Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 1/19
SUPLEMENTO Nº 01 1. O presente suplemento tem como finalidade, como segue :
1.1. Alterar na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a descrição das atividades no Projeto Básico relacionada em um dos marcadores da alínea “b1”, subitem 2.3. Documentação relativa à Qualificação Técnica da pág. 12/85, Seção II – Habilitação do Edital:
Onde se lê:
Descrição das atividades desenvolvidas no Projeto Básico, nas seguintes disciplinas: Civil, Elétrica, Mecânica, Processos, Instrumentação, Automação, Meio Ambiente, Telecomunicações e Geologia-Geotecnia.
Leia-se:
Descrição das atividades desenvolvidas no Projeto Básico, nas áreas: Civil, Elétrica e Mecânica.
1.2. Alterar a redação estabelecida no item 10. ESQUEMA DE FATURAMENTO, subitem 10.3. da pág. 21/85, Seção III – Elaboração e Apresentação da Proposta, do Edital:
Onde se lê:
10.3. O valor dos serviços estipulado na Cláusula PREÇOS do Modelo do TERMO CONTRATUAL, será faturado pela CONTRATADA em parcelas, conforme tabela abaixo, após aprovação dos documentos, em conformidade com a CLÁUSULA – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS, sendo o cumprimento dos eventos atestados pelo PEDER (Programa de Entrega de Desenhos e Requisições).
Leia-se:
10.3. O valor dos serviços estipulado na Cláusula PREÇOS do Modelo do TERMO CONTRATUAL, será faturado pela CONTRATADA em parcelas, conforme tabela abaixo, após aprovação dos documentos, em conformidade com a CLÁUSULA – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS.
1.2.1. Alterar o valor do ORÇAMENTO de FURNAS citado no item 11.ORÇAMENTO, subitem 11.1 da pág. 21/85 e também alterar as Planilhas de FURNAS citadas no item 12.PLANILHA DE PREÇOS - FURNAS, subitens 12.1 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA O PROJETO BÁSICO - FURNAS, 12.2. PLANILHA RESUMO DE ATIVIDADES DE PROJETO x QUANTIDADES HOMENS HORA - FURNAS, das págs. 21 a 23/85, alterar Planilha para preenchimento do LICITANTE do subitem 14.1. PLANILHA DE PREÇOS – LICITANTE da pág.27/85 da Seção III – Elaboração e Apresentação da Proposta, do Edital. Onde se lê:
11. ORÇAMENTO
11.1. Para atendimento à contratação dos serviços objeto desta Licitação, os recursos foram orçados por FURNAS em R$ 1.535.589,91 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), com base de preços – Dezembro/2014, para o período de de 120 (cento e vinte) dias.
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 2/19
Leia-se:
11. ORÇAMENTO
11.1. Para atendimento à contratação dos serviços objeto desta Licitação, os recursos foram orçados por FURNAS em R$1.687.830,78 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil oitocentos e trinta reais e setenta e oito reais), com base de preços – Dezembro/2014, para o período de 120 (cento e vinte) dias.
Onde se lê:
12. PLANILHA DE PREÇOS – FURNAS
PROJETO BÁSICO PARA O FECHAMENTO DO CICLO COMBINADO DA USINA
TERMOELÉTRICA DE SANTA CRUZ/RJ
CIVIL 15,5% R$ 237.925,72 MECÂNICA 59,5% R$ 913.052,96 ELÉTRICA 17,9% R$ 275.486,24 MEIO AMBIENTE 7,1% R$ 109.125,00
TOTAL GLOBAL
100,01.535.589,91
Leia-se:12. PLANILHA DE PREÇOS – FURNAS
PROJETO BÁSICO PARA O FECHAMENTO DO CICLO COMBINADO DA USINA
TERMOELÉTRICA DE SANTA CRUZ/RJ
CIVIL 14,1% R$ 237.925,72
MECÂNICA 63,1% R$ 1.065.293,82
ELÉTRICA 16,3% R$ 275.486,24
MEIO AMBIENTE 6,5% R$ 109.125,00
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 3/19
Onde se lê:
12.1. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA O PROJETO BÁSICO – FURNAS
OBS.: Esta Planilha completa contendo maiores detalhes está disponível para download através do seguinte endereço eletrônico: http://gcm.furnas.com.br
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 4/19
12.1. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA O PROJETO BÁSICO – FURNAS
OBS.: Esta Planilha completa contendo maiores detalhes está disponível para download através do seguinte endereço eletrônico: http://gcm.furnas.com.br
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 5/19
Onde se lê:
12.2. PLANILHA RESUMO DE ATIVIDADES DE PROJETO x QUANTIDADES HOMENS HORA - FURNAS
Resumo
Atividades
Quantidades
HH(homem/hora)
Valor Total (R$)
Percentual
equivalente (%)
Civil
1.431,3
R$ 237.925,7215,5%
Mecânica
6.285,3
R$ 913.052,9659,5%
Eletrica
1.896,4
R$ 275.486,2417,9%
MA
1.064,0
R$ 109.125,007,1%
Total
10.677,0
1.535.589,91 100
Leia-se:12.2. PLANILHA RESUMO DE ATIVIDADES DE PROJETO x QUANTIDADES HOMENS HORA - FURNAS
Resumo
Atividades
Quantidades
HH(homem/hora)
Valor Total (R$)
Percentual
equivalente (%)
Civil
1.431,3
R$ 237.925,72
14,1%
Mecânica
7.333,3
R$ 1.065.293,82
63,1%
Eletrica
1.896,4
R$ 275.486,24
16,3%
MA
1.064,0
R$ 109.125,00
6,5%
Total
11.725,0
1.687.830,78
100
Onde se lê:14. PLANILHAS PARA PREENCHIMENTO DOS LICITANTES
O LICITANTE deverá obrigatoriamente apresentar sua proposta orçamentária,
conforme planilha a seguir, que deverá estar acompanhada das informações bancárias
e das composições de preços unitários de todos os seus itens, da planilha de
detalhamento da composição do BDI e dos percentuais de Encargos Sociais,
devidamente preenchidas de acordo com as suas características, com identificação da
empresa e assinatura autorizada em todas as folhas.
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 6/19
FORMULÁRIO A – INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
Nome do Proponente:
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
BANCO (NOME E NÚMERO): AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE: PRAÇA:
14.1. PLANILHA DE PREÇOS – LICITANTE
PROJETO BÁSICO PARA O FECHAMENTO DO CICLO
COMBINADO DA USINA TERMOELÉTRICA DE SANTA
CRUZ/RJ
% R$ CIVIL 15,5 MECÂNICA 59,5 ELÉTRICA 17,9 MEIO AMBIENTE 7,1TOTAL GLOBAL
100,0 Leia-se:14. PLANILHAS PARA PREENCHIMENTO DOS LICITANTES
O LICITANTE deverá obrigatoriamente apresentar sua proposta orçamentária,
conforme planilha a seguir, que deverá estar acompanhada das informações bancárias
e das composições de preços unitários de todos os seus itens, da planilha de
detalhamento da composição do BDI e dos percentuais de Encargos Sociais,
devidamente preenchidas de acordo com as suas características, com identificação da
empresa e assinatura autorizada em todas as folhas.
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 7/19
FORMULÁRIO A – INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
Nome do Proponente:
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
BANCO (NOME E NÚMERO): AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE: PRAÇA:
14.1. PLANILHA DE PREÇOS – LICITANTE
PROJETO BÁSICO PARA O FECHAMENTO DO CICLO
COMBINADO DA USINA TERMOELÉTRICA DE SANTA
CRUZ/RJ
% R$ CIVIL 14,1 MECÂNICA 63,1 ELÉTRICA 16,3 MEIO AMBIENTE 6,5TOTAL GLOBAL
100,01.3. Excluir a alínea “J” da Cláusula 4ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, pág. 35/85 e os parágrafos “ §3º” e “§4º”, alterando a redação do §1º da Cláusula 9ª – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E DE PAGAMENTO das págs. 38 e 39/85, estabelecendo em consequência nova numeração, e alterar ainda os percentuais estipulados na planilha de preços da Cláusula 6ª - PREÇOS da pág. 37/85, bem como alterar a redação do §5º da Cláusula 21 – MULTAS POR INADIMPLEMENTO, ambas as Cláusulas da Seção IV – TERMO CONTRATUAL E GARANTIA – MODELOS, bem como a do Edital:
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 8/19
Onde se lê:
CLÁUSULA 4ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras constantes deste TERMO CONTRATUAL: a) responsabilizar-se pela exatidão dos serviços executados, inclusive trabalhos por ela eventualmente contratados com terceiros, previamente autorizados por FURNAS, obrigando-se a reparar, inteiramente às suas custas, obrigando-sem qualquer ônus para FURNAS, e dentro dos prazos determinados de comum acordo com FURNAS, todos os vícios, erros ou falhas constatados nos serviços;
b) responsabilizar-se perante FURNAS, pela qualidade dos serviços e pela observância de seus cronogramas, não subsistindo, porém, tal responsabilidade quando ocorrer modificação por concepção ou orientação recebida de FURNAS, com a qual a CONTRATADA não tenha concordado, conforme consignado por escrito e anteriormente à realização dos serviços; c) permitir que FURNAS, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, submeta à auditoria os registros diários que servirem de base para os faturamentos relativos a este TERMO CONTRATUAL, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar a exibição, por ocasião de auditagens, de todos os documentos eventualmente necessários ao trabalho de auditoria; d) manter, durante toda a vigência deste TERMO CONTRATUAL, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação exigidas no EDITAL CO.GCM.A.00004.2015;
e) entregar a FURNAS, na assinatura do TERMO CONTRATUAL, os "Curriculum Vitae" completos dos profissionais que irão desempenhar funções de coordenação geral, coordenação de disciplina e destacada responsabilidade no decorrer dos serviços, bem como a relação contendo nomes e respectivas categorias profissionais do pessoal técnico alocado aos mesmos. Eventuais alterações no quadro funcional deverão ser comunicadas a FURNAS, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, antes de serem efetivadas. Tal procedimento não implicará em qualquer ônus adicional para FURNAS;
f) obter o consentimento prévio e por escrito de FURNAS, antes de eventual publicação de quaisquer relatórios, ilustrações, entrevistas ou detalhes relativos aos serviços executados de acordo com este TERMO CONTRATUAL;
g) arcar com todas as despesas destinadas à cobertura de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, cíveis, falimentares e ambientais, inclusive seguros, referentes ao pessoal utilizado nos serviços executados, independentemente de eventual condenação solidária ou subsidiária;
h) responder por multas ou penalidades decorrentes do não cumprimento de obrigações legais ou regulamentares, salvo se decorrerem de processo administrativo ou pleito judicial, relativo a ato cuja prática tenha sido determinada, por escrito, por FURNAS, e desde que obedecidas fielmente as instruções desta;
i) arcar com as despesas relativas ao transporte, alimentação, vestuário e demais encargos da sua mão-de-obra alocada aos SERVIÇOS;
j) emitir, de acordo com a atualização da Programação de Entrega de Desenhos e Requisições – PEDER, e demais instruções de FURNAS, o Relatório Mensal de Serviços, que deverá ser anexado ao correspondente faturamento;
k) enviar, até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, a previsão de faturamento para o mês considerado;
l) obter prévia e expressa concordância de FURNAS, para a hipótese de especificar materiais, processos ou artigos que impliquem em pagamentos de "royalties" ou direitos autorais, ou que venham a acarretar tais pagamentos, sob pena de tornar-se a única e exclusiva responsável pelos ônus daí decorrentes;
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 9/19
m) preparar e fornecer aos seus empregados o formulário PPP, quando exigível, na forma da Lei;
n) apresentar, em até 15 (quinze) dias úteis contados a partir do recebimento de FURNAS dos subsídios necessários, e manter no local da prestação dos serviços, os laudos técnicos e documentos exigidos na legislação previdenciária vigente (PCMSO, PGR e PPRA) quando pertinentes aos serviços executados, devidamente atualizados;
o) apresentar a FURNAS anualmente, ou a qualquer tempo, quando lhe forem solicitados, os referidos laudos técnicos e documentos, sob a responsabilidade de sofrer as penalidades previstas neste TERMO CONTRATUAL;
p) enviar a FURNAS, quando aplicável, juntamente com a Nota Fiscal ou fatura de prestação dos serviços, um demonstrativo com a composição da base de cálculo da retenção adicional, identificando os trabalhadores com nome, matrícula, remuneração total, tipo de aposentadoria especial (15, 20 ou 25 anos) e valor da retenção adicional, em cumprimento ao definido no parágrafo 4º, item I da Cláusula REGULARIDADE PARA COM O INSS, O FGTS E A JUSTIÇA DO TRABALHO;
q) enviar a FURNAS, caso as atividades exercidas pelos trabalhadores não permitam a concessão de aposentadoria especial nos termos da legislação vigente, juntamente com sua nota fiscal ou fatura, declaração neste sentido e sob as penas da lei, o que será condição para liberação dos pagamentos;
r) enviar em até 10 (dez) dias contados da data da assinatura deste instrumento contratual, cronograma contendo o período previsto para a realização de cada evento;
s) apresentar a FURNAS autorizações administrativas ou documento(s) equivalente(s) dos órgãos competentes em todas as esferas, se necessário, para viabilizar o fiel cumprimento do objeto deste TERMO CONTRATUAL;
t) não ceder a terceiros ou utilizar para outros fins, documentos e relatórios fornecidos por FURNAS, devendo devolver os mesmos a esta empresa, findo ou rescindido este TERMO CONTRATUAL;
u) permitir o acompanhamento dos trabalhos por funcionários de FURNAS;
v) Comparecer em juízo, nas ações trabalhistas ajuizadas por seus empregados alocados neste TERMO CONTRATUAL, defendendo-se judicialmente, reconhecendo e provando, perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando, inclusive, com todas as custas e demais ônus decorrentes de uma eventual condenação, em todas as instâncias, relativa a ato ou fato cuja prática não tenha sido expressa e previamente autorizada, por escrito, por FURNAS.
§1º - A liberação de desenhos por parte de FURNAS não exime a CONTRATADA de suas obrigações contratuais nem de qualquer forma as diminui.
§2º - O não cumprimento das obrigações acima implicará, além das medidas legais cabíveis, o registro no Cadastro Geral de FURNAS, podendo, nos casos caracterizados com de má fé, provocar o cancelamento do Cadastro.
§3º - As PROPONENTES poderão solicitar a FURNAS, caso julguem necessário, uma cópia das instruções listadas no quadro abaixo que devem ser seguidas no desenvolvimento do Projeto. - INST - 84 – Instrução para emissão da lista de desenhos para subestação.
- EP - 5014 - Especificação padrão para preparo de desenhos de projeto.
- INST - 148 - Instrução para preparação de listas de materiais para subestação.
- INST- 630 - Instrução para elaboração da programação de emissão de desenhos e requisições de projetos de subestação (PEDER).
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 10/19
- INST- 643 - Relatório mensal de serviços. - INST- 560 - Lista de Atividades.
- INST- 696 – Instrução relativas a prestação de serviços de engenharia de projeto executivo de sistemas de Transmissão.
- INST-216 – Instruções para Preparação de Desenhos Elétricos para Subestações.
- 319.095-1-A1-"Carimbo padrão para desenhos internos e externos - Norma NBR 10.582”. - 319.094-3-A1-”Padrão dos formatos serie A - Normas NBR 10.582 e NBR 10.068”.
Leia-se:
CLÁUSULA 4ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras constantes deste TERMO CONTRATUAL: a) responsabilizar-se pela exatidão dos serviços executados, inclusive trabalhos por ela eventualmente contratados com terceiros, previamente autorizados por FURNAS, obrigando-se a reparar, inteiramente às suas custas, obrigando-sem qualquer ônus para FURNAS, e dentro dos prazos determinados de comum acordo com FURNAS, todos os vícios, erros ou falhas constatados nos serviços;
b) responsabilizar-se perante FURNAS, pela qualidade dos serviços e pela observância de seus cronogramas, não subsistindo, porém, tal responsabilidade quando ocorrer modificação por concepção ou orientação recebida de FURNAS, com a qual a CONTRATADA não tenha concordado, conforme consignado por escrito e anteriormente à realização dos serviços; c) permitir que FURNAS, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, submeta à auditoria os registros diários que servirem de base para os faturamentos relativos a este TERMO CONTRATUAL, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar a exibição, por ocasião de auditagens, de todos os documentos eventualmente necessários ao trabalho de auditoria; d) manter, durante toda a vigência deste TERMO CONTRATUAL, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação exigidas no EDITAL CO.GCM.A.00004.2015;
e) entregar a FURNAS, na assinatura do TERMO CONTRATUAL, os "Curriculum Vitae" completos dos profissionais que irão desempenhar funções de coordenação geral, coordenação de disciplina e destacada responsabilidade no decorrer dos serviços, bem como a relação contendo nomes e respectivas categorias profissionais do pessoal técnico alocado aos mesmos. Eventuais alterações no quadro funcional deverão ser comunicadas a FURNAS, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, antes de serem efetivadas. Tal procedimento não implicará em qualquer ônus adicional para FURNAS;
f) obter o consentimento prévio e por escrito de FURNAS, antes de eventual publicação de quaisquer relatórios, ilustrações, entrevistas ou detalhes relativos aos serviços executados de acordo com este TERMO CONTRATUAL;
g) arcar com todas as despesas destinadas à cobertura de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, cíveis, falimentares e ambientais, inclusive seguros, referentes ao pessoal utilizado nos serviços executados, independentemente de eventual condenação solidária ou subsidiária;
h) responder por multas ou penalidades decorrentes do não cumprimento de obrigações legais ou regulamentares, salvo se decorrerem de processo administrativo ou pleito judicial, relativo a ato cuja prática tenha sido determinada, por escrito, por FURNAS, e desde que obedecidas fielmente as instruções desta;
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 11/19
i) arcar com as despesas relativas ao transporte, alimentação, vestuário e demais encargos da sua mão-de-obra alocada aos SERVIÇOS;
j) enviar, até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, a previsão de faturamento para o mês considerado;
k) obter prévia e expressa concordância de FURNAS, para a hipótese de especificar materiais, processos ou artigos que impliquem em pagamentos de "royalties" ou direitos autorais, ou que venham a acarretar tais pagamentos, sob pena de tornar-se a única e exclusiva responsável pelos ônus daí decorrentes;
l) preparar e fornecer aos seus empregados o formulário PPP, quando exigível, na forma da Lei;
m) apresentar, em até 15 (quinze) dias úteis contados a partir do recebimento de FURNAS dos subsídios necessários, e manter no local da prestação dos serviços, os laudos técnicos e documentos exigidos na legislação previdenciária vigente (PCMSO, PGR e PPRA) quando pertinentes aos serviços executados, devidamente atualizados;
n) apresentar a FURNAS anualmente, ou a qualquer tempo, quando lhe forem solicitados, os referidos laudos técnicos e documentos, sob a responsabilidade de sofrer as penalidades previstas neste TERMO CONTRATUAL;
o) enviar a FURNAS, quando aplicável, juntamente com a Nota Fiscal ou fatura de prestação dos serviços, um demonstrativo com a composição da base de cálculo da retenção adicional, identificando os trabalhadores com nome, matrícula, remuneração total, tipo de aposentadoria especial (15, 20 ou 25 anos) e valor da retenção adicional, em cumprimento ao definido no parágrafo 4º, item I da Cláusula REGULARIDADE PARA COM O INSS, O FGTS E A JUSTIÇA DO TRABALHO;
p) enviar a FURNAS, caso as atividades exercidas pelos trabalhadores não permitam a concessão de aposentadoria especial nos termos da legislação vigente, juntamente com sua nota fiscal ou fatura, declaração neste sentido e sob as penas da lei, o que será condição para liberação dos pagamentos;
q) enviar em até 10 (dez) dias contados da data da assinatura deste instrumento contratual, cronograma contendo o período previsto para a realização de cada evento;
r) apresentar a FURNAS autorizações administrativas ou documento(s) equivalente(s) dos órgãos competentes em todas as esferas, se necessário, para viabilizar o fiel cumprimento do objeto deste TERMO CONTRATUAL;
s) não ceder a terceiros ou utilizar para outros fins, documentos e relatórios fornecidos por FURNAS, devendo devolver os mesmos a esta empresa, findo ou rescindido este TERMO CONTRATUAL;
t) permitir o acompanhamento dos trabalhos por funcionários de FURNAS;
u) Comparecer em juízo, nas ações trabalhistas ajuizadas por seus empregados alocados neste TERMO CONTRATUAL, defendendo-se judicialmente, reconhecendo e provando, perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando, inclusive, com todas as custas e demais ônus decorrentes de uma eventual condenação, em todas as instâncias, relativa a ato ou fato cuja prática não tenha sido expressa e previamente autorizada, por escrito, por FURNAS.
§1º - A liberação de desenhos por parte de FURNAS não exime a CONTRATADA de suas obrigações contratuais nem de qualquer forma as diminui.
§2º - O não cumprimento das obrigações acima implicará, além das medidas legais cabíveis, o registro no Cadastro Geral de FURNAS, podendo, nos casos caracterizados com de má fé, provocar o cancelamento do Cadastro.
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 12/19
§3º - As PROPONENTES poderão solicitar a FURNAS, caso julguem necessário, uma cópia das instruções listadas no quadro abaixo que devem ser seguidas no desenvolvimento do Projeto. - INST - 84 – Instrução para emissão da lista de desenhos para subestação.
- EP - 5014 - Especificação padrão para preparo de desenhos de projeto.
- INST - 148 - Instrução para preparação de listas de materiais para subestação.
- INST- 630 - Instrução para elaboração da programação de emissão de desenhos e requisições de projetos de subestação (PEDER).
- INST- 643 - Relatório mensal de serviços. - INST- 560 - Lista de Atividades.
- INST- 696 – Instrução relativas a prestação de serviços de engenharia de projeto executivo de sistemas de Transmissão.
- INST-216 – Instruções para Preparação de Desenhos Elétricos para Subestações.
- 319.095-1-A1-"Carimbo padrão para desenhos internos e externos - Norma NBR 10.582”. - 319.094-3-A1-”Padrão dos formatos serie A - Normas NBR 10.582 e NBR 10.068”.
Onde se lê:
CLÁUSULA 9ª – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E DE PAGAMENTO
FURNAS procederá ao pagamento dos serviços executados aos preços previstos na Cláusula PREÇOS. O primeiro pagamento somente será liberado mediante a apresentação da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente quitada pela CONTRATADA, conforme Cláusula RESPONSABILIDADE TÉCNICA PERANTE O CREA deste TERMO CONTRATUAL, sem prejuízo do cumprimento de outras exigências igualmente previstas neste instrumento.
§1º - O valor dos serviços estipulado na Cláusula PREÇOS será faturado pela CONTRATADA em parcelas, conforme PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTOS abaixo, após aprovação dos documentos, em conformidade com a CLAÚSULA – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS, sendo o cumprimento dos eventos atestados pelo PEDER (Programa de Entrega de Desenhos e Requisições).
§2º - O primeiro pagamento somente será liberado após a aprovação do evento de pagamento e mediante a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente quitada.
§3º - A PEDER deverá ser atualizada mensalmente. As faturas deverão ser apresentadas com a última revisão da PEDER juntamente com o Relatório Mensal de Atividades. §4º - A inobservância do procedimento indicado nas letras "j" e "k", da Cláusula OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, importará na não liberação das faturas correspondentes pelos órgãos de controle de FURNAS, até que sejam cumpridas pela CONTRATADA as exigências em questão.
§5º - A cobrança deverá conter o número e a data deste TERMO CONTRATUAL e estar acompanhada dos documentos ou faturas necessários à sua efetivação, bem como da prova de regularidade com a Seguridade Social (CND), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS) e a Justiça do Trabalho (CNDT), com prazo de validade de, pelo menos, 30 (trinta) dias contados do recebimento dos documentos de cobrança.
§6º - A cobrança deverá conter o número e a data deste TERMO CONTRATUAL e estar acompanhada dos documentos ou faturas necessários à sua efetivação, bem como da prova
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 13/19
de regularidade com a Seguridade Social (CND), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS) e a Justiça do Trabalho (CNDT), com prazo de validade de, pelo menos, 30 (trinta) dias contados do recebimento dos documentos de cobrança.
§7º - Aprovadas as faturas, FURNAS pagará à CONTRATADA em 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento das mesmas, desde que os respectivos documentos sejam apresentados até 3 (três) dias úteis após o cumprimento do evento.
§8º - Para que FURNAS possa cumprir com as suas obrigações, dentro dos prazos estabelecidos, relativas ao pagamento dos documentos de cobrança emitidos por conta deste Instrumento Contratual, a CONTRATADA deverá observar, ainda, as seguintes disposições: I - a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da realização dos serviços, a CONTRATADA emitirá e apresentará a FURNAS 2 (duas) vias do documento de cobrança, de valores básicos e de reajuste (se for o caso) e as apresentará a FURNAS, acompanhadas do respectivo comprovante do evento gerador do faturamento, na Assessoria de Apoio a Gestão de Contratos – AGC.E, situada na Rua Real Grandeza, 219 – Bloco A – sala 805, Bairro Botafogo, cidade do Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.281-900, CNPJ: 23.274.194/0001-19, Insc. Estadual: 81.418.667, acompanhada dos seguintes documentos:
a) solicitação de pagamento acompanhada das faturas;
b) documentação exigida nas Cláusulas - TRIBUTOS e CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS e;
c) cópia da correspondência, emitida por FURNAS, de autorização de emissão da fatura. II - caso a CONTRATADA apresente os documentos de cobrança além do prazo estabelecido no item I anterior, a cada dia de atraso, o prazo de pagamento mencionado no Parágrafo 5º será prorrogado na mesma proporção;
III - os documentos de cobrança deverão indicar o número e o objeto deste Instrumento Contratual e a ele unicamente referir-se, não se admitindo, portanto, documentos que façam referência a diversos Instrumentos Contratuais;
IV- as solicitações de pagamento decorrentes deste instrumento contratual serão pagas por FURNAS através de depósito bancário em conta corrente da CONTRATADA. Para tanto, fica a mesma obrigada a informar, em cada documento de cobrança, o banco, a agência, a praça e a conta corrente para acatar tais créditos, sem o que FURNAS não efetuará os pagamentos; V - Nenhum pagamento será efetuado até que seja apresentada a "Garantia de Cumprimento do Termo Contratual”, conforme mencionado na Cláusula - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO TERMO CONTRATUAL;
VI - o não cumprimento, pela CONTRATADA, do disposto nos itens acima, no que for aplicável, facultará a FURNAS devolver os documentos de cobrança e a contar um novo prazo de vencimento, a partir do dia da reapresentação.
§9º - Caso sejam verificadas diferenças a maior ou a menor, nos valores faturados pela CONTRATADA, estas diferenças, se a maior, serão glosadas do respectivo faturamento, ou, se a menor, serão objeto de faturamento complementar a ser emitido pela CONTRATADA.
§10º - Desde já fica acertado que o comprovante de depósito bancário se constituirá em documento comprobatório de quitação das obrigações decorrentes deste Instrumento Contratual.
§11º - Fica vedado o desconto bancário ou o endosso das duplicatas acaso extraídas com base neste Instrumento Contratual, não se responsabilizando FURNAS por seu pagamento, se verificado dito desconto ou endosso. Em qualquer hipótese, FURNAS não se responsabiliza por acréscimos bancários ou não, no valor das duplicatas, quer sejam a título de juros, comissões, taxas de permanência, etc.
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 14/19
§12º – Na ocorrência de erro, dúvida ou omissão quanto aos documentos ou faturas que acompanham a solicitação de pagamento, FURNAS poderá, a seu exclusivo critério, pagar apenas a parcela não controvertida no prazo contratual, ficando a parcela restante para ser paga após a solução final da controvérsia, com vencimento no prazo de 6 (seis) dias úteis, a contar da data em que as dúvidas forem solucionadas e a fatura for aprovada por FURNAS. §13º - FURNAS não se responsabiliza por qualquer despesa bancária, nem por qualquer outro pagamento não previsto neste instrumento contratual.
§14º - Na hipótese descrita no item I, parágrafo 4º, da Cláusula REGULARIDADE PARA COM O INSS, O FGTS E A JUSTIÇA DO TRABALHO, a CONTRATADA emitirá nota fiscal ou fatura específica que contemple estes segurados com as respectivas bases de cálculo, de acordo com a legislação em vigor.
§15º - Sendo a prestação enquadrada no item III, parágrafo 4º, da Cláusula REGULARIDADE PARA COM O INSS, O FGTS E A JUSTIÇA DO TRABALHO a CONTRATADA, deverá destacar, em sua nota-fiscal/fatura, o valor referente a 2%, incidente sobre a mesma base de cálculo da retenção a que se refere o art. 31 da Lei nº 8.212/91.
§16º - A emissão, pela CONTRATADA, da nota-fiscal/fatura específica de que trata esta Cláusula, bem como a apresentação do demonstrativo ou da declaração previsto na Cláusula OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA constituem condição para liberação dos pagamentos devidos à CONTRATADA. A não observância, pela CONTRATADA, do disposto neste parágrafo ensejará, ainda, a aplicação das demais penalidades previstas neste instrumento.
§17º – Nenhum pagamento será realizado sem que o FORNECEDOR demonstre que está em situação regular relativa à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF) e a Débitos Trabalhistas (CNDT).
Leia-se:
CLÁUSULA 9ª - CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E DE PAGAMENTO
FURNAS procederá ao pagamento dos serviços executados aos preços previstos na Cláusula PREÇOS. O primeiro pagamento somente será liberado mediante a apresentação da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente quitada pela CONTRATADA, conforme Cláusula RESPONSABILIDADE TÉCNICA PERANTE O CREA deste TERMO CONTRATUAL, sem prejuízo do cumprimento de outras exigências igualmente previstas neste instrumento.
§1º - O valor dos serviços estipulado na Cláusula PREÇOS será faturado pela CONTRATADA em parcelas, conforme PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTOS abaixo, após aprovação dos documentos, em conformidade com a CLAÚSULA – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS.
PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTOS
PROJETO BÁSICO PARA O FECHAMENTO DO CICLO COMBINADO DA USINA
TERMOELÉTRICA DE SANTA CRUZ/RJ
ITEM EVENTOS DE PAGAMENTOS
%
Valor
1 Entrega do Projeto Básico para análise de FURNAS
20
2 Entrega do Projeto Básico com os comentários finais deFURNAS incorporados
80
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 15/19
§2º - O primeiro pagamento somente será liberado após a aprovação do evento de pagamento e mediante a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente quitada.
§3º - A cobrança deverá conter o número e a data deste TERMO CONTRATUAL e estar acompanhada dos documentos ou faturas necessários à sua efetivação, bem como da prova de regularidade com a Seguridade Social (CND), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS) e a Justiça do Trabalho (CNDT), com prazo de validade de, pelo menos, 30 (trinta) dias contados do recebimento dos documentos de cobrança.
§4º - A cobrança deverá conter o número e a data deste TERMO CONTRATUAL e estar acompanhada dos documentos ou faturas necessários à sua efetivação, bem como da prova de regularidade com a Seguridade Social (CND), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS) e a Justiça do Trabalho (CNDT), com prazo de validade de, pelo menos, 30 (trinta) dias contados do recebimento dos documentos de cobrança.
§5º - Aprovadas as faturas, FURNAS pagará à CONTRATADA em 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento das mesmas, desde que os respectivos documentos sejam apresentados até 3 (três) dias úteis após o cumprimento do evento.
§6º - Para que FURNAS possa cumprir com as suas obrigações, dentro dos prazos estabelecidos, relativas ao pagamento dos documentos de cobrança emitidos por conta deste Instrumento Contratual, a CONTRATADA deverá observar, ainda, as seguintes disposições: I - a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da realização dos serviços, a CONTRATADA emitirá e apresentará a FURNAS 2 (duas) vias do documento de cobrança, de valores básicos e de reajuste (se for o caso) e as apresentará a FURNAS, acompanhadas do respectivo comprovante do evento gerador do faturamento, na Assessoria de Apoio a Gestão de Contratos – AGC.E, situada na Rua Real Grandeza, 219 – Bloco A – sala 805, Bairro Botafogo, cidade do Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.281-900, CNPJ: 23.274.194/0001-19, Insc. Estadual: 81.418.667, acompanhada dos seguintes documentos:
a) solicitação de pagamento acompanhada das faturas;
b) documentação exigida nas Cláusulas - TRIBUTOS e CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS E FGTS e;
c) cópia da correspondência, emitida por FURNAS, de autorização de emissão da fatura. II - caso a CONTRATADA apresente os documentos de cobrança além do prazo estabelecido no item I anterior, a cada dia de atraso, o prazo de pagamento mencionado no Parágrafo 5º será prorrogado na mesma proporção;
III - os documentos de cobrança deverão indicar o número e o objeto deste Instrumento Contratual e a ele unicamente referir-se, não se admitindo, portanto, documentos que façam referência a diversos Instrumentos Contratuais;
IV- as solicitações de pagamento decorrentes deste instrumento contratual serão pagas por FURNAS através de depósito bancário em conta corrente da CONTRATADA. Para tanto, fica a mesma obrigada a informar, em cada documento de cobrança, o banco, a agência, a praça e a conta corrente para acatar tais créditos, sem o que FURNAS não efetuará os pagamentos; V - Nenhum pagamento será efetuado até que seja apresentada a "Garantia de Cumprimento do Termo Contratual”, conforme mencionado na Cláusula - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO TERMO CONTRATUAL;
VI - o não cumprimento, pela CONTRATADA, do disposto nos itens acima, no que for aplicável, facultará a FURNAS devolver os documentos de cobrança e a contar um novo prazo de vencimento, a partir do dia da reapresentação.
§7º - Caso sejam verificadas diferenças a maior ou a menor, nos valores faturados pela CONTRATADA, estas diferenças, se a maior, serão glosadas do respectivo faturamento, ou, se a menor, serão objeto de faturamento complementar a ser emitido pela CONTRATADA.
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 16/19
§8º - Desde já fica acertado que o comprovante de depósito bancário se constituirá em documento comprobatório de quitação das obrigações decorrentes deste Instrumento Contratual.
§9º - Fica vedado o desconto bancário ou o endosso das duplicatas acaso extraídas com base neste Instrumento Contratual, não se responsabilizando FURNAS por seu pagamento, se verificado dito desconto ou endosso. Em qualquer hipótese, FURNAS não se responsabiliza por acréscimos bancários ou não, no valor das duplicatas, quer sejam a título de juros, comissões, taxas de permanência, etc.
§10º – Na ocorrência de erro, dúvida ou omissão quanto aos documentos ou faturas que acompanham a solicitação de pagamento, FURNAS poderá, a seu exclusivo critério, pagar apenas a parcela não controvertida no prazo contratual, ficando a parcela restante para ser paga após a solução final da controvérsia, com vencimento no prazo de 6 (seis) dias úteis, a contar da data em que as dúvidas forem solucionadas e a fatura for aprovada por FURNAS. §11º - FURNAS não se responsabiliza por qualquer despesa bancária, nem por qualquer outro pagamento não previsto neste instrumento contratual.
§12º - Na hipótese descrita no item I, parágrafo 4º, da Cláusula REGULARIDADE PARA COM O INSS, O FGTS E A JUSTIÇA DO TRABALHO, a CONTRATADA emitirá nota fiscal ou fatura específica que contemple estes segurados com as respectivas bases de cálculo, de acordo com a legislação em vigor.
§13º - Sendo a prestação enquadrada no item III, parágrafo 4º, da Cláusula REGULARIDADE PARA COM O INSS, O FGTS E A JUSTIÇA DO TRABALHO a CONTRATADA, deverá destacar, em sua nota-fiscal/fatura, o valor referente a 2%, incidente sobre a mesma base de cálculo da retenção a que se refere o art. 31 da Lei nº 8.212/91.
§14º - A emissão, pela CONTRATADA, da nota-fiscal/fatura específica de que trata esta Cláusula, bem como a apresentação do demonstrativo ou da declaração previsto na Cláusula OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA constituem condição para liberação dos pagamentos devidos à CONTRATADA. A não observância, pela CONTRATADA, do disposto neste parágrafo ensejará, ainda, a aplicação das demais penalidades previstas neste instrumento.
§15º – Nenhum pagamento será realizado sem que o FORNECEDOR demonstre que está em situação regular relativa à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF) e a Débitos Trabalhistas (CNDT).
Onde se lê:
CLÁUSULA 6ª – PREÇOS
FURNAS pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços objeto deste TERMO CONTRATUAL, os preços abaixo discriminados:
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 17/19
PLANILHA DE PREÇOS
PROJETO BÁSICO PARA O FECHAMENTO DO CICLO
COMBINADO DA USINA TERMOELÉTRICA DE SANTA
CRUZ/RJ
% R$ CIVIL 15,5 MECÂNICA 59,5 ELÉTRICA 17,9 MEIO AMBIENTE 7,1TOTAL GLOBAL
100,0 Leia-se: CLÁUSULA 6ª - PREÇOSFURNAS pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços objeto deste TERMO CONTRATUAL, os preços abaixo discriminados:
PLANILHA DE PREÇOS
PROJETO BÁSICO PARA O FECHAMENTO DO CICLO
COMBINADO DA USINA TERMOELÉTRICA DE SANTA
CRUZ/RJ
% R$ CIVIL 14,1 MECÂNICA 63,1 ELÉTRICA 16,3 MEIO AMBIENTE 6,5TOTAL GLOBAL
100,0Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 18/19
Onde se lê:
CLÁUSULA 21 – MULTAS POR INADIMPLEMENTO
“
§5º - Caso as datas de entregas estabelecidas na PEDER (Programa de Entrega de Desenhos e Requisições) não sejam atendidas, será aplicada à CONTRATADA uma penalidade de 1% (um por cento), acrescida de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso da atividade, limitado a 10% (dez por cento) do valor do INSTRUMENTO CONTRATUAL.”Leia-se:
CLÁUSULA 21 – MULTAS POR INADIMPLEMENTO
“
§5º - Caso as datas de entrega do Projeto Básico não sejam atendidas, será aplicada à CONTRATADA uma penalidade de 1% (um por cento), acrescida de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso da atividade, limitado a 10% (dez por cento) do valor do INSTRUMENTO CONTRATUAL.”1.4. Alterar na ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS a redação estabelecida no item 2.9. PROJETO EXECUTIVO, da pág. 71/85, Seção V – DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, do Edital:
Onde se lê:
2.9. PROJETO EXECUTIVO
“2.9.1. O PROPONENTE será responsável pela elaboração de toda e qualquer documentação necessária para o perfeito entendimento e posterior detalhamento do projeto executivo civil, elétrico, mecânico, de instrumentação, controle e automação, de telecomunicações e meio ambiente, de forma a atender aos requisitos do Projeto Básico e deste Edital, tais como, mas não se limitando a: memoriais descritivos, especificações técnicas, memoriais de cálculo, fluxogramas de processo, folha de dados, lista de sistemas, lista de materiais, arquitetura de instrumentação e controles, predimensionamento de cabos elétricos, layouts, cronograma do EPC, especificação técnica do EPC, orçamento do EPC, critérios de comissionamento do ciclo combinado, normas técnicas para o EPC, análise das propostas de EPC.”
Leia-se:
2.9. PROJETO EXECUTIVO
“2.9.1. O PROPONENTE será responsável pela elaboração de toda e qualquer documentação necessária, de forma a atender aos requisitos do Projeto Básico e deste Edital, a fim de que FURNAS possa posteriormente licitar o projeto executivo, baseado no resultados obtidos do Projeto Básico. O PROPONENTE também deverá elaborar um cronograma das atividades de implantação do ciclo combinado (EPC), critérios de comissionamento do ciclo combinado, bem como orçamento discriminado do EPC, que servirá de base para contratação do Projeto Executivo.”
Número da Licitação Folha CO.GCM.A.00004.2015 19/19
1.5. Alterar a data para entrega da Documentação de Habilitação e Propostas de 30/07/2015 para o dia 17/08/2015 às 10h.
2. As demais condições do Edital permanecem inalteradas, desde que não conflitem com o presente Suplemento.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 2015.
Emilio Cesar Lopes Vaamonde Gerência de Compras
