APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO – Pelo DOGIM-Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais, foi presente informação sobre o assunto em
epígrafe e a minuta do contrato que a seguir se transcreve;---
“MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA RELATIVO A: “CONSTRUÇÃO DA AVENIDA NORTE DE QUARTEIRA” – OM 25/2015, NO VALOR DE 806.372,38€, SEM I.V.A. INCLUÍDO.
Entre, por um lado o MUNICÍPIO DE LOULÉ, pessoa coletiva número 502098139, representado por VÍTOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO, na qualidade de seu Presidente, com poderes para o ato, nos termos legais, e a empresa CANDEIAS &
SILVA, LDA, com sede em…………, com o cartão de identificação de pessoa coletiva
número…………., com o capital social de ….., matriculada na Conservatória do Registo Comercial de …….., sob o número…….., a folhas….. do livro….. representada por ….. (estado civil), natural da freguesia de ……. Concelho de…… e residente em……, portador do bilhete de identidade número…….., emitido em ……., pelo Centro de Identificação Civil e Criminal de……, contribuinte n.º……, com poderes para o ato, conforme consta da…., é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato de empreitada, o qual é composto pelas cláusulas seguintes:---
PRIMEIRA: Que, por deliberação camarária de …. de ……… de 2015, foi preferido,
após concurso na modalidade de Público, conforme anúncio publicado em…… de 2015, n.º …. da IIª Série do Diário da República, a empresa CANDEIAS & SILVA, LDA, a empreitada de: “CONTRUÇÃO DA AVENIDA NORTE DE QUARTEIRA” – O.M. 25/2015, pelo valor de 806.372,38€ (oitocentos e seis mil trezentos e setenta e dois euros e trinta e oito cêntimos), sem I.V.A. incluído, conforme proposta do adjudicatário, informações técnicas, lista de preços unitários, programa de procedimento, caderno de encargos e demais elementos patentes no concurso, tendo o encargo da execução da
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ Código Postal 8104-001
ATA Nº 20 Fls. __________
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE AGOSTO DE 2015
obra cabimento na rubrica orçamental……….., estando previsto para os anos económicos de 2015 e 2016, com o compromisso n.º……. e LCPA n.º ………;---
SEGUNDA: Os trabalhos objeto do presente contrato são os descritos nas peças do
procedimento, designadamente, no Programa de Procedimento, Caderno de encargos e projeto de execução patenteados a concurso, bem como na proposta do adjudicatário.---
TERCEIRA: O preço global pelo qual os trabalhos serão integralmente executados é
806.372,38€ (oitocentos e seis mil trezentos e setenta e dois euros e trinta e oito cêntimos), sem I.V.A. incluído. E para garantia da boa execução dos trabalhos e cumprimento das cláusulas deste contrato, foi prestada a caução correspondente ao depósito definitivo de cinco por cento, deste valor, no montante de 40.318,62 €
(quarenta mil trezentos e dezoito euros e sessenta e dois cêntimos), emitida
pela………., com sede em….., na rua……….., através da Garantia Bancária número ………, datada ………;---
QUARTA: O prazo de execução da empreitada é de 210 (duzentos e dez) dias,
incluindo sábados, domingos e feriados e contar-se-á a partir do dia seguinte ao da elaboração do auto de consignação. ---
QUINTA: Os pagamentos serão efetuados nos termos previstos no Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;---
SEXTA: Os prazos de garantia são nos termos do exposto no artigo 46 do Caderno de Encargos e Decreto-Lei atrás referido;---
SÉTIMA: Os pagamentos serão efetuados nos termos previstos no número 1 do artigo
299.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, havendo lugar à retenção do valor correspondente a 5% dos valores a pagar, nos termos dos números 2 e 3 do artigo 88.º do mencionado diploma;---
OITAVA: Ao adjudicatário é reconhecido o direito à revisão de preços da empreitada, na
importância que se mostrar vir a ser devida e que será calculada nos termos seguinte:----
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ Código Postal 8104-001
ATA Nº 20 Fls. __________
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE AGOSTO DE 2015
10 , 0 25 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 02 . 0 02 . 0 01 . 0 09 . 0 01 , 0 02 , 0 12 . 0 02 . 0 14 . 0 17 , 0 Ct 49 49 48 48 45 45 35 35 30 30 24 24 22 22 21 21 20 20 18 18 15 15 03 03 + + + + + + + + + + + + + + + =
E
E
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
S
S
o o o o o o o o o o o o o o t na qual:---Ct é o coeficiente de atualização mensal a aplicar ao montante sujeito a revisão, obtido a
partir de um somatório de parcelas com uma aproximação de seis casas decimais e arredondado para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a cinco ou para menos no caso contrário; ---
St é o índice dos custos de mão de obra relativo ao mês a que respeita a revisão; --- So é o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas; ---
Mi, Mii, ..., são os índices dos custos dos materiais mais significativos incorporados,
relativos ao mês a que respeita a medição; ---
Mºi, Mºii, ... são os mesmos índices, mas relativos ao mês anterior ao da data limite fixada
para a entrega das propostas; ---
Et é o índice dos custos dos equipamentos de apoio, em função do tipo de obra, relativo
ao mês a que respeita a revisão; ---
Eo é o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas; ---
b) Quando se verifique, por facto imputável ao adjudicatário, atrasos no cumprimento do
programa de trabalhos aprovado, os índices dos salários e dos custos dos materiais a considerar na revisão, serão correspondentes ao período em que os trabalhos por ele abrangidos deveriam ter sido executados, segundo o referido programa, atendendo-se sempre, no entanto, às baixas dos custos de mão de obra, ou dos materiais de que o adjudicatário tenha beneficiado posteriormente. ---
c) Os coeficientes St, Mi, Mii, ..., serão reportados ao período a que digam respeito as
revisões.--- d) Só haverá lugar para a revisão de preços quando a variação, para mais ou para
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ Código Postal 8104-001
ATA Nº 20 Fls. __________
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE AGOSTO DE 2015
menos, do coeficiente de atualização Ct mensal for igual ou superior a 1 % em relação à unidade. ---
e) Para efeitos de revisão, no respeitante à mão de obra, não serão consideradas as
variações das remunerações do pessoal dirigente, do pessoal técnico e de escritório e, ainda os chefes de oficina, fiéis de armazém e equiparados. ---
f) Sendo concedido, ao adjudicatário, adiantamento para aquisição de materiais sujeitos
a flutuações de preço, ou por materiais postos ao pé da obra, e aprovados, cujos preços de custos compete aquele provar os valores, a considerar para efeitos de revisão das parcelas da situação de trabalhos correspondentes a esses adiantamentos, serão os respeitantes a data de concessão dos mesmos. ---
g) Se não constar de lista dos índices oficiais a que se refere o ponto b), o índice de
qualquer material cujo preço no mercado multiplicado pela quantidade prevista no mapa a que determinada formula parcelar se referir, os concorrentes podem estipular em documento anexo à sua proposta, o preço base do referido material, sendo a correspondente revisão efetuada pelo apuramento da diferença entre aquele preço base e o preço de aquisição, um e outro devidamente comprovados por entidade idónea. ---
h) Nos casos do número anterior deve o concorrente, no mesmo documento em que
estipule o regime previsto neste artigo, propor e justificar o consequente reajustamento da fórmula. ---
i) Durante o prazo de garantia, a realização de trabalhos destinados à conservação da
obra, à reparação e à reconstrução de elementos de obra que apresentem, ruínas, defeitos de construção ou qualquer outra deficiência que resulte da má execução ou do mau comportamento dos materiais empregados, não dará lugar à revisão de preço a que respeita a presente cláusula. ---
j) A revisão de preços, relativa a períodos de prorrogação, só será de atender quando
corresponde a trabalhos a mais, impostos pelo dono da obra e se se verificar que o tempo de execução dos mesmos obrigou ao aumento do "caminho crítico" do programa de trabalhos aprovado. ---
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ Código Postal 8104-001
ATA Nº 20 Fls. __________
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE AGOSTO DE 2015
também conforme a época do ano, aos períodos normais de condições meteorológicas favoráveis. ---
m) As revisões de preços serão calculadas pelo empreiteiro adjudicatário, e enviadas ao
dono de obra para verificação e posterior processamento, caducando o direito à revisão com a conta final de acordo com o artigo 19 do Decreto-Lei n.º 6/2004 de 6 de janeiro;---
NONA: Os trabalhos objeto deste contrato, são para levar a efeito nos anos de 2015 e
2016;---
DÉCIMA: A obra encontra-se igualmente incluída no Plano Plurianual de Investimentos
para o corrente ano, aprovados pelo Órgão Deliberativo do Município, em sua sessão, realizada no dia … de …… de ……;---
DÉCIMA PRIMEIRA: O adjudicatário no prazo de vinte e quatro horas indicará à entidade
adjudicante o técnico responsável pela execução da obra que terá de deslocar-se diariamente ao local da mesma e sempre que para tal seja notificado pela fiscalização;----
DÉCIMA SEGUNDA: Em caso omisso, aplicar-se-á o disposto no Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e respetivas alterações; Mais, se consigna que: --- a) O auto de consignação será elaborado no prazo de trinta dias após a assinatura do presente contrato.--- b) A adjudicatária exibiu o alvará de construção número….., emitido pelo InCI, IP, em …/…/….. e válido até …./…./…., contendo as habilitações necessárias à execução dos trabalhos objeto da presente empreitada, cuja cópia certificada se arquiva;--- c) Foi exibida e arquivada a declaração a que se refere a alínea a) do número 1 do artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; ---
d) Foram exibidos e arquivados o certificado de registo criminal dos
gerentes/administradores do segundo outorgante cuja identificação se verificou por certidão da Conservatória do Registo Comercial que também se arquiva, contendo todas as inscrições em vigor;--- e) Foi exibida e arquivada certidão do Serviço de Finanças de……, emitida em……….,
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ Código Postal 8104-001
ATA Nº 20 Fls. __________
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE AGOSTO DE 2015 em como o segundo outorgante não está em dívida com a Fazenda Nacional. ---
f) Foi exibida e arquivada certidão emitida pela Segurança Social em…………., em como o segundo outorgante não está em dívida;---
g) O presente contrato foi procedido de minuta, aprovada em reunião camarária de …/…/….., a qual foi aceite pelo segundo outorgante:---
h) Ficam, ainda, arquivados no maço de documentos relativos a este contrato os seguintes elementos:---
1.- Caderno de Encargos e Programa de Procedimento; ---
2 - Proposta e lista de Preços Unitários; ---
3 - Programa de Trabalhos;---
4 – Garantia Bancária;---
5 - Fotocópia da deliberação da Câmara de ……… do ano em curso, sobre a adjudicação da obra; ---
6 - Informações Técnicas; ---
E, que ambos os outorgantes aceitem este contrato nos precisos termos exarados, de que tomaram integral conhecimento, assim como dos documentos anexos, que depois de lido vai ser assinado por todos os intervenientes.”---
A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a minuta de contrato, relativa à empreitada acima mencionada de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais. ---
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO COMPLEXO COMERCIAL DO IKEA EM LOULÉ, SITO NA FREGUESIA DE SÃO CLEMENTE – VALADOS - APROVAÇÃO DE PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA E CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO – REQUERENTE: DST – DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A. – Pelo DOGIM- Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais, foi presente informação sobre o assunto em epígrafe.--- A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o plano de sinalização e condicionamentos de trânsito derivados das obras de urbanização do complexo comercial do IKEA em Loulé, sito em freguesia de São Clemente, lugar de Valados,
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ Código Postal 8104-001
ATA Nº 20 Fls. __________
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE AGOSTO DE 2015
aplicando os condicionamentos mencionados na informação do Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais. ---
APROVAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA CELEBRADO ENTRE A JUNTA DE