FALTAS:

(1)

______________________________________________________

Ata nº 18/2013

Reunião Ordinária do dia 14 de agosto de 2013. --- Aos catorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, nesta cidade de Elvas e Edifício dos Paços do Concelho pelas dezasseis horas, reuniu a Câmara Municipal de Elvas sob a Presidência do Senhor Vice-Presidente Nuno Miguel Fernandes Mocinha, estando presentes os Senhores Vereadores, António José Simão das Dores, João Manuel Matias Vintém, Manuel Joaquim Silva Valério e Vitória Júlia Damião Rita Branco. --- FALTAS: Faltaram a esta reunião o Senhor José António Rondão Almeida e a Senhora Vereadora Elsa da Purificação Ambrósio Grilo, por se encontrarem de férias.---

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o Senhor Engenheiro Mário Luís Amante Baptista --- Pela Divisão de Administração, Urbanismo e Recursos Humanos esteve presente a Senhora Drª Sandra Domingos. --- Pelo Departamento Financeiro e Desenvolvimento esteve presente o Senhor Dr. Paulo Jorge Gomes Dias --- Sendo dezasseis horas, verificando-se haver “quórum” para funcionamento do Executivo, pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a reunião: ---

1 – Período Antes da Ordem do Dia ---

1.1 – Ordem de Trabalhos. ---

(2)

O Senhor Presidente propôs que fossem acrescentados à ordem de trabalhos, nos termos do artigo 19º do Código do Procedimento Administrativo os seguintes pontos:---

- Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente e

Senhores Vereadores e pelas chefias, com as devidas

fundamentações de

urgência.---e) Fabrica da Igreja Paroquial Senhor Jesus da Boa – Fé.--- f) Associação Paraquedistas do Alto Alentejo.--- g) Sociedade 1º de Dezembro.--- h) Associação de Festas e Animação de São Vicente.- i) Clube de Futebol Frente Leste.--- j) Grupo Voz Amiga da Terrugem.--- 3.3- Meia Maratona Badajoz Elvas.--- 3.4-Alteração ao Regulamento do Cartão Municipal da Idade de Ouro.--- 3.5- Proposta de Programa de animação da Expo São Mateus 2013.---

- Divisão de Administração, Urbanismo e Recursos

Humanos.---

 Férias dos Eleitos.---

 Concurso para atribuição de hortas comunitárias.----

- Departamento Financeiro e

Desenvolvimento.--- Autos de Medição de Empreitadas.--- o Construção das piscinas nas freguesias de

Santa Eulália e Terrugem;---

o

Pinturas Exteriores de prédios no Centro

(3)

Histórico.--- Regulamento do programa de hortas comunitárias

do Município de Elvas/preço da água.---

1.2-Aprovação da Ata de 24/07/2013.---

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e quatro de julho de dois mil e treze foi aprovada por unanimidade, com a abstenção do Senhor Vice – Presidente Nuno Mocinha em virtude de não ter estado presente na

mesma.---– Expediente Geral.

---

2.1-Divisão de Administração, Urbanismo e Recursos

Humanos.---

2.1.1– Divisão de Administração e Recursos

Humanos.---

 Análises de águas.--- Presente à reunião os resultados das análises efetuadas ao abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 29 de 26 de julho de 2013, da Eng.ª Técnica Química dando conhecimento de que a água do abastecimento público não apresenta risco para a saúde. --- A Câmara tomou conhecimento. ---

 Despacho/Delegação de competências relativas a todo o Processo relacionado com a Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais de 29/09/2013.--- Presente à reunião o despacho de delegação de competências no Senhor Vereador João Vintém do processo relacionado com a Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais de 29/09/2013 (documento em anexo número um).--- A Câmara tomou conhecimento.---

 Silagens do Atlântico – autorização para circulação de veículos pesados na Estrada da Torre de Bolsa.---

(4)

Presente à reunião o requerimento da empresa Silagens do

Atlântico, Ldª solicitando autorização para circulação na estrada municipal denominada Torre de Bolsa em Elvas com os veículos pesados com as matrículas 87-DI-12 e 72-93-0U para recolha de produtos agrícolas.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a circulação dos veículos pesados com as matrículas, 87-DI-12 e 72-93-0U na estrada da Torre de Bolsa propriedade da referida empresa.---

 MTA – cedência de Stand para a Feira de S. Mateus.--- Presente à reunião o ofício emanado do MTA solicitando a cedência de um Stand para instalação de uma quermesse de rifas e vendas a favor das atividades de solidariedade no São Mateus (documento em anexo número dois).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Stand bem como outro material solicitado.---

 Confraria do Senhor Jesus da Piedade – Horário da Feira de S. Mateus.--- Presente à reunião a informação nº 733/SOFAA, sobre o horário de encerramento dos bares na feira de São Mateus (documento em anexo número três).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o seguinte horário:--- » Dias 20,21,27 e 28 de Setembro até às 6,00 horas; --- » Dia 29 até às 24,00 horas; --- » Nos restantes dias até às 4,00 horas. --- ASSUNTOS INCLUÍDOS NA ORDEM DE TRABALHOS NOS TERMOS DO ARTIGO 19º DO CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ---

 Férias dos Eleitos.--- Presente à reunião uma carta do Senhor Vereador João Vintém dando conhecimento que nos dias 14 e 15 de agosto interrompeu o seu

(5)

A Câmara tomou conhecimento.---

 Concurso para atribuição de hortas comunitárias.---- Presente à reunião a informação nº 809/SOFAA dando conhecimento de que findo o prazo de apresentação de candidaturas para atribuição de hortas comunitárias só foram apresentadas 18 candidaturas (documento em anexo número quatro).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente que determinou a prorrogação do prazo.---

2.1-2– Divisão de Urbanismo.---

 Emissão de parecer sobre negócio em compropriedade.--- Presente à reunião o requerimento de José Manuel Labrego Vinagre, residente na Rue Marie Henriette nº 44, Ixelles, Bruxelas, portador do Contribuinte número 124640516, conforme deliberação camarária de 14 de agosto de 2013 e nos termos do artigo 54º da Lei número 91/95 de 2 de Setembro, alterada pela Lei número 165/99 de 14 de Setembro e pela Lei número 64/2003 de 23 de Agosto, solicitando a emissão de parecer sobre a venda a Vanessa Susana Monteiro Vinagre e Jennifer Cassandra Monteiro Vinagre (com usufruto a favor de Manuel Afonso Labrego Vinagre e Joana Vitória Travanca Monteiro), de 1/2 indiviso para cada um deles do prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de São Brás e São Lourenço sob o artigo 55º, Secção B, denominado Carrascal, Horta Nova do Carrascal e descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 153/19861224.---A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável uma vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico em violação do regime legal dos loteamentos urbanos. ---

 Emissão de Licença Especial de Ruído para ratificar o despacho.---

(6)

Presente à reunião o requerimento da Ramalho Rosa Cobertar, S.A. solicitando licença especial de ruído para a construção de dois monumentos alusivos ao Património Mundial nas rotundas das Sochinhas e Piscinas Municipais.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que emitiu a licença especial de ruído.--- - Processos despachados de acordo com a delegação de competências.---



Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito na

Rua Manuel Gomes Estácio nºs 3 e 3a – Elvas.--- Presente à reunião o despacho do Senhor Vice - Presidente Nuno Mocinha, que determinou não exercer o direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Manuel Gomes Estácio, nºs 3 e 3-A em Elvas.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.—

 Processo de Obras nº 30/2013.--- Presente à reunião o projeto de alteração do prédio existente na horta do Forte Botas para o destinar a turismo em espaço rural, cujo requerente é Ana Mafalda Lopo Balsas.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que aprovou o projeto em deliberação final.---

2.– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.---

2.2.1– Divisão Financeira.---

 Resumo Diário da Tesouraria dos dias 13/08/2013.— Em Bancos: €1.506.726,86.--- Aplicações de Tesouraria: €8.500.000,00.--- Em dinheiro: €29.713,22.--- Em documentos: €98.783, 61.---

(7)

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 35ª alteração orçamental e a 35ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano. --- --- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos.---

 Prestação de serviços---

 Informações nº 774/13.--- Presente à reunião a informação nº 774, sobre a prestação de serviços em título.--- A Câmara considerando a informação do DFD, segundo a qual:--- 1- Se trata de um trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade jurídica de emprego público;--- 2- Que se procedeu á verificação do artigo 19º do Orçamento de Estado 2012; Não aplicável tendo em conta o objeto não ser idêntico em relação ao ajuste direto de 2013;--- 3- Que se procedeu à verificação da regularização com a segurança social e fisco;--- 4- Que existe cabimentação orçamental;--- 5- Que o regime de aquisição de serviço aplicado é o Procedimento por Ajuste Direto Simplificado, nos termos do artº128º do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro.--- Deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador António Dores, dar o seu parecer favorável à referida prestação de serviços.—

 Informações nº 745/13.--- Presente à reunião a informação nº 745, sobre a prestação de serviços em título.--- A Câmara considerando a informação do DFD, segundo a qual:--- 1- Se trata de um trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade jurídica de emprego público;---

(8)

2- Que se procedeu á verificação do artigo 19º do Orçamento de Estado 2012; Não aplicável tendo em conta o objeto não ser idêntico em relação ao ajuste direto de 2013;--- 3- Que se procedeu à verificação da regularização com a segurança social e fisco;--- 4- Que existe cabimentação orçamental;--- 5- Que o regime de aquisição de serviço aplicado é o Procedimento por Ajuste Direto Simplificado, nos termos do artº128º do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro.--- Deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador António Dores, dar o seu parecer favorável à referida prestação de serviços.—

 Informações nº 774/13.--- Presente à reunião a informação nº 774, sobre a prestação de serviços em título.--- A Câmara considerando a informação do DFD, segundo a qual:--- 1- Se trata de um trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade jurídica de emprego público;--- 2- Que se procedeu á verificação do artigo 19º do Orçamento de Estado 2012; Não aplicável tendo em conta o objeto não ser idêntico em relação ao ajuste direto de 2013;--- 3- Que se procedeu à verificação da regularização com a segurança social e fisco;--- 4- Que existe cabimentação orçamental;--- 5- Que o regime de aquisição de serviço aplicado é o Procedimento por Ajuste Direto Simplificado, nos termos do artº128º do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro.--- Deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador António Dores, dar o seu parecer favorável à referida prestação de serviços.—

 Isaac Santos – Dist. E venda de publicidade, Unipessoal,

(9)

Presente à reunião a requisição interna nº 2262, sobre a prestação de serviços em título.--- A Câmara considerando a informação do DFD, segundo a qual:--- 1- Se trata de um trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade jurídica de emprego público;--- 2- Que se procedeu á verificação do artigo 19º do Orçamento de Estado 2012; Não aplicável tendo em conta o objeto não ser idêntico em relação ao ajuste direto de 2013;--- 3- Que se procedeu à verificação da regularização com a segurança social e fisco;--- 4- Que existe cabimentação orçamental;--- 5- Que o regime de aquisição de serviço aplicado é o Procedimento por Ajuste Direto Simplificado, nos termos do artº128º do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro.--- Deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador António Dores, dar o seu parecer favorável à referida prestação de serviços.—

 Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em atras Presente à reunião a informação nº 768/SOF – Contabilidade sobre o assunto em título (documento em anexo número cinco).--- A Câmara tomou conhecimento.---

 Autos de medição das empreitadas:--- o Lar de Santa Eulália – Quartos

complementares;--- Presente à reunião o Auto de Medição nº 3, no valor de €58.681,85 referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a empresa Lado Renovado – Construções, Ldª e solicita o seu pagamento.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar---

o Ampliação do centro de negócios

(10)

Presente à reunião o Auto de Medição nº 23, no valor de €59.427,13, referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a Empresa Cociga – Construções Civis de Gaia, S.A. e solicita o seu pagamento.- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar.---

o Construção das piscinas nas freguesias de

Santa Eulália e Terrugem;--- Presente à reunião o Auto de Medição nº 11, no valor de €18.929,98, referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a Empresa Zucotec – Sociedade de Construções, Unipessoal, Ldª e solicita o seu pagamento.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar.---

Santa Eulália e Terrugem;--- Presente à reunião o Auto de Medição nº 1 (Trabalhos de Suprimento de erros e omissões) - Mapa Adicional nº 1, no valor de €918,68, referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a Empresa Zucotec – Sociedade de Construções, Unipessoal, Ldª e solicita o seu pagamento.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar.---

o Pavilhão desportivo de Vila Boim;---

Presente à reunião o Auto de Medição nº 11 no valor de €150.395,78, referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a Empresa Zucotec – Sociedade de Construções, Unipessoal, Ldª e solicita o seu pagamento.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar.---

o Requalificação de edifício habitacional na

Travessa do Espirito Santo / Rua do Touro;--- Presente à reunião o Auto de Medição nº 7, no valor de €48.125,43, referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a empresa Lado Renovado – Construções, Ldª e solicita o seu pagamento.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar.---

(11)

o Pavimentação de arruamentos 2013;---

Presente à reunião o Auto de Medição nº 2, no valor de €14.520,51, referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a empresa Construções Pragosa, S.A. e solicita o seu pagamento.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar.---

o Sede da Associação Barbaris BTT;---

Presente à reunião o Auto de Medição nº 4, no valor de €28.982,98 referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a empresa Transformar é Preciso, Ldª e solicita o seu pagamento.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar.---

o Centro de dia de Vila Fernando;---

Presente à reunião o Auto de Medição nº 4 no valor de €29.059,09, referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a empresa J.C. Bartolomeu – Instalações Elétricas, Ldª e solicita o seu pagamento.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar.---

o Infraestruturas do loteamento da Horta de D.

Pedro;--- Presente à reunião o Auto de Medição nº 4, no valor de €15.886,51, referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a empresa Senpapor – Construções e Obras Públicas, Ldª e solicita o seu pagamento.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar.---

o Beneficiação do Campo Pedro Barrena –

relvado;--- Presente à reunião o Auto de Medição nº 1, no valor de €112.439,56, referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a empresa António da Silva Campos, S.A. e solicita o seu pagamento.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar.---

o Beneficiação e recuperação de pavimentos dos

(12)

Presente à reunião o Auto de Medição nº 1, no valor de €4.994,67, referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a empresa STB – Reabilitação do Património Edificado, Ldª e solicita o seu pagamento.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar.---

o Monumento a Elvas Património Mundial;---

Presente à reunião o Auto de Medição nº 1, no valor de €29.424,39, referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a empresa Ramalho Rosa – Cobetar Sociedade de Construções, S.A. e solicita o seu pagamento.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar.---

o Estrada da Badana.---

Presente à reunião o Auto de Medição nº 2, no valor de €24.318,71 referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a empresa Senpapor – Construções e Obras Públicas, Ldª e solicita o seu pagamento.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar.---

 Empreitada de requalificação da EN4 – 1ª fase –

entre a rotunda do Lidl e as Sochinhas – 2.º troço – libertação de garantias.--- Presente à reunião o ofício emanado da empresa Ramalho Rosa Cobetar, S.A., bem como a garantia bancária nº 73098002886 no valor de €12.777,25 para substituição dos valores retidos nas faturas 2012014, 7040500075, 7040500013 e 7040500014, referente à empreitada em título.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a referida garantia e mandar proceder à devolução dos valores retidos.--- ASSUNTOS INCLUÍDOS NA ORDEM DE TRABALHOS NOS TERMOS DO ARTIGO 19º DO CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ---

(13)

Santa Eulália e Terrugem;--- Presente à reunião o Auto de Medição nº 1 (Trabalhos a mais) - Mapa Adicional nº 4, no valor de €1.256,22, referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a Empresa Zucotec – Sociedade de Construções, Unipessoal, Ldª e solicita o seu pagamento.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar.---

o

Pinturas Exteriores de prédios no Centro Histórico.---Presente à reunião o Auto de Medição nº 1 no valor de €14.920,00, referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a Empresa Joaquim Luís Henriques Reis e solicita o seu pagamento.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar.---

o

Iluminação Exterior do Forte de Santa Luzia.---Presente à reunião o Auto de Medição nº 2 no valor de €60.268,50, referente à Empreitada em título, cujo adjudicatário é a Empresa Schreder Iluminação, S.A. e solicita o seu pagamento.--- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar.---

 Regulamento do programa de hortas comunitárias

do Município de Elvas/preço da água.--- Presente à reunião a informação nº 433/DFD sobre o valor a pagar pelos horticultores comunitários conforme dispõe o artº 10 do Regulamento do programa de hortas comunitárias do Município de Elvas (documento em anexo número seis).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os valores constantes da referida informação.---

2.2.1-Divisão de Desenvolvimento.---

 Minuta da 3ª Adenda ao Contrato de Financiamento

da operação “Alargamento das Estradas: Terrugem – São Romão e Monte Cão”---

(14)

Presente à reunião a informação nº 748/SOF – Candidaturas, bem como a minuta da 3ª Adenda ao Contrato de Financiamento da operação “Alargamento das Estradas: Terrugem – São Romão e Monte Cão (documento em anexo número sete).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vice – Presidente Nuno Mocinha que aprovou a referida Minuta.---

da operação “Beneficiação da Estrada Municipal 511 (Estrada da Ajuda)”--- Presente à reunião a informação nº 749/SOF – Candidaturas, bem como a minuta da 2ª Adenda ao Contrato de Financiamento da operação “Beneficiação da Estrada Municipal 511 (Estrada da Ajuda)”

(documento em anexo número oito).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vice – Presidente Nuno Mocinha que aprovou a referida Minuta.---

 Minuta da Adenda ao Contrato de Financiamento da

operação “Beneficiação de Estradas Desclassificadas EX. E.N 246,243 e 243-1”.--- Presente à reunião a informação nº 747/SOF – Candidaturas, bem como a minuta da Adenda ao Contrato de Financiamento da operação “Beneficiação de Estradas Desclassificadas EX. E.N 246,243 e 243-1” (documento em anexo número nove).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vice – Presidente Nuno Mocinha que aprovou a referida Minuta.---

(15)

Bairros Periféricos de Elvas – Bairro da Raposeira/Belhó”.--- Presente à reunião a informação nº 750/SOF – Candidaturas, bem como a minuta da 2ª Adenda ao Contrato de Financiamento da operação “Requalificação Urbana e Funcional de Bairros Periféricos de Elvas – Bairro da Raposeira/Belhó”. (documento em anexo número dez).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vice – Presidente Nuno Mocinha que aprovou a referida Minuta.---

da operação “Estratégica de Desenvolvimento e Articulação – Área Adjacente à Plataforma Transfronteiriça Elvas – Caia”.--- Presente à reunião a informação nº 746/SOF – Candidaturas, bem como a minuta da 2ª Adenda ao Contrato de Financiamento da operação “Estratégica de Desenvolvimento e Articulação – Área Adjacente à Plataforma Transfronteiriça Elvas – Caia”. (documento em anexo número onze).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vice – Presidente Nuno Mocinha que aprovou a referida Minuta.---

2.3- Departamento de Obras e Serviços Urbanos.

 Empreitada de: Centro de Dia de Vila Fernando.---

 Prorrogação de prazo.---

Presente à reunião a informação nº 228/2012 sobre o assunto em título (documento em anexo número doze).--- A Câmara com o fundamento expresso na informação deliberou, por unanimidade, conceder uma prorrogação graciosa do prazo de

(16)

execução da empreitada até ao dia 23 de agosto de 2013, bem como solicitar ao empreiteiro o plano de trabalhos ajustado à prorrogação.-

 Empreitada de: Ginásio Sénior de Elvas.---

 Auto de receção provisória.---

Presente à reunião a informação, o auto de vistoria para receção provisória e auto de receção provisória referentes à empreitada em título.--- A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos deliberou, por unanimidade, receber a obra a título provisório.---

 Empreitada de: Beneficiação da Estrada do reguengo

 Auto de receção definitiva---

Presente à reunião o auto de vistoria para receção definitiva e auto de receção definitiva da empreitada em título.--- A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos deliberou, por unanimidade, receber a obra a título definitivo e mandar libertar as garantias.---

 Empreitada de: Requalificação urbana e funcional de

bairros Periféricos de Elvas – Bairro da Raposeira/Belhó.---

 Libertação de caução.---

Presente à reunião a informação DOSU nº 226/2013, o auto de vistoria para efeitos libertação da caução referente à Empreitada em título.--- A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos deliberou, por unanimidade, libertar 25% do valor da caução prestada pelo Empreiteiro.---

 Empreitada de: Requalificação urbana e funcional de

bairros Periféricos de Elvas – Parque de estacionamento na Quinta dos Arcos.---

(17)

Presente à reunião a informação DOSU nº 227/2013, o auto de vistoria para efeitos libertação da caução referente à Empreitada em título.--- A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos deliberou, por unanimidade, libertar 25% do valor da caução prestada pelo Empreiteiro.---

 Empreitada de: Ginásio Sénior de Elvas – pavimento

desportivo.---

 Empreitada de: Construção de piscinas nas freguesias de Santa Eulália e Terrugem.---

3- Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente, pelo

Senhor Vice – Presidente e Senhores Vereadores.---

3.1 – Alteração do protocolo de acordo Sede da Associação desportiva Cultural Belhó/Raposeira.--- Presente à reunião a informação nº 752/DAURH, bem como a alteração do protocolo de acordo Sede da Associação desportiva Cultural Belhó/Raposeira (documento em anexo número treze).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do

(18)

a) Sociedade Instrução e Recreio.--- Presente à reunião a informação nº 751/DFD, sobre a atribuição de subsídio à Associação em título (documento em anexo número catorze).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, nomeadamente à qualidade e interesse da atividade, a continuidade da atividade e qualidade de execuções anteriores o número potencial de beneficiários e público – alvo das atividades e a resposta às necessidades da comunidade atribuir o subsídio de €2.000,00.---

b) Associação Vicentina pela Cultura e pelo Desporto.--- Presente à reunião a informação nº 765 /DFD, sobre a atribuição de subsídio à Associação em título (documento em anexo número quinze).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, nomeadamente à qualidade e interesse da atividade, atribuir o subsídio de €4.000,00.---

c) Associação de Caçadores e Pescadores de Vila Boim.--- Presente à reunião a informação nº 767/DFD, sobre a atribuição de subsídio à Associação em título (documento em anexo número dezesseis).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, nomeadamente a continuidade da atividade e qualidade de execuções anteriores o número potencial de beneficiários e público – alvo das atividades e a resposta às necessidades da comunidade atribuir o subsídio de €500,00.---

(19)

d) “O ELVAS” – CAD.---

1) Presente à reunião a informação nº 666/DFD, sobre a atribuição

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número dezassete).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, nomeadamente à qualidade e interesse da atividade, a continuidade da atividade e qualidade de execuções anteriores o número potencial de beneficiários e público – alvo das atividades atribuir o subsídio de €5.000,00.---

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número dezoito). --- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, nomeadamente à qualidade e interesse da atividade, a continuidade da atividade e qualidade de execuções anteriores o número potencial de beneficiários e público – alvo das atividades atribuir o subsídio de €35.000,00 a pagar €7.000,00/mês de agosto a dezembro de 2013.-- e) Fabrica da Igreja Paroquial Senhor Jesus da Boa – Fé.--- Presente à reunião a informação nº 784/DFD, sobre a atribuição de subsídio à Associação em título (documento em anexo número dezanove). --- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, nomeadamente à qualidade e interesse da atividade, a continuidade, da atividade e qualidade de execuções anteriores e o número potencial de beneficiários e público – alvo das atividades atribuir o subsídio de €6.000,00.---

(20)

Presente à reunião a informação nº 779/DFD, sobre a atribuição de subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte).--- --- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, nomeadamente à qualidade e interesse da atividade, a continuidade, da atividade e qualidade de execuções anteriores atribuir o subsídio de €500,00.---

g) Sociedade 1º de Dezembro.---

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e um).- --- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, nomeadamente à qualidade e interesse da atividade, atribuir o subsídio de €2.800,00.---

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e dois).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, nomeadamente à qualidade e interesse da atividade, atribuir o subsídio de €700,00.---

h) Associação de Festas e Animação de São Vicente.-

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e três).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, nomeadamente à qualidade e interesse da atividade, atribuir o subsídio de €1.050,00.---

(21)

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e quatro).- --- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, nomeadamente à qualidade e interesse da atividade, atribuir o subsídio de €850,00.---

i) Clube de Futebol Frente Leste.--- Presente à reunião a informação nº 780/DFD, sobre a atribuição de subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e cinco). --- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, nomeadamente à qualidade e interesse da atividade, atribuir o subsídio de €1.500,00.---

j) Grupo Voz Amiga da Terrugem.--- Presente à reunião a informação nº 776/DFD, sobre a atribuição de subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e seis).--- --- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, nomeadamente à qualidade e interesse da atividade, atribuir o subsídio de €400,00.--- 3.3- Meia Maratona Badajoz Elvas.--- Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador João Vintém para realização da Meia Maratona Internacional Badajoz / Elvas (documento em anexo número vinte e sete).--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.--- 3.4-Alteração ao Regulamento do Cartão Municipal da Idade de Ouro.---

(22)

Presente à reunião a informação nº 525/SOF-Sócio – Educativa, bem como a alteração ao Regulamento do Cartão Municipal da Idade de Ouro (documento em anexo número

A Câmara, deliberou, por unanimidade, aprovar a referida alteração e submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.--- 3.5- Proposta de Programa de animação da Expo São Mateus 2013.--- Presente à reunião o Programa de Animação da Expo São Mateus 2013 (documento em anexo número vinte e oito).--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprová-lo.---

ASSUNTOS POR MINUTA: ---

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da Ata da presente reunião, que depois de lida, foi submetida à aprovação do Executivo. --- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar em minuta os assuntos constantes na ata, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redação dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. --- E, eu, Mariano Trabuco Raminhos Aranhol, Assistente Técnico da Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento e de Administração Geral da Câmara Municipal, redigi e subscrevi a presente ata. --- E não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada esta reunião, pelo Senhor Presidente, da qual, para constar e devidos efeitos, foi lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos os membros presentes. --- CÂMARA MUNICIPAL _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

(23)

_____________________________________________________ _____________________________________________________

O ASSISTENTE TÉCNICO