CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

(1)

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 04 de Agosto de 2011

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, REALIZADA NO DIA QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E ONZE

---Aos quatro dias do mês de Agosto de dois mil e onze, no Edifício dos Paços do Concelho e na Sala destinada ao efeito, reuniu a Câmara Municipal de Viseu, com a presença dos seguintes elementos: --- FERNANDO DE CARVALHO RUAS, Presidente, JOAQUIM AMÉRICO CORREIA NUNES, Vice-Presidente, FERNANDO LUÍS MONTEIRO BEXIGA, ANTÓNIO DA CUNHA LEMOS, ANTÓNIO GUILHERME DE JESUS PAIS DE ALMEIDA e ANA PAULA DE FIGUEIREDO SIMÕES GOMES SANTANA, Vereadores. --- ABERTURA – Constatada a existência de quórum, foi pelo Senhor Presidente declarada aberta a reunião, quando eram quinze horas, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos: --- FALTAS – Verificou-se a ausência dos Senhores Vereadores Isabel Cristina Sobral de Almeida Pereira Machado de Oliveira, João Duarte da Silva Ferreira da Cruz e Hermínio Loureiro de Magalhães, por se encontrarem de férias. --- APOIO – Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Director do Departamento de Recursos Humanos, Financeiros e Materiais, Adelino Fernando de Almeida Costa. ---

01-ADMINISTRAÇÃO

---PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA--- ---Não se registaram intervenções. --- ---PERÍODO DA ORDEM DO DIA--- ---APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR--- 790 - 01.01.01 - A acta da Reunião Ordinária de 21-07-11, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração do Executivo Municipal. Após votação, a mesma foi aprovada por unanimidade e, para efeitos do disposto no artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, foi deliberado dar-lhe a devida publicidade. --- ---INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE--- 791 - 01.02.01 - Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento dos seguintes assuntos e documentação: ---1) Feira de São Mateus: ---O Senhor Presidente informou o Executivo que na inauguração da Feira de São Mateus estarão presentes o Senhor Ministro da Economia e do Emprego, o Senhor Secretário de Estado Adjunto da Economia e do Desenvolvimento Regional e o Senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

(2)

---Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 04 de Agosto de 2011

---2) Dívida do Município de Mangualde – Consumo de Água: ---O Senhor Presidente informou mais uma vez o Executivo que a dívida do Município de Mangualde, referente ao abastecimento de água, ronda os 250.000,00 euros, e além de a dívida aumentar de mês para mês, é urgente perceber o porquê deste aumento, uma vez que “estão a baixar os níveis de pressão” na estação de tratamento da Barragem de Fagilde, gerida pelo Município de Viseu e que abastece o Concelho de Mangualde, que, por sua vez, alimenta toda a rede pública de Nelas. --- ---3) Casa da Sé: O Senhor Presidente deu a conhecer um ofício enviado pelo proprietário da Casa da Sé à Presidência da República acerca do processo de obras. A resposta dada pelo Senhor Presidente foi fundamentada em informações técnicas. ---4) Escola de Ranhados: O Senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo Municipal da reunião tida com o Senhor Ministro da Educação acerca da Escola de Ranhados e do novo modelo que se propõe, tendo em conta o tempo decorrido depois da assinatura do protocolo. -- ---AGRADECIMENTOS--- 792 - 01.03.01 - Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por parte das seguintes entidades: ---Tesouro Museu da Catedral, pela visita do Senhor Presidente e Vice-Presidente ao Tesouro Museu, aquando da assinatura de protocolo, e a prestimosa cooperação da Câmara Municipal no que diz respeito às obras de requalificação – E.29235/2011; ---

---Agrupamento de Escolas de Vil de Soito, pelo donativo que contribuiu

decisivamente para marcar a presença deste agrupamento no “Festival Internacional de Robocup,”, que decorreu na Turquia, de 5 a 11 de Julho de 2011 – E.28810/2011;

---Escola Secundária Emídio Navarro,pela colaboração prestada para a realização da

visita de estudo efectuada à Ilha da Madeira, que decorreu de 30 de Junho a 04 de Julho de 2011, no seguimento de uma campanha de sensibilização e solidariedade realizada na escola, no âmbito da disciplina de EMRC, depois da catástrofe ocorrida em Fevereiro de 2010 – E.28747/2011; ---

---Clube de Futebol “Os Repesenses”, pela colaboração prestada à equipa de Sub 13

na “Copa Catalunha 2011 – Komm Mit”, onde foi campeã entre as cento e vinte e duas equipas de variadíssimos países do mundo, tendo sido o único clube a representar Portugal – E.28759/2011; ---

---Associação Comercial do Distrito de Viseu, pela colaboração prestada para a

realização da “Semana da Moda/ Ponto Gestus” – E.27962/2011; ---

---“Cantorias” – Grupo de Cantares da Associação de Vila Chã de Sá, pela

colaboração prestada na visita efectuada às terras de Vera Cruz, no Rio de Janeiro, no âmbito das comemorações do “45º Aniversário da Casa do Distrito de Viseu” – E.30175/2011; --- ---Associação de Paralisia Cerebral de Viseu, pela colaboração prestada para a participação desta associação no cortejo das “Cavalhadas de Vildemoinhos 2011, que decorreu no dia 24 de Junho – E.30463/2011. ---APOIOS --- 793 - 01.04.01 - Isenções --- ---Em face da correspondente petição, a Câmara, no uso das disposições conjugadas das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção e da alínea l) do n.º 1 do artigo 39.º do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças e Outras Receitas do Município de Viseu, deliberou conceder a isenção do pagamento de taxas, para os fins e entidades a seguir indicadas: ---

(3)

---Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu,pela ocupação do espaço para

instalação do respectivo Stand, na Feira de São Mateus – E.29452/2011; ---

---Grupo de Amigos de Voleibol de Viseu, pela utilização dos campos de areia

existentes no Fontelo, no dia 23 de Julho, no âmbito de um torneio de Voleibol de Praia – E.26729/2011; ---

---Câmara Municipal de Nelas, pela publicitação da “XX Feira do Vinho do Dão

2011”, com a circulação de carro de som pelas ruas do Município de Viseu, nos dias 29 de Agosto a 04 de Setembro de 2011 – E.28716/2011; ---

---Académico de Viseu Futebol Clube, pela ocupação do espaço para instalação do

respectivo Stand, na Feira de São Mateus – E.26536/2011; ---

---Académico de Viseu Futebol Clube – Secção de Veteranos, pela utilização do

Campo de Futebol de Onze do Complexo Desportivo do Fontelo (1.º de Maio) e respectivos balneários, no dia 10 de Setembro de 2011, das 15h00 às 19h30, para preparação do “XVI Torneio de Futebol S. Mateus – Veteranos” – E.27696/2011; ---3.ª Companhia do Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro da Guarda

Nacional Republicana, pela utilização da pista de atletismo e pavilhão polidesportivo do Fontelo,

tendo por fim a realização das provas de aptidão física semestrais aos Militares do GIPS/GNR, que guarnecem a “3.ª Companhia do GIPS – Viseu”, nos dias 29 de Junho e 29 de Julho, entre as 09h00 e as 12h00 – E.25495/2011; ---

---Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viseu,pelo espaço destinado

à instalação do respectivo Stand na Feira de São Mateus – E.23704/2011; ---

---Confraria de Saberes e Sabores da Beira “Grão Vasco”,pela utilização do Pavilhão

Multiusos, aquando da realização da “VII Festival do Caldo”, que esta confraria levou a efeito no dia 13 de Novembro de 2010 – E.27364/2011. --- 794 - 01.04.02 - Apoios Financeiros --- ---No uso das competências previstas nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, que permitem deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra e após análise da informação anexa ao registo n.º I.08155/2011, a Câmara, considerando reunidos os pressupostos para o efeito, deliberou atribuir os seguintes apoios financeiros, no que diz respeito à Comissão Organizadora dos 20.ºs Jogos Desportivos de Viseu,: ---Associação de Andebol de Viseu – 300,00 €; --- ---Associação de Atletismo de Viseu – 400,00 €;--- ---Associação de Basquetebol de Viseu – 562,50 €;--- ---Associação de Futebol de Viseu – 3.220,00 €;--- ---Clube de Orientação de Viseu – 1.656,25 €;--- ---Associação de Karaté de Viseu – 505,00€;--- ---Associação de Ténis de Mesa de Viseu – 718,75 €;--- ---Associação Académica de Viseu – 1.087,50 €;--- ---APCV – Associação de Paralisia Cerebral de Viseu – 509,71 €;--- ---CARDES – 1.421,88 €;--- ---Dínamo Clube Estação – 203,13 €;--- ---Associação Santiago – 515,63 €;--- ---Hóquei Clube de Viseu – 637,50 €;--- ---Judo Clube de Viseu – 968,75 €;---

(4)

---Ass. de S. Martinho de Orgens (Jorkyball) – 734,38 €;--- ---Académico VFC - Natação – 2.343,75 €;--- ---Clube de Golfe de Viseu – 805,00 €;--- ---Rugby Clube de Viseu – 424,76 €.--- ---DIREITO DE PREFERÊNCIA--- 795 - 01.05.01 - Praça D. Duarte, n.º 14 --- ---Em face do proposto na informação n.º 170.SRU/2011, de 21-07-11, em anexo ao registo n.º E.29075/2011, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência previsto no artigo 37.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro (Lei do Património Cultural), na venda do imóvel situado na Praça D. Duarte, n.º 14 (freguesia de Santa Maria), dentro da Zona de Protecção à Sé e, consequentemente, na Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 1149, pertencente a Esmeraldo de Jesus Santos e Luciano de Jesus Santos. --- ---Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --- 796 - 01.05.02 - Rua do Comércio, n.º 56 --- ---Em face do proposto na informação n.º 162.SRU/2011, de 06-07-11, em anexo ao registo n.º E.26745/2011, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência previsto no artigo 37.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro (Lei do Património Cultural), na venda do imóvel situado na Rua do Comércio, n.º 56 (freguesia de Santa Maria), dentro da Zona de Protecção à Sé e, consequentemente, na Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 2800, pertencente aos Herdeiros de José Ricardo Maia Teixeira. --- ---Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --- 797 - 01.05.03 - Rua Dr. Maximiano Aragão, n.º 23 e Rua Silva Gaio, n.º 3 --- ---Em face dos elementos constantes do registo n.º E.30666/2011, a Câmara Municipal de Viseu deliberou não exercer o direito de preferência previsto no artigo 37.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro (Lei do Património Cultural), na venda das Fracções “D” e “E” dos edifícios situados na Rua Dr. Maximiano Aragão, n.º 23 e Rua Silva Gaio, n.º 3, respectivamente, (freguesia de Santa Maria), dentro da Zona de Protecção à Sé e, consequentemente, na Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, inscritos na matriz predial urbana sob os artigos n.ºs 2811 e 2776, respectivamente, pertencentes a Planivis – Gestão e Planeamento de Empreitadas, Lda. --- ---Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --- ---SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA, SANEAMENTO E PISCINAS DE VISEU – CONTRATOS-PROGRAMA--- 798 - 01.06.01 - Repavimentação da Vala de Águas Pluviais na Estrada da Ramalhosa – Rio de Loba --- ---Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.03471/2011, de 13-05-11, com registo de entrada n.º E.18942/2011, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em Reunião realizada em 28-04-11, e, consequentemente, aprovar a celebração de um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Rio de Loba, com vista à repavimentação da vala de águas pluviais na Estrada da Ramalhosa, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem por cento, no valor de 2.969,88 euros, acrescido de IVA. ---

(5)

799 - 01.06.02 - Remodelação da Rede e Captação de Água de Fontenários em Silvares de Côta e Coito de Cepões – Côta e Cepões --- ---Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.04828/2011, de 04-07-11, com registo de entrada n.º E.26658/2011, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em Reunião realizada em 17-06-11, e, consequentemente, aprovar a celebração de um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Cepões, com vista à remodelação da rede e captação de água de fontenários em Silvares de Côta e Coito de Cepões, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem por cento, no valor de 7.137,40 euros, acrescido de IVA. ---

---SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA, SANEAMENTO E PISCINAS DE VISEU--- ---800 - 01.07.01 - Concurso Limitado por Prévia Qualificação da Empreitada “Emissário da ETAR de S. Salvador até à ETAR de Viseu Sul” ---Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.05610/2011, de 02-08-11, com registo de entrada n.º E.30817/2011, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em 29-07-11, que aprova as classificações propostas no Relatório Final da Fase de Qualificação, da empreitada em epígrafe. - 801 - 01.07.02 - Concurso Limitado por Prévia Qualificação da Empreitada “Emissário da ETAR de Teivas até à ETAR de Viseu Sul” ---Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.05609/2011, de 12-10-10, com registo de entrada n.º E.30816/2011, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em 29-07-11, que aprova as classificações propostas no Relatório Final da Fase de Qualificação, da empreitada em epígrafe. - 802 - 01.07.03 - Concurso Limitado por Prévia Qualificação da Empreitada “ETAR de Viseu Sul” - ---Após análise do ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.05608/2011, de 02-08-11, com registo de entrada n.º E.30815/2011, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em 29-07-11, que aprova as classificações propostas no Relatório Final da Fase de Qualificação, da empreitada em epígrafe. --- 803 - 01.07.04 - Procedimento por Concurso Público para a Empreitada “Acesso à ETAR de Viseu Sul” ---Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.05612/2011, de 02-08-11, com registo de entrada n.º E.30819/2011, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em 29-07-11, que adjudicou a empreitada em epígrafe à empresa “Embeiral – Engenharia e Construção, S.A., pelo valor de 801.154,29 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e aprovou a minuta do respectivo contrato. --- ---Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --- 804 - 01.07.05 - Procedimento por Concurso Público para a Empreitada “Saneamento Básico a Magarelas” ---Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.05611/2011, de 02-08-11, com registo de entrada n.º E.30818/2011, a Câmara deliberou

(6)

ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em 29-07-11, que adjudicou a empreitada em epígrafe à firma Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Lda.”., pelo valor de 148.196 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e aprovou a minuta do respectivo contrato. --- ---Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --- ---HABISOLVIS, E.M., EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DE VISEU---805 - 01.08.01 - SOLARH – Márcia Jesus Costa – Rio de Loba ---Em face da informação da “Habisolvis, E.M.” n.º 046.2011, de 28-07-11, anexada ao registo n.º I.08290/2011, a Câmara deliberou aprovar o relatório técnico e orçamento das obras propostas para a candidatura ao “SOLARH – Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação”, relativos a um imóvel pertencente a Márcia Jesus Costa, sito na Rua Central, n.º 275, freguesia de Rio de Loba, para posterior envio ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. --- 806 - 01.08.02 - SOLARH – Cidália Maria Gomes de Almeida – São Salvador ---Em face da informação da “Habisolvis, E.M.” n.º 047.2011, de 28-07-11, anexada ao registo n.º I.08291/2011, a Câmara deliberou aprovar o relatório técnico e orçamento das obras propostas para a candidatura ao “SOLARH – Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação”, relativos a um imóvel pertencente a Cidália Maria Gomes de Almeida, sito na Rua de Santo António, n.º 17-19, Santarinho, freguesia de São Salvador, para posterior envio ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. --- 807 - 01.08.03 - SOLARH – Cecília Dias Ferreira Magno – Couto de Cima ---Em face da informação da “Habisolvis, E.M.” n.º 45.2011, de 26-07-11, anexada ao registo n.º I.11233/2009, a Câmara deliberou aprovar o relatório técnico de conclusão de obras realizadas na habitação sita na Rua do Soitinho, n.º 4, Masgalos, freguesia de Couto de Cima, propriedade da requerente identificada em epígrafe, no âmbito da candidatura ao “SOLARH – Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação”, para posterior envio ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. --- 808 - 01.08.04 - PROHABIT – ISENÇÃO DE TAXAS – António Rodrigues de Araújo – Couto de Baixo --- ---A Câmara Municipal de Viseu, em face de todos os elementos constantes do registo n.º E.17874/2011, deu por verificados os requisitos previstos na alínea j) do artigo 39.º e no artigo 40.º, ambos do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas do Município de Viseu para a isenção de taxas requerida por António Rodrigues de Araújo, referentes ao projecto de reconstrução da sua habitação. --- ---VISEU SOLIDÁRIO ---809 - 01.09.01 - Sebastiana Quaresma de Almeida das Neves – Coração de Jesus ---Tendo por base a informação do Gabinete de Acção Social, Solidariedade e Família n.º 33/2011, anexada ao registo n.º I.07187/2011, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de 29-07-11, constante do histórico do referido registo, a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder um apoio complementar para despesas extraordinárias de saúde a Sebastiana Quaresma de Almeida das neves, através da atribuição de um apoio pecuniário correspondente a três meses de medicação,

(7)

num total de 171,41 euros, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento Municipal Viseu Solidário. --- ---Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. --- 810 - 01.09.02 - Margarida Ferreira Rôlo - Bodiosa ---Tendo por base a informação do Gabinete de Acção Social, Solidariedade e Família n.º 7/2011, anexada ao registo n.º I.01548/2011, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de 16-05-11, constante do histórico do referido registo, a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder um apoio a Margarida Ferreira Rôlo para execução de obras de conservação e restauro da sua habitação, no valor de 2.080,00 euros, nos termos do disposto nas alíneas b) e f) do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento Municipal Viseu Solidário. --- ---Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. --- 811 - 01.09.03 - Maria Odete dos Santos Albuquerque – Farminhão ---Tendo por base a informação do Gabinete de Acção Social, Solidariedade e Família n.º 32/2011, anexada ao registo n.º I.07169/2011, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de 29-07-11, constante do histórico do referido registo, a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder um apoio complementar para despesas extraordinárias de saúde a Maria Odete dos Santos, através da atribuição de um apoio pecuniário correspondente a três meses de medicação num total de 84,21 euros, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento Municipal Viseu Solidário. --- ---Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. --- 812 - 01.09.04 - Maria Rosete de Almeida Lourenço - Torredeita ---Tendo por base a informação do Gabinete de Acção Social, Solidariedade e Família n.º 29/2011, anexada ao registo n.º I.07209/2011, bem como dos demais documentos anexados e do despacho do Senhor Vereador Hermínio Magalhães de 29-07-11, constante do histórico do referido registo, a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder um apoio a Maria Rosete de Almeida Lourenço para a execução de obras de conservação e restauro da sua habitação, no valor de 1.940,00 euros, nos termos do disposto nas alíneas b) e f) do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento Municipal Viseu Solidário. --- ---Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. --- ---PROTOCOLOS--- 813 - 01.10.01 - Manutenção de Passeios e Arruamentos/Varredura de Espaços Públicos - 2011 – CMV/Junta de Freguesia de Rio de loba ---O desenvolvimento económico e o crescimento da população do Município de Viseu têm suscitado o incremento de novas áreas residenciais bem como de novas urbanizações em todas as Freguesias do Município. Desta dinâmica de crescimento e desenvolvimento municipal resultam novos espaços públicos como arruamentos, passeios e praças, infra-estruturas básicas de um Concelho moderno, que consubstanciam um urbanismo sustentado e harmonioso, sendo a sua manutenção e limpeza exigências de uma qualidade de vida cada vez melhor. ---Dando continuidade a políticas integradas de gestão destes espaços públicos de modo a garantir a efectivação da sua manutenção e limpeza e assim dar respostas positivas às necessidades dos munícipes, a Câmara Municipal de Viseu considera necessário o estabelecimento

(8)

de protocolos de cooperação com as Juntas de Freguesia para estes fins. ---Com o presente protocolo, a celebrar entre a Câmara Municipal de Viseu e a Junta de Freguesia de Rio de Loba, procura-se rentabilizar os meios humanos, técnicos e financeiros disponíveis para que, segundo o princípio da subsidiariedade, a manutenção e limpeza de espaços públicos, bem como a varredura dos passeios, bermas e sarjetas, seja feito de modo eficaz e regular. ---Assim, com fundamento no artigo 66.º, n.º 1 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou celebrar um protocolo com a Junta de Freguesia de Rio de Loba. ---Mais deliberou, tendo em conta a cláusula 4.ª do protocolo em questão, aprovar o montante e a forma a transferir para a entidade supra citada. ---A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzido o aludido protocolo (E.02726/2011). --- 814 - 01.10.02 - Manutenção e Limpeza de Jardins e de Espaços Verdes Públicos 2011 – CMV/Junta de Freguesia de Coração de Jesus --- ---A Câmara Municipal de Viseu, em face das informações prestadas no histórico do registo n.º I.01862/2011, deliberou aprovar o aditamento ao Protocolo de Manutenção e Limpeza de Jardins e de Espaços Verdes Públicos 2011, oportunamente celebrado com a Junta de Freguesia de Coração de Jesus no valor de 1.522,00 euros (Agosto a Dezembro de 2011). --- 815 - 01.10.03 - Município de Viseu/ Junta de Freguesia de Ribafeita – Aquisição de Terreno para Casa Multiusos em Ribafeita ---A Câmara Municipal de Viseu, em face do ofício da Junta de Freguesia de Ribafeita com registo de entrada n.º E.30553/2011 e informações prestadas no registo n.º E.13904/2011, deliberou, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a minuta do protocolo em anexo ao segundo registo atrás mencionado, a celebrar com aquela Junta, pelo qual concede um apoio financeiro no valor de 20.000,00 euros para que esta adquira o prédio urbano, sito em Ribafeita, inscrito na matriz predial da freguesia supra, sob o artigo número 4890, destinado a “Construção de Casa Multiusos e Sede da Junta de Freguesia de Ribafeita”. ---A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se aqui por reproduzida a minuta do referido protocolo. --- ---ACORDOS DE COLABORAÇÃO--- 816 - 01.11.01 - Município de Viseu/ Agrupamento de Escolas de Silgueiros --- ---O constante aperfeiçoamento das condições geradoras do (bom) processo ensino/aprendizagem exige uma continuada atenção e esforço, com resultados visíveis na melhoria da Comunidade Educativa. --- ---Os recursos materiais, não constituindo o essencial do processo de aprendizagem dos alunos, são um investimento auxiliar muito importante nas estratégias definidas pelo Corpo Docente de uma Escola. --- ---A consecução dos objectivos definidos assenta também na disponibilidade e na utilização adequada dos recursos materiais: as tecnologias de informação e de comunicação, biblioteca, equipamentos pedagógico-didácticos, mas também de espaços físicos, indispensáveis ao bem-estar de Alunos, Docente e demais “Actores” da Comunidade. ---A envolvente da Escola D. Luís de Loureiro – Silgueiros carece de algumas beneficiações que se traduzem na melhoria das condições de segurança, tanto no acesso dos Alunos,

(9)

como no estacionamento de viaturas. ---A situação actual será amenizada com a instalação de ralis de protecção no acesso viário principal à Escola, sendo absolutamente necessário ordenar o estacionamento automóvel, evitando o constante conflito entre viaturas e peões. --- ---Considerando o know how, a proximidade e a acção ágil dos Agrupamentos de Escolas, entende a Câmara Municipal ser desejável a melhor articulação com os mesmos. ---Manifestada a vontade e a disponibilidade do Agrupamento de Escolas de Silgueiros para conduzir, em proximidade, o ordenamento do estacionamento de viaturas na envolvente próxima da Escola, entende a Câmara Municipal de Viseu apoiar o esforço da Direcção do referido Agrupamento na consecução dos objectivos definidos, no âmbito da segurança da Comunidade Educativa. --- ---Assim, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a minuta do acordo de colaboração a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Silgueiros, que, a fim de fazer parte integrante da presente acta, se dá aqui por reproduzida (I.08232/2011). --- ---REDUÇÃO DE TAXAS ---817 - 01.12.01 - Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu ---Em face do requerimento apresentado pela entidade acima referida, com registo de entrada n.º E.27401/2011, bem como da informação da Secção de Obras Particulares n.º 865/2011, de 26-07-2011, em anexo ao referido registo, a Câmara Municipal de Viseu, ao abrigo das disposições contidas nos n.ºs 2 e 4 do artigo 19.º do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, deliberou autorizar a redução em 90% do valor das taxas municipais urbanísticas referentes ao licenciamento da respectiva operação urbanística (processo n.º 09-286/2007). --- ---REINTERPRETAÇÃO DO PARQUE AQUILINO RIBEIRO---

818 - 01.13.01 -A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor

Vice-Presidente Joaquim Américo Correia Nunes, de 19-07-2011, constante do histórico do registo n.º E.10519/2011 que, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção, aprovou a minuta do contrato que tem por objecto principal a execução de trabalhos a mais no âmbito da empreitada identificada em epígrafe e que, a fim de fazer parte integrante da presente acta, se dá aqui por reproduzida. --- ---Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ---

819 - 01.13.02 -A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor

Vice-Presidente Joaquim Américo Correia Nunes, de 19-07-2011, constante do histórico do registo n.º I.06353/2011 que, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção, aprovou a minuta do contrato que tem por objecto principal a execução de trabalhos de suprimentos de erro do caderno de encargos no âmbito da empreitada identificada em epígrafe e que, a fim de fazer parte integrante da presente acta, se dá aqui por reproduzida. --- ---O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu e, para efeitos de execução imediata, foi aprovado em minuta. ---

(10)

---PROTOCOLO DE PARCERIA820 - 01.14.01 - Município de Viseu/ Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal ---A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base os documentos em anexo ao registo n.º E.29468/2011 e informações prestadas no respectivo histórico, deliberou, nos termos do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a minuta do protocolo de parceria anexada ao supracitado registo, a celebrar com as entidades supra referenciadas e que tem como objectivo a realização do evento “Vi(r)ver Viseu”, a decorrer em Viseu, entre Julho e Dezembro de 2001, valorizando o território e respectivos recursos. ---Mais deliberou alterar a identificação, no referido protocolo de parceria, do segundo outorgante, que passa a ser: “Segundo Outorgante: Município de Viseu, através da sua Câmara Municipal, pessoa colectiva n.º 506 697 320, neste acto representado pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal”, bem como na cláusula terceira, deverá proceder-se à substituição de “dia 22 de Julho”, para “final do ano”. --- ---A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se aqui por reproduzida a minuta do referido protocolo. --- ---Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ---

---ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO

CONSERVATÓRIO REGIONAL DE MÚSICA DR. JOSÉ DE AZEREDO PERDIGÃO – ANO LECTIVO 2011/2012--- 821 - 01.15.01 - A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação da Divisão de Serviços Culturais, datada de 08-07-2011, I.07582/2011, deliberou aprovar a abertura de concurso para atribuição de 10 (dez) bolsas de estudo a alunos do Conservatório Regional de Música Dr. José Azeredo Perdigão, para o ano lectivo de 2011/2012, de acordo com o Regulamento da Câmara

Municipal de Viseu, relativo à Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Conservatório Regional de Música Dr. José de Azeredo Perdigão. ---

---LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES ---822 - 01.16.01 - Face à informação fornecida pelo Senhor Vereador Hermínio de Magalhães, de 28-07-2011, prestada no registo n.º E.30458/2011, a Câmara tomou conhecimento do ofício com o mesmo registo, enviado pela Liga dos Bombeiros Portugueses, de 01-07-2011, onde foram manifestadas as mais fraternas saudações ao Corpo de Bombeiros da Cidade de Viseu, referentes à comemoração do 184.º Aniversário da Fundação do Corpo de Bombeiros desta cidade. --- ---BANCO MUNICIPAL DOS LIVROS ESCOLARES---823 - 01.17.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base todas as informações prestadas no histórico do registo n.º I.07816/2011, e despacho da Senhora Vereadora Ana Paula Santana, prestado no mesmo registo em 29 de Julho de 2011, deliberou aprovar a proposta de “Regulamento para o Banco Municipal de Livros Escolares”. --- ---TRABALHADORES MUNICIPAIS---824 - 01.18.01 - Agente da Polícia Municipal António Miguel Mendes --- ---A Câmara Municipal de Viseu, face à informação prestada pelo Senhor Vereador Hermínio de Magalhães, no registo n.º I.06716/2011, em 27-07-2011, tomou conhecimento dos agradecimentos fornecidos pelo Gerente Executivo, José Moreira, do Pavilhão Multiusos e dirigidos ao Agente Municipal António Miguel Mendes, em dia de descanso semanal obrigatório, pelo apoio

(11)

dado à iniciativa “A brincar também se Aprende – Feira das Actividades Lúdicas”, que decorreu em Viseu, no Pavilhão Multiusos, de 01 a 05 de Junho de 2011. --- ---PROCEDIMENTO ÉTICO--- 825 - 01.19.01 - Relatório do Procedimento Ético/2010 + 1.º Semestre 2011 --- ---Em face da informação constante do registo n.º I.08263/2011 e despacho do Senhor Vereador Hermínio de Magalhães de 28-07-11, a Câmara tomou conhecimento do Relatório do Procedimento Ético/2010+1.º Semestre 2011, deliberando remeter o referido relatório ao Conselho de Prevenção da Corrupção (Tribunal de Contas). --- ---EDUCAÇÃO---826 - 01.20.01 - Candidatura A.E.C. – Ano Lectivo 2011/2012 ---Em face da informação n.º I.08280/2011, do Gabinete de Educação, de 28-07-2011, a Câmara deliberou ratificar o despacho do Ministério da Educação, no âmbito do Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB, com o objectivo de garantir o financiamento previsto no Despacho n.º 14460/2008, do referido Ministério, tendo sido remetida à Direcção Regional de Educação do Centro a respectiva candidatura da Câmara Municipal de Viseu. ---Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --- 827 - 01.20.02 - Contratação de Técnicos – A.E.C. 2011/2012 ---A Câmara tomou conhecimento da informação do Gabinete de Educação n.º I.08255/2011, de 28 de Julho de 2011, e na sequência do programa de Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo de Ensino Básico – Ano Lectivo 2011/2012, nos termos previstos no Despacho n.º 14460/2008 (2.ª Série), de 26 de Maio, alterado e republicado pelo Despacho n.º 8683/2011, de 28 de Junho, e sob proposta do Senhor Vice-Presidente de 29-07-2011, e de harmonia com o preceituado no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de Setembro, deliberou proceder à abertura de concurso em Regime de Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, a Tempo Parcial, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 212/2009, de 03 de Setembro e Decreto-Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, de 119 Técnicos das seguintes áreas: ---37 – Técnicos de Inglês; ---37 – Técnicos da Actividade Física e Desportiva; ---21 – Técnicos de Ensino de Música; ---24 – Técnicos das Actividades Lúdico-Expressivas. --- ---Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --- ---CONTRATOS-PROGRAMA---828 - 01.21.01 - Município de Viseu/ VISEU NOVO, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, S.A. – “Acompanhamento dos Edifícios já Reabilitados (Rua Escura, n.º 14, Rua Sr.ª. da Piedade, n.º 24-28, Rua da Prebenda, n.º 70-72 e Av. Emídio Navarro, n.º 10)---Considerando que: --- ---A Viseu Novo, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, S.A. tem por objecto social principal promover a reabilitação urbana e reconversão do património da Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, aprovada pelo Decreto n.º 28/03, de 11 de Junho; ---A Câmara Municipal de Viseu possui 55% do capital social inicial da Sociedade; --- ---De acordo com os Contrato-Programa oportunamente celebrados com o Município de Viseu, a Viseu Novo foi responsável pelos processos de reabilitação dos edifícios municipais

(12)

localizados na Rua Escura, n.º 14, freguesia de Santa Maria, Rua Sr.ª da Piedade, n.º 24-28, freguesia de Santa Maria, Rua da Prebenda, n.º 70-72, freguesia de Santa Maria e Av. Emídio Navarro, n.º 10, freguesia de São José, edifício de propriedade da Santa Casa da Misericórdia, mas cedido ao Município pelo período de 30 anos; --- ---A Câmara Municipal de Viseu, no âmbito das suas competências, pode celebrar Acordos de Colaboração e apoio com outras Entidades; --- ---A Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Viseu Novo, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, S.A., pelo qual delega na Viseu Novo, a responsabilidade de acompanhar a utilização dos imóveis atrás mencionados e efectuar os procedimentos necessários com vista a garantir a boa conservação e manutenção dos edifícios, designadamente o saneamento de eventuais patologias que surjam durante o período de validade das respectivas Garantias iniciadas com a Recepção Provisória. ---No que se refere às fracções propriedade do Município, esta responsabilidade tem um carácter permanente, não se esgotando aquando da Recepção Definitiva. --- ---A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se aqui por reproduzida a minuta do aludido contrato-programa (I.02434/2011). ---

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAIS 02-DRHFM

--- ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA OCUPAÇÃO DE UM P.T. DE T.S. HISTÓRIA--- --- 829 - 02.01.01 - A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do parecer jurídico da Divisão de Consultoria e Contencioso n.º 16, de 22-07-2011, em anexo ao registo n.º I.13180/2010 (que, a fim de fazer parte integrante da presente acta, se dá aqui por reproduzido), e despacho do Senhor Vereador Hermínio de Magalhães, constante do histórico do mesmo, de 28-07-2011, e deliberou revogar a deliberação n.º 607, tomada em reunião ordinária, realizada no dia 11 de Junho de 2010, apenas no que diz respeito à abertura do concurso supra referido, publicado no Diário da República, II Série, n.º 253, de 31 de Dezembro de 2010 (Aviso n.º 27830/2010), e abrir novo procedimento concursal, para ocupação de um Posto de Trabalho de Técnico Superior de História, destinado a candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado e previamente constituído. --- ----Deliberou ainda nomear o seguinte Júri que conduzirá o procedimento: ---Presidente: Dr.ª Dora Mariano; Vogal Efectivo: Dr.ª Sofia Lopes, que substituirá o Presidente; Vogal Efectivo: António José Batista; Vogal Suplente: Dr.º Jorge Couto; Vogal Suplente: Dr.ª Teresa Fonseca. --- ---Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 03-DOMA

---CONTRATOS-PROGRAMA PROVISAR--- 830 - 03.01.01 - Aplicação de Herbicida nos Passeios da Freguesia – Coração de Jesus ---

(13)

---A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento de todas as informações constantes do registo n.º E.40183/2010 e deliberou, em congruência, celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Coração de Jesus, com vista à aplicação de herbicida nos passeios da Freguesia de Coração de Jesus, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem por cento nos respectivos encargos, no montante de 1.800,00 euros, acrescido de IVA. --- 831 - 03.01.02 - Caixilharias Exteriores para a Escola do 1.º CEB de Gumirães – Santa Maria ---Em presença das informações e documentos constantes do registo n.º E.19872/2011, a Câmara Municipal de Viseu deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Santa Maria, com vista à execução da obra identificada em título, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem por cento nos respectivos encargos, no montante de 9.000,00 euros, acrescido de IVA. --- 832 - 03.01.03 - Aquisição de Vedação dos Muros Contíguos ao Lar de Cavernães e Escola EB1 de

Cavernães - Cavernães ---

---A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento de todas as informações constantes do registo n.º E.21014/2011 e deliberou, em congruência, celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Cavernães, com vista à aquisição identificada em epígrafe, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem por cento nos respectivos encargos, no montante de 6.085,41 euros, IVA incluído. --- 833 - 03.01.04 - Arranjo do Piso do Jardim-de-Infância de Barbeita – Rio de Loba ---Após análise da informação n.º E.13846/2011, a Câmara Municipal de Viseu deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa celebrado com aquela Junta, acima referenciado, por mais 30 dias. --- ---Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --- 834 -03.01.05 - Requalificação de Parede Exterior da Escola do 1.º CEB de Barbeita – Rio de Loba ---Após análise da informação n.º E.04889/2011, a Câmara Municipal de Viseu deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa celebrado com aquela Junta, acima referenciado, por mais 60 dias. --- ---Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --- 835 - 03.01.06 - Envernizamento da Escadaria na Escola do 1.º CEB de Mundão - Mundão ---Em face da informação n.º E.41207/2009, a Câmara Municipal de Viseu deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Mundão, com vista à execução da obra identificada em título, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem por cento nos respectivos encargos, no montante de 786,50 euros. ---Mais deliberou anular a deliberação n.º 713, tomada em Reunião Ordinária de Câmara realizada, em 07 de Julho de 2011. --- ---EDUCAÇÃO--- 836 - 03.02.01 - Envolvente e Acessos aos Edifícios de Educação – Acesso ao Centro Escolar Viseu Norte---A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação da Divisão de Execução de Obras n.º 75/2011-BE, de 17-05-2011, anexada ao registo n.º I.07753/2011 e deliberou

(14)

aprovar os trabalhos de suprimento de erros e omissões aí descritos, nas quantidades estimadas e valores unitários propostos, no valor de 2.917,08 euros, acrescido de IVA. --- ---Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos de execução imediata. --- 837 - 03.02.02 - Envolvente e Acessos aos Edifícios de Educação – Acesso ao Centro Escolar Viseu Norte--- ---A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação da Divisão de Execução de Obras n.º 56/2011-BE, de 01-06-2011, em anexo ao registo n.º I.05450/2011, deliberou aprovar os trabalhos a mais aí descritos, nas quantidades estimadas e valores unitários propostos, no valor de 3.004,80 euros acrescido de IVA. ---Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos de execução imediata. --- 838 - 03.02.03 - Envolvente e Acessos aos Edifícios de Educação – Acesso ao Centro Escolar Viseu Norte --- ---A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação da Divisão de Execução de Obras n.º 86/2011-BE de 28-07-2011, em anexo ao registo n.º I.08288/2011, deliberando, em conformidade com a mesma, aprovar, no âmbito da empreitada em epígrafe, o pedido de prorrogação de prazo de 30 dias, sendo esta uma prorrogação de prazo legal, do que resulta o dia 24 de Agosto de 2011 para conclusão da obra. --- ---Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos de execução imediata. --- ---REABILITAÇÃO URBANA--- 839 - 03.03.01 - Reabilitação da Quinta da Cruz – 2.ª Fase ---A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação n.º 90/2011MA da Divisão de Estudos e Projectos, de 26-07-2011, em anexo ao registo n.º I.08164/2011, deliberando concordar com a mesma e aprovar os trabalhos nas quantidades estimadas e valores unitários proposto, conforme mapa anexo à referida informação (trabalhos a mais no valor de 10.562,78 euros e trabalhos a menos no valor de 10.614,60 euros, com o valor final da operação da compensação dos referidos trabalhos, considerando que se trata de trabalhos da mesma espécie, de -51,82 euros, resultando no seu cômputo um decréscimo de custo da empreitada no valor de -51,82 euros (-0,005% do Novo Valor de Adjudicação)) acrescido de IVA. --- ---Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. --- 840 - 03.03.02 - Remodelação da Rua Formosa --- ---A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento e deliberou aprovar o auto de recepção definitiva anexado ao registo n.º I.07722/2011, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à firma “Construtora Abrantina, S.A.”, cujo auto, para efeitos de restituição das quantias retidas como garantia e extinção da caução, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, foi lavrado no dia 11 de Julho de 2011, devendo o duplicado deste auto ser remetido àquela firma. --- 841 - 03.03.03 - Remodelação da Avenida Alberto Sampaio --- ---A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação da Divisão de Execução de Obras n.º 77/2011-CC, de 02-08-2011, em anexo ao registo n.º I.08373/2011 e deliberou aprovar o pedido de prorrogação de prazo de 11 dias para conclusão da obra, sendo esta uma prorrogação de prazo graciosa. ---

(15)

---O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu e, para efeitos de execução imediata, foi aprovado em minuta. --- ---OUTROS---842 - 03.04.01 - Empreitada Contínua de Pavimentação em Betão Betuminoso---A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da informação da Divisão de Execução de Obras n.º 105/2011/JB, de 07-07-2011, anexada ao registo n.º I.07570/2011, deliberando, no âmbito da empreitada em epígrafe, aprovar os trabalhos aí descritos, nas quantidades estimadas e valores unitários propostos, do que resultam trabalhos a mais no valor de 41.100,00 euros, acrescido de IVA e trabalhos a menos no montante de 41.100,00 euros, acrescido de IVA. --- ---Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos de execução imediata. --- ---RECONSTRUÇÃO DO PONTÃO SOBRE O RIO PAVIA NA RUA DA LONGRA--- 843 - 03.05.01 - Tendo por base a informação da Divisão de Estudos e Projectos de 02-08-11, prestada no histórico do registo n.º I.13115/2010, bem como o Relatório Final de Análise de Propostas, a ele anexado, elaborado pelo Júri nomeado para o efeito através da deliberação n.º 634 da Reunião Ordinária da Câmara realizada em 09-06-2011, referente ao Procedimento por Concurso Público oportunamente promovido, a Câmara deliberou adjudicar a empreitada supra referida à empresa “Jomanor, Unipessoal, Lda.”, pelo valor de 91.807,96 euros, acrescido de IVA, que, de acordo com o critério de adjudicação previamente fixado, se revelou ser a proposta de mais baixo preço. --- ---Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. --- ---CENTRO DE CIÊNCIA DE VISEU – MUSEU DO QUARTZO NO MONTE DE SANTA LUZIA – ACESSO À EB PIAGET--- 844 - 03.06.01 - A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento e deliberou aprovar o auto de recepção provisória anexado ao registo n.º I.07968/2011, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à firma “Irmãos Almeida Cabral, Lda.”, lavrado no dia 13 de Julho de 2011, bem como remeter um exemplar do mesmo ao adjudicatário. --- ---REDE VIÁRIA--- 845 - 03.07.01 - 1.ª Circular Norte – Ligação da EN2/EN16 à EN229 – 1.ª Fase--- ---A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento e deliberou aprovar o auto de recepção definitiva anexado ao registo n.º E.26601/2011, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à firma “MRG - Manuel Rodrigues Gouveia, S.A.”, cujo auto, para efeitos de restituição das quantias retidas como garantia e extinção da caução, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, foi lavrado no dia 11 de Julho de 2011, devendo o duplicado deste auto ser remetido àquela empresa. --- APOIO TÉCNICO – As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio técnico e jurídico do Director do Departamento de Obras Municipais e Ambiente, José Santos Simões. ---

(16)

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 04-DPGU

---LOTEAMENTOS--- 846 - 04.01.01 - José Sarmento Gomes Mota – Processo 4/2010 --- ---A Câmara tomou conhecimento da informação da Divisão de Planeamento e Cadastro n.º L-9/2011, de 27-07-2011, deliberando aprovar as rectificações consideradas naquela informação e possibilitar a discussão pública pelo período mínimo consagrado regulamentarmente. - ---UNIDADES DE EXECUÇÃO--- 847 - 04.02.01 - U.E. Junto ao Nó do IP5 em Pascoal--- ---A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base a informação da Divisão de Planeamento e Cadastro n.º 2/2011, de 01-08-2011, deliberou possibilitar a discussão pública nos termos propostos, salvaguardando-se a possibilidade de considerar a eventualidade de quatro pisos na zona correspondente à parcela n.º 3, dadas as pré existências actualmente existentes desde que suportadas por estudo de natureza económico/urbanística que o justifique. --- 848 - 04.02.02 - U.E. VI – Freguesia do Campo--- ---A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base a informação da Divisão de

Planeamento e Cadastro n.º 2/2011, de 01-08-2011, deliberou possibilitar a efectivação dadiscussão

pública, por um período de vinte e dois dias, da U.E. VI, salvaguardando que na primeira fase devem ficar excluídas as construções que se localizam, actualmente, em ENI e ressalvando as construções que podem ganhar um carácter de autonomia face ao cadastro, anulando-se a zona lapisada no lote 3, dada a sua proximidade dos limites das parcelas já edificadas. ---Mais deliberou que a possibilidade de uma volumetria correspondente a quatro pisos para determinados lotes fique condicionada à prévia definição de um estudo de natureza económica e urbanística, que justifique a sua indispensabilidade face às pré-existências. --- ---Mais deliberou autorizar o completamento da elaboração do cadastro de modo a que o mesmo fique conforme à unidade de execução como um todo, permitindo-se, deste modo, o eventual reajustamento do desenho urbano da zona localizada a norte da via estruturante prevista e permitindo-se que o acesso às construções previstas na zona da rotunda possa, a título excepcional, ser efectuado nas zonas mais afastadas das concordâncias, de modo a salvaguardar, tanto quanto possível, a segurança de circulação das pessoas e viaturas. --- 849 - 04.02.03 - U.E. do Parque Empresarial de Campo - Lordosa--- ---A Câmara tomou conhecimento da informação da Divisão de Planeamento e Cadastro n.º 5/2011-UE, de 01-08-2011, deliberando, em conformidade com os diversos antecedentes, nomeadamente, com a possibilidade dos lotes poderem comportar subdivisões em fraccionamentos, em termos de PH, salvaguardado a impossibilidade de acessos directos à ligação à EN2/A24, possibilitar a discussão pública por um período de vinte e dois dias, devendo a planta designada de implantação ser reajustada em conformidade com as disposições diárias actualmente consagradas para a EN2, de modo a que não haja, nesta fase, observações ou sugestões relacionadas com as características diárias propostas para o cruzamento em causa. --- ---PLANOS DE ALINHAMENTO--- 850 - 04.03.01 - Plano de Alinhamentos de Ligação do Carragoso à Sernada

(17)

---Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 04 de Agosto de 2011

---A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 220, de 01-08-11 do Chefe da Divisão de Infra-Estruturas e Fiscalização, E.10257/2009, deliberando, em conformidade com o aí proposto e tendo decorrido o período de discussão pública sem qualquer reclamação ou sugestão, aprovar o plano de alinhamentos proposto, a que supra se alude, tornando-o plenamente eficaz. --- APOIO TÉCNICO – As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio técnico-jurídico do Director do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, José Pais de Sousa. --- FORMA DE VOTAÇÃO – As deliberações constantes desta acta foram aprovadas por unanimidade de votos dos membros presentes, com excepção daquelas onde se faz menção expressa do contrário. --- ENCERRAMENTO – E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião, quando eram dezassete horas, dela se lavrando esta acta. E eu, Adelino Fernando de Almeida Costa, a redigi e subscrevi. ---

O Presidente

_______________________

O Director de Departamento _______________________