TEATRO ELIS REGINA
CADERNO DE ENCARGOS
IMPLANTAÇÃO TEATRO – 1ª ETAPA
CENTRO CULTURAL USINA DO GASÔMETRO
Av. Presidente João Goulart, 551- PORTO ALEGRE - RS
PROJETOS de:
Arquitetura
Estrutura Metálica
Hidrossanitário
Prevenção Contra Incêndios
Isolamento e Condicionamento Acústico
TRABALHO ELABORADO POR:
Índice
Disposições Gerais 03 1. Definições 04 2. Fase da Licitação 06 3. Fase de Obras 06 Discriminações Técnicas 10 0. Considerações Iniciais 11 1. Serviços Iniciais 162. Instalação do Canteiro de Obras 16
3. Serviços Gerais Internos 18
4. Superestrutura 18
5. Paredes e Painéis 21
6 Impermeabilização e Isolação Acústica 23
7. Revestimento de Forro 24
8. Revestimento de Paredes Internas 26
9. Pisos Internos e Externos 26
10. Instalações Hidrossanitárias 27
11. Instalações de Prevenção Contra Incêndios 27
12. Serviços Complementares 27
13. Administração da Obra 28
Anexos:
Anexo A – RELATÓRIO TÉCNICO DE ISOLAMENTO E CONDICIONAMENTO ACÚSTICO
Anexo B – MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1 Definições
1.1
Caderno de Encargos
Conjunto de especificações, critérios, condições e procedimentos técnicos estabelecidos pelo Contratante para a contratação, execução, fiscalização e controle de obras ou serviços.
1.2 Contratada
Empresa contratada para execução da obra ou serviço.
1.3 Contratante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, doravante denominada PMPA.
1.4 Cronograma
Físico-Financeiro
Representação gráfica (Sistema de Gantt) do andamento previsto para a obra ou serviço, em relação ao tempo e respectivos desembolsos financeiros. O Cronograma Físico-Financeiro é dividido em itens e etapas:
- item: cada uma das “fases” e “atividades” previstos no orçamento;
- etapa: cada uma das partes em que se divide o desenvolvimento das obras ou serviços, em relação aos prazos ou cronogramas contratuais.
1.5 Diário
de
Obra
Livro em que são registrados diariamente pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da obra ou, quando necessário, do serviço.
1.6 Discriminação
Técnica
Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execução a serem empregados na obra ou serviço.
1.7 Disposições
Gerais
Conjunto de normas, instruções e procedimentos técnicos para a licitação, contratação e fiscalização de obras ou serviços.
1.8 Especificações
de
Materiais e Equipamentos
Normas destinadas a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias-primas, produtos semi-acabados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semi-acabados.
1.9 Fiscalização
Atividade de acompanhamento sistemático da obra ou serviço de Engenharia e Arquitetura, verificando o cumprimento das disposições contratuais em todos os seus aspectos.
1.10 Instruções
Técnicas
Conjunto de indicações para se tratar e levar a termo um serviço técnico de Engenharia e Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos
de Serviços.
1.11
Materiais ou Equipamentos Similares
Materiais ou equipamentos que desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características dos especificados.
1.12 Medição
Apuração dos quantitativos e valores realizados das obras ou serviços.
1.13
Obra de Engenharia e Arquitetura
Trabalho segundo as determinações do projeto e as normas adequadas, destinado a modificar, adaptar, recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer transformação, preservação ou recuperação do ambiente natural, doravante denominado simplesmente obra.
1.14 Prazo
Global
É o prazo, em dias corridos, para a realização total das obras ou serviços, previsto no Ato Convocatório, nele incluindo-se o dia de início e o de conclusão das obras.
1.15 Prazo
Parcial
É o prazo, em dias corridos, para realização de cada uma das etapas do Cronograma Físico-Financeiro previstas no Ato Convocatório.
1.16 Projetista
Equipe ou profissional autor do(s) projeto(s).
1.17 Projeto
Definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econômicos e financeiros de uma obra ou serviço, com base em dados, elementos, informações, estudos, discriminações técnicas, cálculos, desenhos, normas, projeções e disposições especiais.
1.18 Projeto
Básico
Conjunto de elementos que definam a obra ou serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, com a definição técnica e dimensional da solução adotada, contendo a concepção clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicação de todos os componentes, características e materiais a serem utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custo final e prazo de execução, bem como sejam suficientes à contratação do mesmo.
1.19
Projeto Concluído ("As Built")
Definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços executados, resultante do Projeto Executivo, com as alterações e modificações havidas durante a execução.
1.20 Projeto
Executivo
Conjunto de desenhos, discriminações técnicas, Caderno de Encargos e demais elementos que formam a definição completa da obra ou serviço, suficientes à execução completa da mesma.
Serviço que envolve atribuições profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo à manutenção, conservação, demolição, conserto, reforma, fabricação, montagem, operação, reparo e instalação de bens, equipamentos e instalações, e serviços técnicos profissionais de Engenharia e Arquitetura.
1.22
Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Arquitetura
Serviços que envolvem atribuições profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos à supervisão, orientação técnica, coordenação, estudo, planejamento, projeto, especificação, assistência técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo, parecer técnico, elaboração de orçamento, apropriações e fiscalização, sondagens e topografia.
2
Fase de Licitação
2.1
Apresentação do Orçamento
As empresas proponentes deverão apresentar o orçamento em Planilhas Orçamentária Discriminadas, Planilha Resumo do Orçamento e Cronogramas Físicos Financeiros, contendo obrigatoriamente todos os serviços discriminados no capítulo das Discriminações Técnicas.
2.2
Planilha Orçamentária Discriminada
2.3
Planilha Resumo do Orçamento
2.4 Cronograma
Físico-Financeiro
3
Fase de Obras
3.1 Projeto,
Materiais
e
Equipamentos e Critérios de Analogia
Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização da PMPA e do Projetista.
Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverão ser novos, de qualidade compatível com o serviço respectivo, devendo satisfazer rigorosamente às Especificações de Materiais e Equipamentos. Não será admitido o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados.
A CONTRATADA só poderá aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submetê-lo a exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo com o previsto.
A PMPA se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peça, elemento ou parte da construção, podendo rejeitá-las, observadas as normas e especificações da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.
As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalização, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.
Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material especificado por outro, a CONTRATADA apresentará, por escrito, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido, com o orçamento do material especificado na substituição da proposta.
A substituição somente será aprovada quando da mesma resultar melhoria técnica ou similaridade comprovada, a critério da PMPA, e se processará com compensação financeira para as partes, devendo ser previamente autorizada pela PMPA. Quando não houver compensação financeira, a substituição poderá ser autorizada pela Fiscalização no Diário de
Obra.
A consulta sobre similaridade deverá ser efetuada pela CONTRATADA em tempo oportuno, não admitindo a Fiscalização, em nenhuma hipótese, que a referida consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.
Caberá à parte interessada na substituição o ônus da apresentação de toda a documentação necessária à análise.
A similaridade será julgada, em qualquer caso, pela PMPA.
3.2 Programação
A programação da obra será feita mediante acordo com a Fiscalização da PMPA, que poderá determinar as etapas e locais prioritários para a execução das obras, serviços e instalações. A localização das instalações provisórias (nelas incluídos barracões, sanitários, almoxarifados, placas etc.) obedecerá à programação a ser aprovada pela Fiscalização da PMPA.
A CONTRATADA deverá apresentar a PMPA, sempre que solicitado, o programa de produção por etapa e produção progressiva dos trabalhos, com a quantidade, o tipo e característica de cada serviço, de modo a se conhecer a perfeita situação do Cronograma.
3.3 Fiscalização
da PMPAA Fiscalização será exercida por profissionais, Engenheiros e/ou Arquitetos (Engenheiro Supervisor e Engenheiro Fiscal), designados pela PMPA, a qual será investida de plenos poderes para:
a) solicitar da CONTRATADA a substituição, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional ou operário que embarace a sua fiscalização;
b) rejeitar serviços defeituosos ou materiais que não satisfaçam às obras contratadas, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os serviços ou substituir os materiais, sem ônus para a PMPA e sem alteração do Cronograma (ocorrendo tal hipótese, a CONTRATADA deverá tomar as providências que se fizerem necessárias dentro do prazo de 48 horas); c) sustar qualquer serviço que não seja executado de acordo com a melhor técnica.
A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA de sua responsabilidade pela execução das obras, serviços e instalações contratadas.
São, ainda, atribuições da Fiscalização:
1. promover reunião com a CONTRATADA, com a finalidade de esclarecer dúvidas quanto ao Contrato e acertar detalhes necessários ao bom andamento da obra;
2. determinar a colocação obrigatória das placas de obra, inclusive a da PMPA, quando definido adiante nas Discriminações Técnicas;
3. exigir a permanência do Diário de Obra no canteiro da obra, mantendo-o atualizado;
4. firmar, juntamente com a CONTRATADA, Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Diário de Obra;
5. exigir que a CONTRATADA mantenha, no escritório da obra, à disposição do Fiscal, uma cópia do projeto completo;
6. exigir que, por parte da CONTRATADA, seja fielmente executado o que foi previsto no Projeto ou instruções técnicas, e que os materiais utilizados sejam os especificados, exigindo que a obra se faça dentro das condições estipuladas no Contrato;
7. exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento das normas de segurança do trabalho, bem como a manutenção da obra e do canteiro em bom estado de limpeza, organização e conservação;
8. quando necessário, oferecer esclarecimentos e soluções técnicas para problemas que surgirem durante a execução da obra ou serviço, desde que não acarretem alterações contratuais ou importem em serviços extra-contratuais ou aumento de despesas;
9. fazer, por escrito, todas e quaisquer sugestões referentes a acréscimos ou modificações na obra ou serviço, fazendo-as acompanhar de justificação minuciosa do cálculo relativo à alteração do orçamento-base e esclarecendo, outrossim, se o sugerido implica em dilatação do prazo fixado para a sua conclusão;
10. comunicar imediatamente, por escrito, todas as ocorrências imprevistas que notar no exercício de sua fiscalização, bem como as providências que for obrigado(a) a tomar para
a perfeita e completa observância do Contrato;
11. opinar sobre quaisquer solicitações da CONTRATADA, em especial aquelas que importem em ônus para a PMPA e/ou aumento do prazo contratual;
12. levar ao conhecimento da Administração os problemas cujas soluções não sejam de sua alçada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento da obra, ou comprometê-la futuramente;
13. autorizar a execução de serviços não constantes do plano inicial da obra, quando, por serem de natureza absolutamente urgente, não permitirem antecipado e definitivo ajuste entre a PMPA e a CONTRATADA;
14. não permitir a permanência, no canteiro de obras, de pessoas, materiais e equipamentos estranhos à obra ou serviço;
15. realizar, com a CONTRATADA, reuniões periódicas, previamente planejadas e registradas em ata, com a finalidade de analisar e acompanhar a programação e execução da obra ou serviço, para cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro e avaliação do seu desenvolvimento;
16. solicitar da CONTRATADA, quando as características da obra ou serviço assim o exigirem, um plano de trabalho, e fazer as anotações correspondentes ao andamento dos trabalhos, de conformidade com as informações de "início" e "término" dos serviços compreendidos nas diversas etapas do Cronograma Físico-Financeiro;
17. anotar, no Diário de Obra, as determinações e comunicações à CONTRATADA;
18. aprovar materiais e equipamentos a serem utilizados na obra ou serviço, de acordo com o item 2 acima;
19. exigir da CONTRATADA a imediata correção de serviços mal executados e/ou a substituição de materiais ou equipamentos não condizentes com as especificações, sem ônus para a PMPA ou aumento do prazo contratual, bem como exigir a retirada imediata de qualquer empregado ou subcontratado que venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;
20. efetuar vistorias periódicas, de acordo com a intensidade exigida pelo cronograma de desenvolvimento da obra, anotando no Diário de Obra, por ocasião de cada vistoria, as observações que fizer a respeito do andamento dos trabalhos;
21. emitir o Relatório de Obra e relatar as ocorrências importantes verificadas durante a etapa; 22. efetuar, nas datas previstas no Cronograma Físico-Financeiro, a medição das obras
executadas na etapa;
23. organizar arquivo contendo toda a documentação relativa à execução da obra ou serviço; 24. certificar-se de que a CONTRATADA efetua, quando de sua obrigação, os testes de
materiais, serviços e demais recomendações da ABNT;
25. concluída a obra ou serviço, solicitar da CONTRATADA notificação comunicando a sua conclusão;
26. após o recebimento da notificação de que trata o subitem anterior, proceder à vistoria para lavrar o Termo de Recebimento;
27. acompanhar o recebimento definitivo da obra, fornecendo os elementos e subsídios necessários à sua boa realização;
28. solicitar da CONTRATADA os termos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção, operação e outros que sejam necessários) dos equipamentos instalados, juntamente com toda a documentação da obra ou serviço em seu poder, quando do término e aceitação da mesma.
3.4 Medições
A cada etapa, nas datas previstas no Cronograma Físico-Financeiro, corresponderá uma medição das obras ou serviços executados.
As medições serão executadas pela Fiscalização, que expedirá o Boletim de Medição e/ou o Relatório de Obra.
3.5 Diário
de
Obra
3.5.1 GENERALIDADES
Toda comunicação entre a CONTRATADA e a Fiscalização deverá ser feita por escrito através do Diário de Obra.
Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA deverá registrar, diariamente, o número e a qualificação dos operários em serviço e uma descrição sucinta dos serviços em andamento.
Todas as folhas serão visadas pela Fiscalização, que, na conclusão de cada etapa de obra, destacará uma das vias para controle da PMPA.
DISCRIMINAÇÕES TÉCNICAS
TEATRO ELIS REGINA
IMPLANTAÇÃO – 1ª ETAPA
0. CONSIDERAÇÕES
INICIAIS
0.1. Objetivo
0.1.1. A presente Discriminação Técnica objetiva fixar as condições técnicas para execução das obras de implantação da 1ª Etapa do TEATRO ELIS REGINA, a ser implantado no Centro Cultural Usina do Gasômetro na Av. Presidente João Goulart, nº 551, da cidade de PORTO ALEGRE - RS.
0.2. DESCRIÇÃO
DOS
SERVIÇOS
0.2.1. A presente obra compreende a reforma geral do prédio, com os seguintes serviços:
0.2.1.1. Demolições diversas;
0.2.1.2. Execução de Estruturas Metálicas;
0.2.1.3. Fornecimento e instalações de lajes pré-moldadas de concreto; 0.2.1.4. Execução de alvenaria em geral;
0.2.1.5. Execução de revestimentos de paredes internos; 0.2.1.6. Execução de isolamentos acústicos;
0.2.1.7. Execução de forros; 0.2.1.8. Execução de pisos internos;
0.2.1.9. Execução de Instalação de divisórias de gesso acartonado; 0.2.1.10. Execução das instalações hidrossanitárias;
0.2.1.11. Execução de impermeabilizações;
0.2.1.12. Execução das instalações de prevenção contra incêndio; 0.2.1.13. Execução serviços correlatos e afins aos trabalhos de reforma.
0.2.2. A obra projetada consiste na reforma interna de um prédio existente para a implantação do teatro, com área total de intervenção de 1.250,00m² .
0.2.3. A área citada tem por finalidade, apenas, caracterizar a magnitude da construção, sem que possa servir de base para cobrança, por parte da CONTRATADA, de serviços extraordinários.
0.3.
Relação de Pranchas dos Projetos
0.3.1. PROJETO ARQUITETÔNICO GERAL
0.3.1.1. 00 Planta localização na usina 0.3.1.2. 01 Planta Baixa Nível Palco 0.3.1.3. 02 Planta Baixa Nível Pontes
0.3.1.4. 03 Planta Baixa Nível Passarelas e Camarins
0.3.1.5. 04 Corte AA
0.3.1.6. 05 Corte BB
0.3.1.7. 06 Corte CC
0.3.1.8. 07 Corte DD
0.3.1.10. 09 Corte GG
SETOR A – SALA DE ESPETÁCULOS
0.3.1.11. A01 Planta Baixa Nível do Palco e Ampliações 0.3.1.12. A02 Planta Baixa Nível da Ponte
0.3.1.13. A03 Planta Baixa Nível da Passarela
0.3.1.14. A04
Planta de Alvenarias e Detalhes das Vergas
0.3.1.15. A05 Planta de Forro Pontes
0.3.1.16. A06 Planta de Forro Passarelas Urdimento
e Detalhe Fixação de Luminária
0.3.1.17. A07 Planta de Forro Geral da Sala0.3.1.18. A08 Corte a.AA
0.3.1.19. A09 Corte a.BB
0.3.1.20. A10 Corte a.CC e a.DD
0.3.1.21. A11 Corte a.EE
0.3.1.22. A12 Corte a.FF e a.GG
0.3.1.23. A13 Corte a.HH e a.II a.JJ
0.3.1.24. A14 Corte Ampliado a.CC
0.3.1.25. A15 Detalhamento Pontes
0.3.1.26. A16 Detalhamento Esquadria Especial: Tampões Janelas - Es_A_01 0.3.1.27. A17 Elementos Estruturais Adicionais 0.3.1.28. A18 Sistema de Paredes Moveis
SETOR B – ACESSO/BILHETERIA
0.3.1.29. B01 Planta Geral
0.3.1.30. B02 Planta Pisos e Paredes 0.3.1.31. B03 Planta de Forro e Iluminação
0.3.1.32. B04 Corte BB AA
0.3.1.33. B05 Corte b.GG +PB Modulação Chapas
0.3.1.34. B06 Corte b.CC’ b.DD PB Mod. Chapas + Ampl. Det 02 s 07 0.3.1.35. B07 Corte c.EE e c.FF + Ampl Det. 08 e 09
0.3.1.36. B08 Det01. Bilheteria + Ampl Det. 10 e 11
0.3.1.37. B09 Det. Peitoril
SETOR C - COXIA
0.3.1.38. C01 Plantas Baixas Geral, Níveis -1,33m, 0,13m, 1,40m
0.3.1.39. C02 Plantas Baixas Parede e Piso, Níveis -1,33m, 0,13m, 1,40m 0.3.1.40. C03 Plantas Baixas Forro/ Pontos Elétricos,
Níveis -1,33m, 0,13m, 1,40m
0.3.1.41. C04 Plantas Baixas Forro Tomadas/ Interruptores Níveis -1,33m, 0,13m, 1,40m
0.3.1.42. C05 Cortes AA, BB, CC, DD, EE 0.3.1.43. C06 Cortes FF, GG, Detalhes 05 e 06
0.3.1.44. C07 Detalhes Escada 01
0.3.1.45. C08 Detalhes Escada 02
0.3.1.46. C09 Detalhes Lavabo e Copa
SETOR D - CAMARIM
0.3.1.47. D01 Planta Geral Layout 0.3.1.48. D02 Planta Pontos Elétricos 0.3.1.49. D03 Planta Divisórias/ Pisos 0.3.1.50. D04 Planta a demolir e a construir
0.3.1.51. D05 Corte d.AA e d.BB +Det 01A, 01B e 04
0.3.1.52. D06 Corte d.CC e d.DD
0.3.1.53. D07 Corte d.EE d.FF d.GG d.HH 0.3.1.54. D08 Corte d.JJ, d.II
0.3.1.55. D09 PB Camarim
0.3.1.57. D15 Detalhe Armário Camarim 0.3.1.58. Caderno de Esquadrias - 25 pranchas
0.3.2. PROJETO ESTRUTURAL
0.3.2.1. Prancha 001 Pl. Baixa e Cortes / Nível Galeria ( Platéia Alta) 0.3.2.2. Prancha 002 Pl. Baixa e Cortes / Plataforma Urdimento
0.3.2.3. Prancha 003 Pl. Baixa e Cortes / Loc. Pendurais e Grelha Apoio Cênico 0.3.2.4. Prancha 004 Pl. Baixa e Cortes / Rampa de Acesso
0.3.2.5. Prancha 005 Cortes / Rampa de Acesso 0.3.2.6. Prancha 006 Pl. Baixa e Cortes / Coxia
0.3.3. PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
0.3.3.1. HS 01 Plantas Baixas / Elevação de Água e Esgoto 0.3.3.2. HS 02 Planta Baixa – Detalhes Esgoto
Vista A – Vista B Detalhe 1 – Legenda 0.3.3.3. HS 03 Estereogramas 01, 02 e 03
0.3.4. PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
0.3.4.1. Prancha 01/02 Planta Baixa 1º Pavimento 0.3.4.2. Prancha 02/02 Planta Baixa 2º Pavimento
0.3.5. PROJETO DE ISOLAMENTO E CONDICIONAMENTO ACÚSTICO
0.3.5.1. Prancha 01 Planta Baixa – Sala de Espetáculo 0.3.5.2. Prancha 02 Planta Baixa – Acesso
0.3.5.3. Prancha 03 Planta Baixa – Galeria 0.3.5.4. Prancha 04 Planta Baixa – Urdimento 0.3.5.5. Prancha 05 Corte AA
0.3.5.6. Prancha 06 Corte BB
0.3.5.7. Prancha 07 Planta Baixa – Porão / Coxia / Oficina 0.3.5.8. Prancha 08 Corte Lateral – CC / DD /EE
0.3.5.9. Prancha 09 Detalhe 01 – Porta Acústica Somax 46dB 0.3.5.10. Prancha 10 Detalhe 02 e 03
0.3.5.11. Prancha 11 Detalhe 04 – Piso Flutuante
0.3.5.12. Prancha 12 Planta Baixa e Corte – Sala do Ar Condicionado 0.3.5.13. Prancha 13 Planta Baixa – Sala do Ar Condicionado existente
0.4.
Relação de Responsáveis Técnicos
0.4.1. PROJETO ARQUITETÔNICO
0.4.1.1. MOREIRA BECKER ARQUITETURA 0.4.1.2. Autores:
0.4.1.2.1. Arq. SYLVIA MOREIRA - CREA 35.017 0.4.1.2.2. Arq RUFINO BECKER - CREA 32.034 0.4.1.2.3. Arq. GUSTAVO JAQUET - CREA 131.372 0.4.1.2.4. Arq.CRISTIAN ILLANES - CREA 120.289 0.4.1.2.5. Arq. CARMELA ROCHA - CREA 146.358
0.4.1.3. Endereço: Alam. Eduardo Guimarães, nº 91 - Porto Alegre/RS. 0.4.1.4. Fone/fax: (51) 3332 6566
0.4.2. PROJETO DE ISOLAMENTO E CONDICIONAMENTO ACÚSTICO
0.4.2.1. ATELIER SUL. ACÚSTICA E ARQUITETURA 0.4.2.2. Autor:
0.4.2.2.1. Dr. Arq. FLAVIO MAYA SIMÕES – CREA RS 43.039-D 0.4.2.2.2. Arq. DIEGO BUSELATTO – CREA RS 143.481
0.4.2.3. Endereço: Rua Lopo Gonçalves, 230 - Porto Alegre/RS. 0.4.2.4. Fone/fax: (51) 3224 2321
0.4.3. PROJETO ESTRUTURAL
0.4.3.1. SIMON ENGENHARIA. CREA RS 75.894 0.4.3.2. Autor:
0.4.3.3. Endereço: Av. Carlos Gomes, 126/205 - Porto Alegre. 0.4.3.4. Fone/Fax: (51) 3328 1300
0.4.4. PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
0.4.4.1. Autor:
0.4.4.1.1. Engª ARCILDA ZIMMERMANN – CREA RS 11.725
0.4.4.2. Endereço: Rua Arnaldo da Silva Ferreira. 03 - Porto Alegre/RS. 0.4.4.3. Fone/fax: (51) 3263 1573
0.4.5. PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
0.4.5.1. CASA DOS EXTINTORES 0.4.5.2. Autor:
0.4.5.2.1. Engº Civil/Seg. JOÃO DANIEL XAVIER NUNES – CREA 12202-D 0.4.5.3. Endereço: Av. Dr. Carlos Barbosa, 1197 - Porto Alegre/RS. 0.4.5.4. Fone/fax: (51) 3223 6469
0.4.6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ORÇAMENTO
0.4.6.1. Autor:
0.4.6.1.1. Engº NORBERTO LUIZ BEDIN - CREA RS 29.767 0.4.6.1.2. Engª CAMILA RICHTER BEDIN - CREA RS133.399 0.4.6.2. Endereço: Rua João Maia, nº 261 - Porto Alegre. 0.4.6.3. Fone/Fax: (51) 3241 0339
0.5.
Planejamento das Obras
0.5.1. A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, os projetos fornecidos e as especificações, que complementam, no que couber, o contido neste CADERNO DE ENCARGOS, em seu poder e de seu conhecimento.
0.5.2. A CONTRATADA deverá atender toda e qualquer orientações técnicas e limitações impostas nos diversos projetos relacionados à referida obra (arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, ar condicionado, etc). Em caso de dúvida consultar os autores dos projetos.
0.5.3. Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, todos os materiais, equipamentos, acessórios, mão de obra, mesmo que não explicitamente descrito nas especificações e/ou projetos, porém indispensáveis à conclusão e perfeito funcionamento de todas as instalações e obras executadas.
0.5.4. Compete a Empresa Proponente, fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e material a empregar antes da apresentação da Proposta.
0.5.5. Quaisquer dúvidas referentes ao escopo dos fornecimentos e serviços e/ou nos projetos ou especificações, deverão ser previamente esclarecidas junto a PMPA, visto que, após apresentada à proposta, a PMPA não acolherá nenhuma reivindicação.
0.5.6. A área para a construção será disponibilizada de forma global, sendo os horários de trabalho, programados pela CONTRATADA, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório.
0.5.7. Independente da carga horária a ser determinada, deverá obrigatoriamente atender a Legislação Municipal, quanto a Lei do Silêncio, das 22:00 às 6,00 da manhã, para a realização de serviços sem ruído de Segunda a Sábado e durante todo o domingo.
0.5.8. A obra deverá ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou pertence da CONTRATADA, e com as instalações em perfeito funcionamento.
0.6. ETAPAS
DA
OBRA
0.6.1. Seqüência dos trabalhos:
- Instalação da Placa de Obra;
- Execução das instalações provisórias; - Execução das Estruturas Metálicas;
- Execução dos demais serviços conforme cronograma executivo.
0.7.
Manual de Manutenção e Conservação e Instruções de
Operação e Uso
0.7.1. Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a CONTRATADA deverá apresentar duas vias do Manual de Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação e Uso, sendo que a sua apresentação deverá obedecer ao roteiro a seguir:
0.7.1.1. a) o Manual de Manutenção e Conservação deverá reunir as especificações dos fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de assistência técnica, bem como as recomendações de manutenção e conservação de tais equipamentos;
0.7.1.2. b) as Instruções de Operação e Uso deverão reunir todas as recomendações fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operação, a fim de permitir sua adequada utilização.
0.7.2. Serviços que deverão ser considerados: - revestimentos de paredes, pisos e forros;
- Instalações de prevenção e proteção contra incêndios.
0.8. Amostras
0.8.1. A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação.
0.8.2. As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA.
0.9. Assistência
Técnica
0.9.1. Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil.
0.10.
Aprovação de Projetos
0.10.1. Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, esta será de responsabilidade da CONTRATADA.
0.11.
Licença para Execução
0.11.1. A CONTRATADA será responsável pela OBTENÇÃO de todas as LICENÇAS necessárias para a realização das Obras, junto ao SMOV/PMPA, EPTC e de outros órgãos públicos da Administração Municipal, que eventualmente se tornem necessários, para a execução das Obras.
0.11.2. Todas as taxas necessárias para a obtenção das Licenças para a execução dos serviços de reforma, serão de responsabilidade da CONTRATADA.
0.12.
Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA
0.12.1. A CONTRATADA deverá apresentar ART do CREA referentes à execução da obra e de serviços específicos a serem executados, com as respectivas taxas recolhidas no início da obra e ou dos serviços.
0.13. Impostos
0.14. Seguros
0.14.1. A CONTRATADA deverá providenciar, as suas expensas os seguros, conforme exigidos no Edital.
0.15. Transporte
de
Materiais.
0.15.1. O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de responsabilidade da CONTRATADA.
0.16. Arremates
Finais
0.16.1. Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização da PMPA.
0.17.
Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC
0.17.1. Em todos os locais da obra, deverão ser fornecidos e instalados dispositivos e Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.
0.18.
Equipamentos de Proteção Individual - EPI
0.18.1. Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.
1. SERVIÇOS
INICIAIS
1.1.
Serviços Técnicos e Despesas Gerais
1.1.1. Projeto como construído (“AS BUILT”)
1.1.1.1. Ao final da obra a CONTRATADA deverá apresentar o respectivo “AS BUILT”.
1.1.1.2. O “AS BUILT” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela PMPA, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste Caderno de Encargos.
1.1.1.2.1. 1º - reapresentação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data).
1.1.1.2.2. 2º - caderno contendo as retificações e complementações das Discriminações Técnicas do presente Caderno de Encargos, compatibilizando-as às alterações introduzidas nas plantas. 1.1.1.3. Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como
nas suas Discriminações Técnicas.
1.1.2. Placa de obra
1.1.2.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA fornecer e de afixar placa institucional da Prefeitura Municipal e de obra dos Arquitetos e Projetistas pela execução, em local visível, de acordo com as exigências do CREA e segundo o modelo institucional a ser definido pela
PMPA.
2. INSTALAÇÃO
DO
CANTEIRO DE OBRAS
2.1.
Demolições e Retiradas
2.1.1. Demolição de alvenarias
2.1.1.1. Deverão ser feitas demolições das alvenarias de paredes internas prédio Centro Cultural Usina do Gasômetro para conformação do Teatro, nos locais indicados no projeto arquitetônico.
2.1.1.2. As demolições deverão ser executadas de cima para baixo, de forma controlada. Antes de serem iniciados os serviços, as paredes a serem demolidas deverão ser escoradas lateralmente com caibros e guias de madeira, formando mãos-francesas. À medida que vai diminuindo a altura das paredes demolidas, as mãos-francesas, poderão ser igualmente reduzidas ou eliminadas.
2.1.1.3. Para a realização das demolições deverão ser instaladas estruturas de andaimes tubulares e plataformas para o pessoal de demolição.
2.1.1.4. Para os serviços de demolições deverão ser obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos órgãos governamentais competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as seguintes:
- NB-252/82 - Segurança na execução de obras e serviços de construção NBR-7678):
- NB-598/77 - Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682);
- NR-1 - Disposições gerais (norma governamental);
- NR-18 - Obras de construção, demolição e reparos (norma governamental). 2.1.1.5. Toda a caliça originada das demolições deverá ser removida do local.
2.1.2. Remoção de pisos
2.1.2.1. Deverá ser feita a remoção total dos revestimentos de pisos existentes na área do futuro Setor D.
2.1.2.2. Após a retirada dos revestimentos a área livre sob os pisos deverá ser completamente limpa e regularizada, para receber posteriormente novos pisos.
2.1.2.3. Todo o entulho originado das remoções deverá ser removido do local.
2.1.3. Remoção de revestimentos de reboco
2.1.3.1. Deverá ser feita a remoção completa de todos os revestimentos de rebocos deteriorados, chochos e/ou danificados da área do futuro Teatro.
2.1.3.2. A remoção dos revestimentos deverá ser feita, removendo-se todo o reboco até a completa exposição das alvenarias.
2.1.3.3. Toda a caliça originada das demolições deverá ser removida do local.
2.1.4. Remoção de divisórias leves
2.1.4.1. Todas as divisórias leves, existentes na área do futuro Setor D, deverão ser removidas. 2.1.4.2. Os elementos retirados que não forem reutilizados, serão considerados como entulhos e
deverão ser retiradas do local pela CONTRATADA.
2.1.5. Remoção das instalações elétricas
2.1.5.1. Deverá ser feita a retirada das instalações elétricas existentes, luminárias, cabos de rede lógica, telefonia e elétrica da área do prédio Centro Cultural Usina do Gasômetro para conformação do Teatro, que não forem mais utilizadas, segundo projeto elétrico e/ou indicadas no projeto arquitetônico.
2.1.5.2. Consideram-se também incluídos nestes serviços, a remoção de todos os circuitos desativados, a remoção de todos os eletrodutos e caixas aparentes das instalações que serão substituídas ou desativadas e ainda a remoção provisória das luminárias externas e de outros componentes interferentes com a ampliação.
2.1.5.3. Todos os elementos e componentes elétricos retirados, deverão ser colocados a disposição da Fiscalização, a qual indicará uma destinação final e caso sejam considerados inservíveis, serão considerados como entulhos e deverão ser retirados do local pela CONTRATADA
2.1.6. Abertura de rasgos no piso/contrapisos e/ou nas alvenarias p/embutimento ou passagem das instalações
2.1.6.1. Para a execução dos serviços das instalações hidrossanitárias propostas, deverão ser feitas demolições localizadas nos pisos e contrapisos, bem como executadas aberturas de rasgos nas alvenarias para o embutimento e/ou passagem das instalações.
2.1.6.2. A CONTRATADA deverá efetuar as demolições e aberturas de rasgos apenas nos trechos estritamente necessários para a implantação das tubulações.
2.1.6.3. Nos serviços de abertura de rasgos nos pisos ou paredes, deverá ser considerada incluída a retirada de todo o entulho e caliça do local.
2.1.7. Demolições/Remoções diversas.
2.1.7.1. Deverão ser feitas demolições e/ou remoções parciais e/ou completas de elementos do prédio que não se enquadrem nos itens anteriores deste capítulo.
2.2.
Tapumes e Alojamentos
2.2.1. Tapumes
2.2.1.1. Deverão ser fornecidos e instalados tapumes internos de madeira compensada no entorno das áreas de intervenção, onde serão realizadas as obras., com o objetivo de independizar as áreas trabalhadas
2.2.1.2. Os tapumes deverão ser feitos com chapas de madeira compensada, com espessura mínima de 12mm e altura de 2,20m e estrutura e montantes com peças de madeira maciça, nas dimensões necessárias para a sustentação do tapume e fixação das chapas de fechamento. O fechamento dos tapumes internos, acima de 2,20m até o forro, deverá ser feito com a utilização de lonas plásticas, de forma a vedar completamente as áreas.
2.2.1.3. A chapa de fechamento do tapume, na face voltada ao exterior, deverá ser pintada com tinta PVA na cor branca e aplicada sinalização de aviso e desculpas pelo transtorno das obras, ou ainda outra informações e/ou avisos pertinentes conforme orientação da Fiscalização. 2.2.1.4. Estes tapumes deverão ser previstos serem desmontados e relocados em conformidade
com ás áreas a serem trabalhadas e/ou disponibilizadas.
2.2.1.5. A instalação dos tapumes e proteções, bem como a disposição e materiais utilizados nestes serviços, deverão atender às exigências Municipais e principalmente as recomendações contidas na NR-18, naquilo que for cabível.
2.3. Andaimes
2.3.1. Andaimes Metálicos
2.3.1.1. A CONTRATADA deverá fornecer todos os andaimes metálicos internos necessários para a realização dos serviços.
2.3.1.2. Os andaimes a serem utilizados deverão ser metálicos, em bom estado de conservação, modulares e com pintura em bom estado, dotados de adequados dispositivos de segurança. Os andaimes internos, quando utilizados sobre pisos acabados, deverão ser dotados de rodas revestidas, de modo a não danificarem os pisos.
3.
SERVIÇOS GERAIS INTERNOS
3.1.
Carga e Transporte Manual
3.1.1. Carga e transporte de entulho
3.1.1.1. Todo o entulho e caliça resultantes das obras deverão ser depositados externamente ao prédio em Contêineres ou caçambas metálicas devidamente de acordo a legislação municipal e depois de carregado, deverá ser transportado para local que atenda às exigências da municipalidade (Código de Edificações de Porto Alegre – Decreto nº 11.339) e às expensas da CONTRATADA.
4. SUPERESTRUTURA
4.1.
Estrutura de Aço
Este item da especificação se refere aos itens 4.1.1. a 4.1.6 do orçamento, que inclui:
Piso Pontes, Plataforma Urdimento, Escadas, Rampa Acesso, Plataforma Coxia e Vergas de sustentação laje nova.
4.1.1. Estruturas Metálicas
4.1.1.1. Deverão ser executadas internamente na área de intervenção estruturas metálicas onde serão empregados perfis de chapa dobrada (vigas secundárias), perfis tubulares (vigas principais do piso técnico, travamentos, escada e tirantes) e perfis laminados (vigas
principais do piso do mezanino, pilares do mezanino), conforme detalhamento constante no projeto estrutural.
4.1.1.2. Consideram-se incluídos nestes itens de estruturas metálicas, todas as estruturas abrangidas no projeto estrutural, designadas como vigas metálicas, treliças, pilares metálicos e escada metálica.
4.1.1.3. Neste fornecimento deverão estar incluídos todos os materiais (aço em perfis, ou chapas, chumbadores, soldas, parafusos, grouting, etc.) e serviços (mão de obra, pré-montagem, pintura, transporte, içamentos, montagem, etc.), mesmo que não relacionados explicitamente neste item, porem necessários para a perfeita conclusão e acabamento de todas as estruturas metálicas propostas no local.
4.1.1.4. Materiais
4.1.1.4.1. Os aços especificados para a estrutura metálica deverão obedecer as seguintes especificações:
-PERFIS LAMINADOS ASTM A-36 E ASTM A572 GR 50 -PERFIS TUBULARES ASTM A-36
-PERFIS SOLDADOS ASTM A-36 -CHAPAS ASTM A-36 E ASTM A570
-PERFIS DOBRADOS ASTM A-36 E ASTM-570 -PERFIS REDONDOS SAE 1020
-CHUMBADORES QUIMICOS ‘HILT’ OU ‘FISCHER’ 4.1.1.5. Metodologia de execução
4.1.1.5.1. A estrutura metálica deverá ser executada conforme práticas recomendadas pela norma NBR 8800 – Projeto e execução de estruturas metálicas de aço de edifícios – anexo P
4.1.1.5.2. A estrutura deverá ser pré-montada na fábrica para avaliação de discordâncias dimensionais entre conexões antes de ser transportada para obra, onde ocorrerá a montagem final.
4.1.1.5.3. Todas as medidas relativas às distâncias entre eixos de vigas deverão ser confirmadas em obra antes do início de fabricação das vigas e treliças.
4.1.1.6. Soldas
4.1.1.6.1. As soldas deverão obedecer as normas AWS.
4.1.1.6.2. Os eletrodos deverão Ter especificação AWS E70XX.
4.1.1.6.3. Os cordões de solda deverão ter espessura mínima igual ou maior a espessura da chapa de menor espessura a ser soldada na conexão, ou conforme especificado em projeto.
4.1.1.6.4. As soldas de topo deverão Ter penetração total.
4.1.1.6.5. Deverão ser removidas todas as cascas geradas no processo de soldagem.
4.1.1.6.6. Não deverão deixar em término de cordões de solda, restos ou pontas agudas de soldas (respingos e restos de arame de solda).
4.1.1.7. Limpeza do Substrato
4.1.1.7.1. A limpeza de substrato deve ser por jateamento de areia ou granalha, de modo que deixe o substrato quase branco, conforme norma AS 2 ½ e NBR 7348.
4.1.1.8. Pintura
4.1.1.8.1. Todas as demãos devem ocorrer preparação conforme indicações do fabricante de cada tinta a ser aplicada na demão.
4.1.1.8.2. Pintura na fábrica por pistola de ar comprimido.
4.1.1.8.3. Duas demãos de zarcão óxido de ferro Epóxi, espessura por demão (Película seca), 30 a 35 micrômetros.
4.1.1.8.4. Duas demão de tinta Epóxi fosco, espessura da demão seca 35 micrômetros.
4.1.1.8.5. Deverá ocorrer a preparação para transporte da estrutura metálica da fábrica à obra, de maneira que não sofram riscos na pintura.
4.1.1.8.6. Todas as soldas feitas em obra deverão ser pintadas conforme especificação anterior, porém com pincel.
4.1.1.9. Ligações Parafusadas
4.1.1.9.1. As ligações parafusadas deverão seguir as orientações da norma NBR 8800 – Projeto e execução de estruturas metálicas de aço de edifícios – conforme item 7.7.
4.1.1.9.2. Em todas as conexões parafusadas deverão ser usados parafusos do tipo ASTM A-307, zincados.
4.1.7.1. Sobre as estruturas metálicas instaladas nas diversas áreas deverão ser instalados painéis compostos de madeira e fibras para os fechamentos de pisos, conforme indicado no projeto arquitetônico e no projeto estrutural.
4.1.7.2. Os painéis de pisos deverão atender no mínimo as seguintes características: 4.1.7.2.1. Material: Chapas de fechamento de piso, com 40mm de espessura
4.1.7.2.2. Dimensões: Painel padrão de 1,20x2,50m. 4.1.7.2.3. Peso do Painel: 32kgf
4.1.7.2.4. Capacidade de carga: 500kgf/m².
4.1.7.3. A fixação dos painéis no piso deverá ser feita com parafusos cabeça francesa, arruela, porca sextavada e presilhas de fixação ou ainda conforme recomendações do fabricante específicas para o tipo de painel utilizado,
4.1.7.4. Os painéis quando cortados deverão ser tratados com selador, para proteção do topo exposto, com Alumination – Otto Baumgart ou produto similar.
4.1.7.5. Protótipo comercial dos painéis de fechamento de piso – Painel Wall da WALL Wagner S.A, ou similar.
4.1.8. Vigas - Reforço paredes demolidas
4.1.8.1. Deverão ser executadas nos vão de portas e de aberturas permanentes das paredes de alvenaria demolidas anteriormente, vigas metálicas dimensionadas de acordo com as dimensões dos vãos abertos.
4.1.8.2. As vigas deverão ser dimensionadas pelo CONSTRUTOR.
4.2.
Estrutura de Concreto Armado
4.2.1. Lajes pré-moldadas - Completas com vigotas, tavelas e capeamento
4.2.1.1. Deverão ser montadas sobre as estruturas Prédio nos vãos do piso da futura Sala de Espetáculos, lajes mistas formadas de vigotas de concreto armado e de tavelas cerâmicas ou de concreto e de uma camada de capeamento de concreto, conforme detalhamento constante no projeto estrutural.
4.2.1.2. As lajes pré-moldadas deverão ser fornecidas e executadas para suportarem a uma sobrecarga mínima de 630kgf/m².
4.2.1.3. Os procedimentos executivos para a montagem e instalação deste tipo de laje, deverão ser executados obrigatoriamente segundo as recomendações do fabricante das vigotas utilizadas.
4.2.1.4. Para execução das lajes, deverão ser feitos escoramentos, de no mínimo uma linha de apoio no centro dos vãos das vigotas, com a utilização de guias de madeira (h=15cm), apoiadas em pontaletes, cujo afastamento máximo não exceda à 1,00m, entre eles. Essa linha de escoramento, deverá ser um pouco mais alta (no centro do conjunto de lajes) do que a altura dos apoios, de modo a formar uma contra-flecha, com as dimensões recomendadas pelo fabricante, em função do vão utilizado.
4.2.1.5. Após executados os escoramentos da vigotas, serão colocadas as tavelas cerâmicas ou de concreto. Concluída a montagem das vigotas e tavelas deverá ser colocada no mínimo uma malha quadrada de ferro, com Ø 5.0mm, espaçadas a cada 15cm e após, deverão ser colocadas as caixas de luz e os eletrodutos das instalações elétricas, no caso destas serem embutidas.
4.2.1.6. Para a execução da camada de concreto de consolidação de todo o conjunto, deverá ser colocada uma forma de madeira em todo o perímetro externo da parede para a contenção do concreto de capeamento. A espessura da capa de concreto, deverá de 5cm, porém deverá ser determinada em função da altura das vigotas, ou seja, a altura total do conjunto deverá ser de 14cm (face inferior da vigota à face superior do capeamento). O concreto do capeamento deverá ser feito com um traço de cimento x areia x pedrisco, de forma que a resistência do mesmo, seja igual ou superior a fck= 18MPa.
4.2.1.7. Antes da concretagem, as vigotas e tavelas, deverão ser limpas e removidos todos os detritos e materiais soltos e após molhadas abundantemente. Durante a concretagem deverá ser feito uma verificação constante na parte inferior da laje, para que seja corrigida imediatamente qualquer eventual deslocamento das tavelas. O lançamento do concreto deverá ser uniforme, contínuo e espalhado na espessura indicada por toda a superfície a ser concretada, evitando a formação de grandes montes, para não sobrecarregar o escoramento.
4.2.1.8. O concreto recém-lançado será protegido das temperaturas excessivamente altas, pelo menos durante os 7 (sete) primeiros dias que se seguirem ao lançamento. Independentemente do sistema de cura adotado, as formas em contato com o concreto fresco deverão ser constantemente molhadas, de modo a conservar a superfície do concreto, tão fria quanto possível, durante o tempo em que for impossível a sua remoção. 4.2.1.9. A remoção do escoramento e a desforma da laje não deverá ser inferior a 12 dias, ou ainda,
não deverá ser inferior ao período recomendado pelo fabricante da laje pré-moldada.
4.2.1.10. Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e complementos necessários para a completa execução dos serviços propostos, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.
4.2.2. Vergas de concreto - Completas com vigotas, tavelas e capeamento
4.2.2.1. Deverão ser executadas nos vão de portas e de aberturas permanentes das paredes de alvenaria demolidas anteriormente, vergas de concreto armado dimensionadas de acordo com as dimensões dos vãos abertos.
4.2.2.2. As vergas a serem executadas poderão ser moldadas "in loco" ou pré-moldadas. A altura mínima das vergas será de 10cm e o apoio mínimo das vergas nas paredes deverá ser de 20cm para cada lado do vão.
4.2.2.3. No centro do vão da verga deverá ser obrigatoriamente instalada uma escora.
5. PAREDES
E
PAINÉIS
5.1.
Alvenarias de Vedação
5.1.1. Tijolos maciços – espessura de 25cm
5.1.1.1. Deverão ser utilizados tijolos de barro cozidos, tipo maciços, com dimensões de 21x11x5,5cm, com espessura final de 25cm (parede pronta com revestimentos) na conformação das paredes divisórias do Teatro. As alvenarias deverão ser executadas nas espessuras indicadas no projeto.
5.1.1.2. O assentamento dos tijolos se fará com argamassa, com traço 1:4 de cimento e areia média peneirada.
5.1.1.3. Nos vãos de portas, deverão ser executadas vergas dimensionadas de acordo com o vão específico de cada porta. Nas esquadrias, quando necessário, deverão ser executadas também vergas em concreto, dimensionadas para cada vão específico. As vergas deverão ser executadas com uma altura mínima de 10cm e apoiadas sobre as paredes de alvenaria, com no mínimo 20cm da cada lado do vão de fechamento. Em caso de vãos relativamente próximos e na mesma altura, executar verga contínua sobre todos eles.
5.1.1.4. As alvenarias serão executadas nas espessuras, dimensões e alinhamentos que constam no Projeto arquitetônico, utilizando mão-de-obra qualificada, dentro da melhor técnica e segundo as normas que forem aplicáveis. Especiais cuidados deverão ser adotados com relação ao que segue:
5.1.1.4.1. As espessuras das alvenarias indicadas nos desenhos referem-se às paredes depois de revestidas.
5.1.1.4.2. As fiadas deverão ser executadas rigorosamente em nível, alinhadas e aprumadas.
5.1.1.4.3. Quando de sua execução deverão ser deixados embutidos todos os elementos necessários à fixação de esquadrias e demais elementos que se fizerem necessários.
5.1.1.4.4. As juntas deverão ter espessura uniforme de 1,0 cm e serem rebaixadas para melhorar as condições de adesão do emboço ou reboco.
5.1.1.4.5. No encontro de paredes executadas em períodos diferentes, sem as respectivas esperas de continuidade, deverão ser amarradas aos trechos existentes, por grampos ou outro dispositivo aprovado pela Fiscalização, para evitar a ocorrência de rachaduras.
5.1.1.4.6. No encontro entre as paredes de alvenaria com as estruturas de concreto, deverão ser feitas amarrações com ferros-cabelo, posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda fiada.
5.1.1.5. Deverão estar incluídos nos serviços de alvenaria toda a mão de obra direta e/ou indireta, todos os materiais para a execução dos serviços, os andaimes auxiliares, a execução das vergas e/ou contra-vergas dos vão das portas, das esquadrias e/ou dos vãos livres, todas
as esperas de ferro para a amarração e os encunhamentos, todos necessários a perfeita conclusão das paredes.
5.2. Divisórias
Leves
5.2.1. Divisórias de gesso acartonado (1 face)
5.2.1.1. Deverão ser executadas divisórias em gesso acartonado, com uma única face e uma chapa (meia parede), para o fechamento interno do isolamento térmico de toda Sala de Espetáculo e diversos ambientes do Teatro, conforme indicado no projeto arquitetônico.
5.2.1.2. Os painéis divisórios pré-fabricados em gesso acartonado, serão constituídos por chapas de gesso pré-fabricadas, compostas por miolo de gesso e aditivos, envoltos por cartão especial, parafusadas em estrutura metálica. A estrutura dos painéis será composta de perfis de chapa zincada, com guias e montantes simples, sobre as quais será fixada a chapa de gesso.
5.2.1.3. As chapas de gesso serão do tipo acartonada, tipo NBA, espessura de 12,5mm, 1.200mm de largura e altura (piso ao teto conforme localização) e deverão ser resistentes ao fogo. 5.2.1.4. A colocação dos painéis deverá ser feita obrigatoriamente por profissionais habilitados,
seguindo rigorosamente as recomendações do fabricante de produto empregado.
5.2.1.5. As guias e montantes da estrutura dos painéis deverão ter dimensões apropriadas e suficientemente rígidas para o suportarem os esforços oriundos das dimensões do painel (altura e comprimento do conjunto), de forma a tornar todo conjunto único e sem oscilações. As guias da estrutura deverão ser fixadas no piso e no teto do pavimento ou ainda em estruturas intermediárias, e os montantes deverão ser do piso ao teto do pavimento, devendo se for o caso, colocar contraventamentos. A fixação dos componentes da estrutura às paredes e lajes ou vigamento do prédio, deverá ser feita com parafusos e buchas plásticas, ou ainda no caso de estrutura metálica, com solda elétrica.
5.2.1.6. A fixação das placas de gesso, deverá ser feita com a utilização de parafusos.
5.2.1.7. As vedações entre placas, deverão ser devidamente tratadas com massa corrida, solidarizadas com Fita de Colagem Microperfurada e assentadas com Massa de Fixação, apropriadas, conforme recomendações dada pelo fabricante dos painéis. O acabamento final das superfícies será feito com massa corrida e pintura, conforme descrito adiante. 5.2.1.8. Os marcos das portas deverão ser fixados diretamente sobre os montantes dos painéis, os
quais deverão ser enrijecidos internamente com madeira maciça. Nas bandeiras sobre os vãos das portas, os painéis deverão receber pelo menos um trecho de montante intermediário, para a fixação das chapas de gesso.
5.2.1.9. Deverão estar incluídos no fornecimento, todos as peças e acessórios necessários a perfeito conclusão dos painéis. Consideram-se incluídos também o embutimento das instalações elétricas e de telefonia nos painéis divisórios e todos os recortes e acabamentos para embutimento e/ou passagem de dutos de ar condicionado, eletrodutos, caixas e outros sistemas e tubulações.
5.2.2. Divisórias de gesso acartonado (2 faces)
5.2.2.1. Deverão ser executadas divisórias em gesso acartonado, com duas faces e uma chapa em cada face, espessura de 100mm à 160mm, para a conformação de Salas e áreas internas do Teatro, conforme indicado no projeto arquitetônico.
5.2.2.2. Os painéis divisórios pré-fabricados em gesso acartonado, serão constituídos por chapas de gesso pré-fabricadas, compostas por miolo de gesso e aditivos, envoltos por cartão especial, parafusadas em estrutura metálica. A estrutura dos painéis será composta de perfis de chapa zincada, com guias e montantes simples, sobre as quais são fixadas as chapas de gesso, uma camada de cada lado do painel ou estrutura.
5.2.2.3. As especificações e demais recomendações de montagem e instalação, são as mesmas listadas no sub-item anterior, para as divisórias de gesso acartonado.
5.2.3. Divisórias de gesso acartonado uma face resistente à água (2 faces)
5.2.3.1. Deverão ser executadas divisórias em gesso acartonado, com duas faces e uma chapa em cada face, uma face resistente a água, espessura de 100mm à 160mm, para a conformação dos Sanitários e Copa do Setores C e D, conforme indicado no projeto arquitetônico.
5.2.3.2. Os painéis divisórios pré-fabricados em gesso acartonado resistentes à água (tipo verde), serão constituídos por chapas de gesso pré-fabricadas, compostas por miolo de gesso e aditivos, envoltos por cartão especial, parafusadas em estrutura metálica. A estrutura dos
painéis será composta de perfis de chapa zincada, com guias e montantes simples, sobre as quais são fixadas as chapas de gesso, uma camada de cada lado do painel ou estrutura. 5.2.3.3. As especificações e demais recomendações de montagem e instalação, são as mesmas
listadas no sub-item anterior, para as divisórias de gesso acartonado.
5.2.4. Divisórias de gesso acartonado duas faces resistentes à água (2 faces)
5.2.4.1. Deverão ser executadas divisórias em gesso acartonado, com duas faces e uma chapa em cada face, ambas as faces resistentes a água, espessura de 100mm, para a conformação dos Sanitários do Camarim, conforme indicado no projeto arquitetônico.
5.2.4.2. As especificações e demais recomendações de montagem e instalação, são as mesmas listadas no sub-item anterior, para as divisórias de gesso acartonado uma face resistente à água.
6. IMPERMEABILIZAÇÃO
E ISOLAÇÃO ACÚSTICA
6.1.
Impermeabilização Áreas Internas
6.1.1. Impermeabilização c/manta asfáltica, c/camada de aparelhamento e de proteção mecânica
6.1.1.1. Deverão ser impermeabilizados todos os trechos das lajes e paredes de alvenaria (h=30cm) nas áreas internas dos Sanitários do Camarim e Coxim, Sanitário e Copa do Coxim e Salas de Ar Condicionado, com mantas pré-fabricadas a base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, referência TORODIN EL 3mm da VIAPOL, ou similar, classificada segundo a NBR 9952, como Tipo III, estruturada com não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizados, conforme indicado no projeto de arquitetônico.
6.1.1.2. Os procedimentos a serem seguidos para a execução da impermeabilização deverão atender obrigatoriamente as recomendações do fabricante do produto utilizado e no mínimo as recomendações descritas nos sub-itens listados a seguir, naquilo que não contrariarem as recomendações do fabricante do produto:
6.1.1.2.1. A aplicação dos produtos de impermeabilização deverá ser feito por mão-de-obra, comprovadamente especializada, ficando a critério da Fiscalização, os procedimentos para tal confirmação.
6.1.1.2.2. As superfícies a serem impermeabilizadas, deverão inicialmente ser conformadas com declividades para os ralos (que deverão ser rebaixados no seu entorno), com a utilização de argamassas impermeáveis. As superfície dos rodapés a serem impermeabilizados, deverão estar conformadas com um raio mínimo de 8cm entre planos e altura total de 30cm, em relação ao piso de aplicação.
6.1.1.2.3. A superfície para aplicação do impermeabilizante deverá apresentar-se regular, totalmente seca, livre de materiais soltos, incrustações e poeira, devendo ser varrida com vassoura de pelo imediatamente antes da aplicação do impermeabilizante.
6.1.1.2.4. A primeira camada a ser aplicada, é um primer de solução asfáltica, aplicado com rolo ou brocha, com um consumo mínimo de 0,40l/m², sobre a superfície regularizada. Após a aplicação do primer, aguardar no mínimo 2 horas para a aplicação da manta.
6.1.1.2.5. A aplicação e colagem da manta deverá ser feita segundo a conformação da área e o inicio das colocações deverá dos ralos para as áreas mais elevadas. A colagem deverá ser feita com a utilização de um maçarico de gás GLP. As emendas das mantas deverão ser feitas com uma sobreposição de 10cm e biselando as extremidades para a perfeita vedação. 6.1.1.2.6. Nos encontros das superfícies planas com as verticais das paredes, deverão ser feitos
reforços das impermeabilizações, com traspasse de mantas.
6.1.1.2.7. Após a conclusão dos serviços, deverão ser feitos testes de estanqüeidade das áreas impermeabilizadas.
6.1.1.2.8. Após a fase de testes, as superfícies impermeabilizadas deverão ser protegidas com uma camada de papel Kraft betumado e sobre este, deverá ser feita à proteção mecânica, com a utilização de argamassa de cimento e areia no traço 1:5, com espessura mínima de 2cm. 6.1.1.3. Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.
