ou a critério da CELESC GERAÇÃO.
6.2. O critério de classificação e ordenação das PROPOSTAS considerará todas as PROPOSTAS realizadas para cada um dos PRODUTOS ofertados.
6.3. As PROPOSTAS serão classificadas pelo menor valor expresso do PREÇO (R$/MWh) ofertado, considerando-se duas casas decimais, com a ordenação crescente dos valores ofertados. Em caso de empate, sob o critério PREÇO ofertado, na classificação das PROPOSTAS serão adotados os seguintes critérios:
1°) MAIOR QUANTIDADE DE ENERGIA (MW médio);
2°) HORÁRIO DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA, é declarada vencedora a PROPOSTA que tiver sido enviada por primeiro.
6.4. Serão consideradas PROPOSTAS classificadas, para atendimento total ou parcial, as PROPOSTAS ordenadas, da primeira (com menor preço) até aquela cuja soma da sua quantidade com as de todas as PROPOSTAS anteriores atinja ou ultrapasse o montante total demandado pela CELESC GERAÇÃO para o PRODUTO.
6.5. Caso o somatório referido no subitem “6.4” ultrapasse o montante total disponibilizado para o PRODUTO, a última PROPOSTA considerada classificada será marcada como “parcialmente atendida” e o montante de energia a ser comprado será o necessário e suficiente para atingir o montante total demandado para cada um dos PRODUTOS ofertados pela CELESC GERAÇÃO,
podendo, inclusive, ser inferior ao lance inicial mínimo, definido no subitem
“5.2.6”.
6.6. Encerrado o recebimento dos lances e terminado a CHAMADA PÚBLICA, será (ão) declarado(s) PROPONENTE(S) classificada(s) aquela(s) que tiver(em) apresentado PROPOSTA(S) considerada(s) classificadas, conforme critérios estabelecidos nos subitens “6.4” e “6.5”.
6.7. Serão consideradas para atendimento, conforme critério descrito nos itens “6.1” e “6.2”, as PROPOSTAS que tiverem preço igual ou inferior ao PREÇO RESERVA para o PRODUTO. Caso contrário, a PROPOSTA será marcada automaticamente como “não atendida”.
7. RESULTADO
7.1. O resultado da CHAMADA PÚBLICA será publicado no sítio eletrônico da CELESC GERAÇÃO conforme estabelecido no CRONOGRAMA, podendo ser prorrogado em razão do disposto no item “5.2.15”.
7.2. No conteúdo do resultado a ser publicado será informado: a classificação ordinária da(s) PROPOSTA(S) vencedora(s) e a ENERGIA CONTRATADA para todo o PERÍODO DE FORNECIMENTO(s), expresso(s) em megawatts médios, conforme exemplo abaixo:
Ordem ENERGIA CONTRATADA
1º XX MW
2º XX MW
7.3 As PROPONENTE que lograram êxito, sagrando-se “classificadas”, receberão mensagem eletrônica contendo o resultado de sua classificação.
7.4 As PROPONENTES que não realizaram oferta e/ou não lograram êxito, não receberão mensagem eletrônica com o resultado da CHAMADA PÚBLICA, devendo tomar conhecimento do resultado, mediante acesso ao sítio eletrônico da Celesc Geração S.A.
8. CONTRATO
8.1. As PROPONENTES classificadas obrigam-se de forma irretratável e irrevogável em:
a) Manter a(s) PROPOSTA(S) válida(s) até 18/02/2014.
b) Firmar o CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE LIVRE – CCEAL – ANEXO II e/ou ANEXO III deste
EDITAL, caso seja(m) declarada(s) vencedora(s) pelo Conselho de Administração da Celesc Geração S.A., dentro do prazo estabelecido no CRONOGRAMA.
c) As PROPONENTES vencedoras serão convocadas a assinar o CONTRATO, conforme disposto no CRONOGRAMA.
d) Toda a documentação constante do item “4.14” deverá estar válida para a data de assinatura do CONTRATO.
e) Observado o disposto no caput, em caso de não celebração do CONTRATO as PROPONENTES declaradas vencedoras estarão sujeitas à pena de multa estabelecida no item “10”.
9. REGISTRO DO CONTRATO NA CCEE
9.1. Após a assinatura do CONTRATO e a apresentação das GARANTIAS FINANCEIRAS pela COMPRADORA, a VENDEDORA efetuará o registro do mesmo no Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE, até o prazo limite de 2 (dois) dias úteis.
9.2. O registro do CONTRATO no Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE deverá ser notificado, pela VENDEDORA, via mensagem eletrônica para a COMPRADORA.
9.3. O registro do CONTRATO será efetuado com quantidade igual à ENERGIA CONTRATADA para todo o PERÍODO DE FORNECIMENTO, sendo:
9.3.1 0,000 MWh (zero megawatt-hora) para todos os PERIODOS DE FORNECIMENTO do CONTRATO, após a assinatura do CONTRATO, e
9.3.2 Quantidades anuais (flat) após a apresentação da garantia financeira pela COMPRADORA.
9.4. O registro do CONTRATO deverá ser validado pela COMPRADORA impreterivelmente até o prazo limite de 5 (cinco) dias úteis após a movimentação no CliqCCEE pela VENDEDORA, nos termos do item 9.1 acima.
9.5. A ausência do CONTRATO no Sistema de Contabilização de Liquidação da CCEE configurará inadimplemento contratual, sujeitando a VENDEDORA às penalidades dispostas no CONTRATO.
10. MULTA
10.1. A PROPONENTE declarada classificada e vencedora deverá assinar o CONTRATO de compra e venda de energia elétrica no Ambiente Livre - CCEAL,
até o prazo indicado no CRONOGRAMA, sob pena de, em não o fazendo,
sujeitar-se ao pagamento de multa no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da PROPOSTA DA PROPONENTE VENCEDORA.
10.2. A multa a ser aplicada deverá ser notificada pela CELESC GERAÇÃO à PROPONENTE classificada e vencedora, por meio de Instrumento de Cobrança, o qual deverá conter:
a) os dados da empresa inadimplente; b) o fato gerador da cobrança;
c) o valor;
d) a forma de pagamento, e
e) o prazo para pagamento da multa, que será de 3 (três) dias úteis após o recebimento.
11. RESPONSABILIDADES
As PROPONENTES que se habilitarem para esta CHAMADA PÚBLICA declaram que estão de acordo com todo o teor deste EDITAL, atendem a todas as exigências legais e regulatórias para tanto e possuem autorização legal para fazer a PROPOSTA, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal aplicáveis, bem como a multa indicada no item anterior.
12.1. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à publicação deste EDITAL, que possam vir a prejudicar o processo e/ ou por determinação legal ou judicial, ou ainda por decisão da CELESC GERAÇÃO, poderá haver:
a) adiamento do processo; b) revogação deste EDITAL ou
c) modificação do EDITAL no todo ou em parte.
12.2. A prática de quaisquer dos atos aqui previstos não resultará, em qualquer tempo e sob nenhuma condição, direito a ressarcimento ou indenização, por parte da PROPONENTE e/ ou de terceiros.
13. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE
13.1. Após a publicação da homologação da CHAMADA PÚBLICA, em conformidade com o CRONOGRAMA, considerar-se-á, para todos os fins, que a compra e venda de energia elétrica estará concretizada de pleno direito, restando apenas, a concretização dos atos jurídicos pertinentes, os quais, uma vez formalizados, constituirão atos jurídicos perfeitos e acabados, irrevogáveis e irretratáveis.
13.2. O CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE LIVRE - CCEAL e o exercício dos direitos e obrigações dele decorrentes ficarão sujeitos à legislação aplicável e à regulação dos órgãos governamentais competentes.
14. CONTATO E ESCLARECIMENTOS
14.1. Contatos e esclarecimentos poderão ser efetuados por telefone ou e-mail, conforme a seguir:
Endereço eletrônico: dvco@celesc.com.br
Telefones: (48) 3231-5103
(48) 3231-6409 (48) 3231-6145 (48) 3231-5113
14.2. As correspondências deverão ser encaminhadas conforme o endereço a seguir:
CELESC GERAÇÃO S.A.
DIRETORIA COMERCIAL - DCL
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO – DPCM CHAMADA PÚBLICA 001/2015_lp_compra
Avenida Itamarati nº 160, 2° andar, Bloco A1 – Itacorubi – CEP 88.034-900 – Florianópolis – SC
15. DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. A participação na CHAMADA PÚBLICA, formalizada pelo envio da documentação de HABILITAÇÃO para a FASE I e para a FASE II, implica a aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como, dos seus ANEXOS e dos demais documentos que venham a ser divulgados e/ou publicados em função deste EDITAL.
15.2. A divulgação dos atos previstos neste EDITAL, assim como toda e qualquer informação adicional, modificação e ou complementação relativa ao EDITAL e seus anexos, são públicas e ocorrerão através do sítio eletrônico da CELESC GERAÇÃO: http://www.celesc.com.br
15.3. A CELESC GERAÇÃO e as PROPONENTES deverão manter sigilo e confidencialidade quanto às PROPOSTAS e às informações e/ou dados gerados nesta “CHAMADA PÚBLICA para selecionar proposta(s) de venda de energia elétrica de centrais geradoras de energia elétrica de fonte incentivada com opção de participação societária nos empreendimentos, visando atender a
demanda da Celesc Geração S.A.”, exceto em decorrência de exigência legal,
judicial, da ANEEL ou de qualquer autoridade governamental.
16. FORO
O presente EDITAL é regulado pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente competente o Foro da Capital do Estado de Santa Catarina para conhecer e julgar quaisquer questões dele decorrentes, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17. CRONOGRAMA
EDITAL Nº: Chamada Pública 001/2015 EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO DE FONTE INCENTIVADA E CONVENCIONAL
CRONOGRAMA
DATA EVENTO
19/12/2014 05/01/2015 22/12/2014 às 18h00min
Publicação do AVISO DE EDITAL no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina Jornal de grande circulação nacional
Sítio eletrônico da Celesc em www.celesc.com.br 22/12/2014 a 16/01/2015 Prazo para esclarecimentos
15/01/2015 Data limite para entrega da DOCUMENTAÇÃO de habilitação – FASE I, via eletrônica Até 16/01/2015 Data limite para divulgação da HABILITAÇÃO – FASE I, às PROPONENTES inscritas
19/01/2015 Até 17h00min Data limite para envio dos dados de “usuário e senha” às PROPONENTES habilitadas 19/01/2015 11h00min – 12h00min Treinamento - Simulação da CHAMADA PÚBLICA
19/01/2015 12h05min Fim do prazo para esclarecimento de dúvidas de acesso a plataforma 19/01/2015 14h00min - 16h00min REALIZAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA
19/01/2015 Até às 18h00min Divulgação do resultado de classificação da CHAMADA PÚBLICA às PROPONENTES classificadas 18/02/2015 Data limite da validade das PROPOSTAS de venda
18/02/2015 Data limite para entrega da DOCUMENTAÇÃO de HABILITAÇÃO - FASE II à CELESC GERAÇÃO Até 18/02/2015 Publicação do resultado final da CHAMADA PÚBLICA no sítio eletrônico da CELESC GERAÇÃO
